Извещение № 4зк/08 о проведении запроса котировок на закупку телефонных аппаратов Siemens для нужд Арбитражного суда Астраханской области

«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель Арбитражного суда
Астраханской области
__________________ А.Н. Егоров
«05» марта 2008 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о размещении государственного заказа способом запроса котировок на закупку телефонных аппаратов Siemens для нужд Арбитражного суда Астраханской области

1. Заказчик: Арбитражный суд Астраханской области;

Почтовый адрес: 414014, г. Астрахань, пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6;

Адрес электронной почты: arbastr@astranet.ru.

Контактный тел. (8512) 39-51-09, Кузьмина Алла Дмитриевна.

2. Источник финансирования заказа: федеральный бюджет.

3. Предмет государственного контракта: Закупка телефонных аппаратов Siemens для нужд Арбитражного суда Астраханской области согласно Приложению № 1.

Телефонные аппараты должны быть новые, в заводской упаковке, фирменного производства.

Дата выпуска - не ранее 2007 года. Товар должен быть поставлен одной партией.

4. Форма котировочной заявки: котировочная заявка подается в соответствии с Приложением № 2.

5. Место доставки поставляемых товаров: г. Астрахань, пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6.

6. Срок поставки: в течение 10 дней со дня заключения контракта.

7. Структура цены контракта: должна быть указана с учетом транспортных расходов, с учетом НДС, уплаты налогов, таможенных пошлин, страхования, сборов и других обязательных платежей.

8. Начальная (максимальная) цена контракта: 126 000 рублей.

9. Порядок и место подачи котировочных заявок:

9.1. Место подачи: г. Астрахань, пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6, зал № 1.

9.2. Контактный тел. (8512) 39-51-09, факс (8512) 39-23-23.

9.3. Адрес электронной почты: arbastr@astranet.ru.

9.4. Срок подачи заявок: с 9.00 час. 06.03.2008г. до 16.00 час. 12.03.2008г.

10. Оплата контракта: Оплата поставленной продукции будет произведена в российских рублях по безналичному расчету без предварительной оплаты в течение 5 (пяти) банковских дней по факту поставки товара в соответствии со счет-фактурой, товарной накладной и актом приема-передачи товара.

11. Срок подписания государственного контракта: в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Котировочная заявка рассматривается на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок.

Победителем признается участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок и в которой указана наиболее низкая цена товара.

В случае Вашего согласия принять участие в запросе котировок просим представить котировочную заявку.

Перечень документов, представляемых с котировочной заявкой: копия свидетельства о регистрации юридического (физического) лица, копия свидетельства о регистрации в налоговом органе.

Поставщиком может быть представлена только одна котировочная заявка.

В случае если предложенная в котировочных заявках цена товара превысит максимальную цену, указанную в извещении, то такие заявки комиссия рассматривать не будет.

Уведомляем Вас, что направление заказчиком запроса котировки цен и представление поставщиком котировки цен не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Рассмотрение и оценка котировочных заявок состоится 13 марта 2008г. в 15 час.00 мин.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока, не рассматриваются.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку.

Внесение изменений в котировочную заявку не допускается.

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме, заверена подписью уполномоченного представителя и печатью (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) (форма котировочной заявки - Приложение № 1 к настоящему запросу котировок). В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, заверены подписью уполномоченного лица и скреплены печатью на прошивке (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).

Условия исполнения государственного контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Приложение № 1: Форма котировочной заявки.

Приложение № 2: Проект государственного контракта на поставку продукции.

