Извещение № 11зк/08 о запросе котировок, форма котировочной заявки и проект государственного контракта на выполнение работ по монтажу локально-вычислительной сети Арбитражного суда Астраханской области и её объединение с сетью оператора (провайдера) связи

АРБИТРАЖНЫЙ СУД АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6 414014, г. Астрахань  Тел/факс (8512) 39-23-23 E-mail: mail@astrahan.arbitr.ru http://astrahan.arbitr.ru ОКПО 03499276, ОГРН 1033000819114 ИНН/КПП 3015009989/301506001 15.10.2008г. № 11зк/08

«УТВЕРЖДАЮ» И.о. председателя Арбитражного суда Астраханской области ________________ Г.В. Монакова «15» октября 2008 г.

Извещение № 11зк/08
о размещении государственного заказа способом запроса котировок
на выполнение работ по монтажу локально-вычислительной сети Арбитражного суда Астраханской области и её объединение с сетью оператора (провайдера) связи

1. Заказчик: Арбитражный суд Астраханской области;

Почтовый адрес: 414014, г. Астрахань, пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6;

Адрес электронной почты: mail@astrahan.arbitr.ru, arbastr@astranet.ru,

Контактный тел. (8512) 39-43-79, Баляба Сергей Викторович.

2. Источник финансирования заказа: федеральный бюджет.

3. Предмет государственного контракта: Выполнение работ по монтажу локально-вычислительной сети Арбитражного суда Астраханской области и её объединение с сетью оператора (провайдера) связи (в соответствии с Приложением № 1).

4. Форма котировочной заявки: котировочная заявка подается в соответствии с Приложением № 2 к Извещению о запросе котировок.

Заявка подается в письменном виде (оформляется на фирменном бланке, утвержденном подписью руководителя предприятия и печатью) или в форме электронного документа. Заявка, переданная по факсу, имеет юридическую силу в течение 3-х дней со дня предоставления. В течение этого срока участник обязан предоставить оригинал заявки. Заявка, подаваемая в форме электронного документа должна отвечать требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к электронным документам, в т.ч. иметь электронную подпись.

5. Описание выполняемых работ: в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1).

6. Место выполнения работ: г. Астрахань, пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6.

7. Сроки выполнения работ: в течение не более 20 (двадцати) дней с момента подписания Государственного контракта.

8. Сведения о включенных в цену при выполнении работ расходах: Цена выполняемых работ должна быть указана с учетом используемых материалов, транспортных расходов, с учетом НДС, уплаты налогов, таможенных пошлин, страхования, сборов, налогов и других обязательных платежей, необходимых для выполнения государственного контракта.

9. Максимальная цена контракта: 450 000,00 руб.

10.Условия оплаты: Оплата выполненных услуг будет произведена по безналичному расчету в течение 5 банковских дней после выполнения работ, подписания акта выполненных работ и оказанных услуг по предоставлению платежных документов.

11. Порядок и место подачи котировочных заявок:

11.1. Место подачи: г. Астрахань, пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6.

11.2. Контактный тел. (8512) 39-43-79, факс (8512) 39-23-23.

11.3. Адрес электронной почты: mail@astrahan.arbitr.ru.

11.4. Срок подачи заявок: с 9.00 час. 16.10.2008г. до 16.30 час. 24.10.2008г.

12. Срок подписания государственного контракта: в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Котировочная заявка рассматривается на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок.

Победителем признается участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок и в которой указана наиболее низкая цена выполнения указанных в извещении работ.

В случае согласия принять участие в запросе котировок просим представить котировочную заявку.

Перечень документов, представляемых с котировочной заявкой: копия свидетельства о регистрации юридического (физического) лица, копия свидетельства о регистрации в налоговом органе.

Поставщиком может быть представлена только одна котировочная заявка.

В случае если предложенная в котировочных заявках цена государственного контракта превысит максимальную цену, указанную в извещении, то такие заявки комиссия рассматривать не будет.

Уведомляем, что направление Заказчиком запроса котировки цен и представление поставщиком котировки цен не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Рассмотрение и оценка котировочных заявок состоится 27 октября 2008г. в 14 час.00 мин.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного для подачи котировочных заявок срока, не рассматриваются.

Внесение изменений в котировочную заявку не допускается.

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме, заверена подписью уполномоченного представителя и печатью (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) (форма котировочной заявки - Приложение № 2 к настоящему запросу котировок). В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, заверены подписью уполномоченного лица и скреплены печатью на прошивке (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).

Условия исполнения государственного контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Приложение № 1: Техническое задание на выполнение работ;
Приложение № 2: Форма котировочной заявки;
Приложение № 3: Проект государственного контракта.
Данное извещение будет опубликовано на официальном сайте закупок Правительства РФ www.zakupki.gov.ru

Приложение № 1
к Извещению № 11зк/08 от 15.10.2008г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ «Монтаж локально-вычислительной сети Арбитражного суда Астраханской области и ее объединение с сетью оператора (провайдера) связи»

Государственный контракт предполагает выполнение следующих работ:

1. Организация объединения с сетью оператора (провайдера) связи посредством волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) с полосой пропускания не менее 1 Gbit по схеме точка-точка и размещением оконечного кроссового оборудования (которое должно быть окончено разъемами SC или FC) в помещениях арбитражного суда;

2. Предоставление необходимого оборудования (мультиплексоры, свитчи) и материалов, выполнение всех необходимых работ по организации канала и монтажу оборудования за счет оператора (провайдера) связи;

3. Предоставление порта доступа в сеть оператора (провайдера) связи со следующими характеристиками:

• физический стык - UTP RJ-45;
• протокол передачи данных - Ethernet;
• сетевые протоколы: DHCP, PPPoE;
• пропускная способность в сети оператора (провайдера) связи не менее 100 Мбит/сек;

4. Организация подключения УАТС Арбитражного суда Астраханской области к телефонной сети общего пользования по цифровому каналу Е1 ISDN (PRI) (2048кБт/с, интерфейс G.703, 120 Ом):

• выделение пула из 100 телефонных номеров нумерации ГТС подключенных к телефонной сети общего пользования:
  • 25 (двадцать пять) абонентских линий по одной абонентской линии на один телефонный номер вида NMАБВГ (NM - нумерация оператора связи, А>0, БВГ - с 101 по 125);
  • 25 (двадцать пять) абонентских линий по одной абонентской линии на один телефонный номер вида NMАБВГ (NM - нумерация оператора связи, А>0, БВГ - с 201 по 225);
  • 25 (двадцать пять) абонентских линий по одной абонентской линии на один телефонный номер вида NMАБВГ (NM - нумерация оператора связи, А>0, БВГ - с 301 по 325);
  • 20 (двадцать) абонентских линий по одной абонентской линии на один телефонный номер вида NMАБВГ (NM - нумерация оператора связи, А>0, БВГ - с 401 по 420);
  • 1 (одна) абонентская линия на один телефонный номер вида NM2323 (NM - нумерация оператора связи);
  • 1 (одна) абонентская линия на один телефонный номер вида NM5565 (NM - нумерация оператора связи);
  • 1 (одна) абонентская линия на один телефонный номер вида NM5566 (NM - нумерация оператора связи);
  • 1 (одна) абонентская линия на один телефонный номер вида NM5577 (NM - нумерация оператора связи);
  • 1 (одна) абонентская линия на один телефонный номер вида NM5588 (NM - нумерация оператора связи).
• предоставление следующих функций:
  • присоединение, пропуск трафика;
  • доступ к местной городской телефонной связи;
  • доступ к междугородной и международной телефонной связи;
  • доступ к внутризоновой телефонной связи.

5. Установление границы зоны ответственности оператора (провайдера) связи от выхода порта в активном оборудовании оператора (провайдера) связи в сторону сети оператора (провайдера) связи;

6. Наличие у оператора (провайдера) связи следующих лицензий, рекомендованных Министерством Российской Федерации по связи и массовым коммуникациям:

• на право предоставление услуг связи по предоставлению каналов связи;
• на право предоставление услуг местной телефонной связи;
• на право предоставление телематических услуг связи;
• на право предоставление услуг связи по передаче голосовой информации в сети передачи данных.

Срок организации объединения с сетью оператора (провайдера) - не более 20 (двадцати) календарных дней с даты заключения Государственного контракта.

Приложение № 2
к Извещению № 11зк/08 от 15.10.2008г.

Форма котировочной заявки

Бланк организации «___» ___________ ____ г. № _______________

В Арбитражный суд Астраханской области, 414014, г. Астрахань, пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6.