Приложение № 1

Спецификация товара

№ п/п	Наименование товара	Кол-во, шт.	Функции	Технические требования
1	Телефонный аппарат «Siemens» OptiPoint 500 standart-цифровой системный телефон (Up0e), цвет arctic	15	Передача речевой информации	12 функциональных клавиш со светодиодами
			Циркулярная передача речевой информации как всем абонентам, так и выборочно в любом наборе	Полнодуплексный разговор «свободные руки» с подавлением эхо-сигналов для прослушивания в условиях рабочего места
			Возможность создания системы распределения вызовов	Двухстрочный (24 символа в каждой) буквенно-цифровой поворачивающийся ЖКД
			Совместимость подключения к УПАТС «Hipath 3800»	3 диалоговые клавиши для удобной и простой навигации в меню: клавиши Yes, Back и Next
			Прием соединительных линий от спец узлов «02» городской сети с обеспечением АОН	2 клавиши (плюс, минус) настройки громкости звонка, тембра звонка, тембра разговора «свободные руки», тона оповещения и контрастности дисплея
			Возможность подключения регистратора сообщения телефонных линий	Встроенный USB-интерфейс 1.1
			Подключения до 32 абонентов в аудио конференцию с использованием абонентов	1 порт для подключения адаптера
				1 интерфейс для подключения до 2-х модулей расширения: модуля расширения optiPoint и модуля проверки цифровой подписи
				Возможность настенного монтажа
				Модуль расширения на 16 функциональных клавиш с светодиодами для визуального контроля за активизированными функциями и клавишами

СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРА

№	Название изделия	Характеристики изделия	Срок гарантии	Кол-во	Цена за ед., руб.	Цена контрак-та, руб.
1.	Телефонный аппарат «Siemens» OptiPoint 500 standart-цифровой системный телефон (Up0e), цвет arctic		Не менее 2 лет	15
2.	Телефонный шнур 6 м MW6/MW6 (RJ11/RJ11) для optiset E и optiPoint 500			15
	ИТОГО:

Приложение № 2
к Извещению о проведении запроса котировок

>

Бланк организации «___» ___________ ____ г. № _______________

В Арбитражный суд Астраханской области, 414014, г. Астрахань, пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6.

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Изучив направленное Вами извещение о проведении запроса котировок, мы

____________________________________________________________________________________

(Наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица)

расположенный (проживающий) по адресу: ______________________________________________
__________________________________________________________ Тел. _____________________

Банковские реквизиты:
Наименование банка: ________________________________________
ИНН ____________________, КПП ____________________________
Р/счет _____________________, Корр/счет ______________________
БИК ______________________, ОКПО _________________________

готовы осуществить поставку цифровых телефонных аппаратов Siemens для нужд Арбитражного суда Астраханской области на условиях, предусмотренных запросом котировок от «05» марта 2008 г., а именно:

Функции и характеристика товара

№ п/п	Наименование товара	Кол-во, шт.	Функции	Технические требования
1	Телефонный аппарат «Siemens» OptiPoint 500 standart-цифровой системный телефон (Up0e), цвет arctic	15	Передача речевой информации	12 функциональных клавиш со светодиодами
			Циркулярная передача речевой информации как всем абонентам, так и выборочно в любом наборе	Полнодуплексный разговор «свободные руки» с подавлением эхо-сигналов для прослушивания в условиях рабочего места
			Возможность создания системы распределения вызовов	Двухстрочный (24 символа в каждой) буквенно-цифровой поворачивающийся ЖКД
			Совместимость подключения к УПАТС «Hipath 3800»	3 диалоговые клавиши для удобной и простой навигации в меню: клавиши Yes, Back и Next
			Прием соединительных линий от спец узлов «02» городской сети с обеспечением АОН	2 клавиши (плюс, минус) настройки громкости звонка, тембра звонка, тембра разговора «свободные руки», тона оповещения и контрастности дисплея
			Возможность подключения регистратора сообщения телефонных линий	Встроенный USB-интерфейс 1.1
			Подключения до 32 абонентов в аудио конференцию с использованием абонентов	1 порт для подключения адаптера
				1 интерфейс для подключения до 2-х модулей расширения: модуля расширения optiPoint и модуля проверки цифровой подписи
				Возможность настенного монтажа
				Модуль расширения на 16 функциональных клавиш с светодиодами для визуального контроля за активизированными функциями и клавишами

СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРА

№	Название изделия	Характеристики изделия	Срок гарантии	Кол-во	Цена за ед., руб.	Цена контрак-та, руб.
1.	Телефонный аппарат «Siemens» OptiPoint 500 standart-цифровой системный телефон (Up0e), цвет arctic		Не менее 2 лет	15
2.	Телефонный шнур 6 м MW6/MW6 (RJ11/RJ11) для optiset E и optiPoint 500			15
	ИТОГО:

Итого цена контракта составляет ______________ руб.
___________________________________________________________________________ .

(цена контракта прописью)

Обязуемся поставить телефонные аппараты новые, в заводской упаковке, фирменного производства, дата выпуска - не ранее 2007 года. Товар будет поставлен одной партией.

Цена указана с учетом транспортных расходов, с учетом НДС, уплаты налогов, таможенных пошлин, страхования, сборов, налогов и других обязательных платежей, необходимых для выполнения государственного контракта.

Обязуемся доставить товары по адресу Заказчика: г. Астрахань, пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6 в течение 10 дней со дня заключения государственного контракта согласно требованиям и перечню, представленным Заказчиком. Товар будет поставлен одной партией в полном объеме по всем товарным позициям.

Согласны на оплату поставляемого товара в российских рублях, по безналичному расчету, без предварительной оплаты в течение 5 (пяти) банковских дней после поставки товара в соответствии со счет-фактурой, товарной накладной и актом приема-передачи товара.

Перечень документов, представленных нами с котировочной заявкой: копия свидетельства о регистрации юридического (физического) лица, копия свидетельства о регистрации в налоговом органе.

Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировок и предложение поставщиком котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

____________________ _____________________ _____________________
(должность) (подпись) (Ф.И.О. подписавшего)
М.П.

Приложение № 2
Проект к Извещению о проведении запроса котировок

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № /08

г. Астрахань «___» ____________ 2008 г.

Арбитражный суд Астраханской области, именуемый в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице председателя Арбитражного суда Егорова Александра Николаевича, действующего на основании Федерального конституционного закона № 1-ФКЗ от 28.04.1995 г. «Об арбитражных судах в Российской Федерации», с одной стороны, и _____________________, именуемое(ый) в дальнейшем «Поставщик», в лице_________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и иного законодательства Российской Федерации, на основании результатов размещения государственного заказа путем запроса котировок цен и в соответствии с Протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок № /08 от «__» ________ 2008 г. на участие в запросе котировок цен на поставку цифровых телефонных аппаратов Siemens для нужд Арбитражного суда Астраханской области, заключили настоящий Государственный контракт (далее - «Контракт») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Настоящий Контракт заключается по итогам запроса котировок, победителем которого стал Поставщик, и распространяется на одновременную поставку товаров для государственных нужд в 2008 году.

1.2. В соответствии с настоящим Контрактом Поставщик обязуется поставить Заказчику по его требованиям цифровые телефонные аппараты Siemens (далее - Товар) в количестве и комплектации согласно Спецификации, которая является неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение № 1 к настоящему Контракту), а Заказчик оплатить и принять товар.

1.3. Товар должен соответствовать принятым для данного вида Товара стандартам, а также иметь необходимые товаросопроводительные документы (счет-фактура, накладная, сертификат соответствия, технический паспорт).

1.4. Товар имеет гарантийный срок, составляющий __ года со дня продажи в соответствии с гарантией изготовителя. Право требования гарантийных обязательств переходит к Заказчику после передачи Товара от Поставщика.

2. СУММА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Товар оплачивается Заказчиком в строгом соответствии с объемами и источниками выделенных бюджетных ассигнований по цене, указанной в настоящем Контракте.

2.2. Общая сумма контракта составляет ______________ рублей (_________________________ рублей ____ копеек), в том числе НДС ________ рублей.

(сумма прописью)

2.3. Оплата по настоящему Контракту производится в российских рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании счета, счета-фактуры, товарной накладной в течение пяти банковских дней после поставки товара и подписания и акта приемки-передачи товаров.

2.4. Цена товара на период действия Контракта является фиксированной и пересмотру не подлежит.

2.5. Стоимость доставки товара, тары, упаковки и маркировки, а также установка, наладка, гарантийное обслуживание и монтажные работы (в т.ч. материалы, используемые при монтаже, установке и наладке) входит в стоимость товара по настоящему Контракту.

3. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ

3.1. Поставка товара производится в соответствии со Спецификацией к настоящему Контракту (Приложение № 1 к настоящему Контракту).

3.2. Поставщик обязуется поставить Заказчику товар в течение 10 дней с даты заключения настоящего Контракта.

3.3. Поставляемый товар должен быть новым, в заводской упаковке, фирменного производства, соответствовать ГОСТам и иным документам, регламентирующим его качество.

3.4. Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке и хранении.

3.5. Грузополучателем товара является Арбитражный суд Астраханской области. Товар доставляется Поставщиком любым видом транспорта по адресу Заказчика.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1. Поставщик обязуется:

4.1.1. Поставить товар в течение 10 рабочих дней с момента подписания Сторонами настоящего Контракта.

4.1.2. Передать товар в количестве и по качеству, соответствующим требованиям Контракта, а также техническим условиям завода-изготовителя.

4.1.3. Произвести доставку товара до Заказчика.

4.1.4. Предоставить Заказчику необходимую товаросопроводительную документацию (счет-фактура, товарная накладная, техническая документация).

4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1. Принять и оплатить товар в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.2.2. Получить товар в срок, согласованный сторонами, и оформить необходимые приемосдаточные документы.

4.2.3. Нести все риски утраты или повреждения товара с момента, когда товар предоставлен в распоряжение Заказчика.

4.2.4. В случае обнаружения несоответствия товара требованиям настоящего Контракта в течение 15-ти дней направить Поставщику рекламацию, содержащую данные о характере несоответствия.

4.3. Стороны не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему Контракту третьей стороне без письменного согласия другой Стороны.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

5.1. Право собственности на товар переходит от Поставщика к Заказчику в момент подписания Заказчиком документов о приемке товара.

5.2. Датой поставки товара считается дата, указанная в приемосдаточных документах, подписанных сторонами по договору.

5.3. В случае обнаружения некомплектности и (или) повреждения товара, составляется Акт. Срок устранения недостатков - 30 дней со дня подписания Акта.

5.4. Поставщик несет все риски гибели или повреждения товара до момента передачи его Заказчику по приемо-сдаточным документам.

5.1. Некачественный (некомплектный) товар не считается поставленным.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. При нарушении сроков поставки товара Поставщик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% стоимости недопоставленного в срок товара за каждый день просрочки.

6.2. При несоблюдении предусмотренных настоящим Контрактом сроков платежей Заказчик уплачивает Поставщику за каждый день просрочки пеню в размере 1/300 действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования ЦБ РФ суммы, не перечисленной в установленный настоящим Контрактом срок.

6.3. Поставщик несет ответственность за качество и количество поставляемого товара, а также за недопоставку товара.

6.4. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

7. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Контракту, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие стихийные природные бедствия.

7.2. Сторона, которая не исполняет обязательств по настоящему Контракту вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Контракту.

7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех последовательных месяцев, настоящий Контракт может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.

8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

9.2. Досрочное расторжение Контракта может иметь место по соглашению Сторон либо на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Контракт, должна направить письменное уведомление о намерении его расторгнуть другой Стороне не позднее, чем за 10 дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Контракта.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Настоящий Контракт вступает в действие с момента его подписания и действует до исполнения сторонами всех своих обязательств.

10.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего, она обязана в течение двух дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

10.3. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

>

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК» Арбитражный суд Астраханской области Местонахождение и почтовый адрес: 414014, г. Астрахань, пр-кт Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6, ИНН 3015009989/КПП 301506001; УФК по Астраханской области (Арбитражный суд А.О. л/сч. 03434498820); ГРКЦ ГУ Банка России по Астраханской обл., Р/Сч. № 40105810200000010001; БИК 041203001; ОКПО 03499276; /факс: 8 (8512) 39-23-23.

«ПОСТАВЩИК» Местонахождение и почтовый адрес: 41404, г. Астрахань, ул. ИНН /КПП Р/СЧ. Банк получателя: К/СЧ. БИК Тел.

12. ПОДПИСИ СТОРОН.

>

От Заказчика: Арбитражный суд Астраханской области ___________________ /А.Н. Егоров/ « » 2008 г. МП

От Поставщика: _____________________ / / « » 2008 г. МП

Приложение № 1
к Государственному контракту № /08

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№	Название изделия	Характеристики изделия	Срок гарантии	Кол-во	Цена за ед., руб.	Цена контрак-та, руб.
1.	Телефонный аппарат «Siemens» OptiPoint 500 standart-цифровой системный телефон (Up0e), цвет arctic		Не менее 2 лет	15
2.	Телефонный шнур 6 м MW6/MW6 (RJ11/RJ11) для optiset E и optiPoint 500			15
	ИТОГО:

Опубликовано: 25.02.2014 19:10 Обновлено: 27.04.2023 18:13