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Изучив направленное Вами извещение о проведении запроса котировок, мы

______________________________________________ ______________________________________

(Наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица)

расположенный (проживающий) по адресу: _______________________________________________
___________________________________________________________ Тел. _____________________

Банковские реквизиты:
Наименование банка: ________________________________________
ИНН ____________________, КПП ____________________________
Р/счет _____________________, Корр/счет ______________________
БИК ______________________, ОКПО _________________________

готовы выполнить работы по монтажу локально-вычислительной сети Арбитражного суда Астраханской области и её объединению с сетью оператора (провайдера) связи на условиях, предусмотренных запросом котировок от «15» октября 2008 г., а именно:

1. Организация объединения с сетью оператора (провайдера) связи посредством волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) с полосой пропускания не менее 1 Gbit по схеме точка-точка и размещением оконечного кроссового оборудования (которое должно быть окончено разъемами SC или FC) в помещениях арбитражного суда;

2. Предоставление необходимого оборудования (мультиплексоры, свитчи) и материалов, выполнение всех необходимых работ по организации канала и монтажу оборудования за счет оператора (провайдера) связи;

3. Предоставление порта доступа в сеть оператора (провайдера) связи со следующими характеристиками:

• физический стык - UTP RJ-45;
• протокол передачи данных - Ethernet;
• сетевые протоколы: DHCP, PPPoE;
• пропускная способность в сети оператора (провайдера) связи не менее 100 Мбит/сек;

4. Организация подключения УАТС Арбитражного суда Астраханской области к телефонной сети общего пользования по цифровому каналу Е1 ISDN (PRI) (2048кБт/с, интерфейс G.703, 120 Ом):

• выделение пула из 100 телефонных номеров нумерации ГТС подключенных к телефонной сети общего пользования:
• 25 (двадцать пять) абонентских линий по одной абонентской линии на один телефонный номер вида NMАБВГ (NM - нумерация оператора связи, А>0, БВГ - с 101 по 125);
• 25 (двадцать пять) абонентских линий по одной абонентской линии на один телефонный номер вида NMАБВГ (NM - нумерация оператора связи, А>0, БВГ - с 201 по 225);
• 25 (двадцать пять) абонентских линий по одной абонентской линии на один телефонный номер вида NMАБВГ (NM - нумерация оператора связи, А>0, БВГ - с 301 по 325);
• 20 (двадцать) абонентских линий по одной абонентской линии на один телефонный номер вида NMАБВГ (NM - нумерация оператора связи, А>0, БВГ - с 401 по 420);
• 1 (одна) абонентская линия на один телефонный номер вида NM2323 (NM - нумерация оператора связи);
• 1 (одна) абонентская линия на один телефонный номер вида NM5565 (NM - нумерация оператора связи);
• 1 (одна) абонентская линия на один телефонный номер вида NM5566 (NM - нумерация оператора связи);
• 1 (одна) абонентская линия на один телефонный номер вида NM5577 (NM - нумерация оператора связи);
• 1 (одна) абонентская линия на один телефонный номер вида NM5588 (NM - нумерация оператора связи).
• предоставление следующих функций:
• присоединение, пропуск трафика;
• доступ к местной городской телефонной связи;
• доступ к междугородной и международной телефонной связи;
• доступ к внутризоновой телефонной связи.

5. Установление границы зоны ответственности оператора (провайдера) связи от выхода порта в активном оборудовании оператора (провайдера) связи в сторону сети оператора (провайдера) связи;

6. Наличие у оператора (провайдера) связи следующих лицензий, рекомендованных Министерством Российской Федерации по связи и массовым коммуникациям:

• на право предоставление услуг связи по предоставлению каналов связи;
• на право предоставление услуг местной телефонной связи;
• на право предоставление телематических услуг связи;
• на право предоставление услуг связи по передаче голосовой информации в сети передачи данных.

Работы обязуемся выполнить в срок не более 20 (двадцати) календарных дней с даты заключения Государственного контракта.

Итого цена контракта составляет _________________________ руб.
_________________________________________________________________________ .

(цена контракта прописью)

На все выполненные работы Исполнитель передает Заказчику акты выполненных работ.

В случае признания нашей организации победителем размещения заказа обязуемся заключить с Заказчиком Государственный контракт и выполнять работы в соответствии с требованиями запроса котировок.

Цена выполняемых работ указана с учетом используемых материалов, транспортных расходов, с учетом НДС, уплаты налогов, таможенных пошлин, страхования, сборов, налогов и других обязательных платежей, необходимых для выполнения государственного контракта.

Согласны на оплату поставляемого товара в российских рублях по безналичному расчету в течение 5 банковских дней после подписания акта выполненных работ и оказанных услуг по предоставлению платежных документов.

Перечень документов, представленных нами с котировочной заявкой: копия свидетельства о регистрации юридического (физического) лица, копия свидетельства о регистрации в налоговом органе.

Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировок и предложение поставщиком котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

________________________ _____________________ __________________________
(должность) (подпись) (Ф.И.О. подписавшего)
М.П.

Проект Приложение № 3

к Извещению № 11зк/08 от 15.10.2008г.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ (ПРОЕКТ) № ________

г. Астрахань «__»___________2008 г.

Арбитражный суд Астраханской области, именуемый в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице председателя суда Егорова Александра Николаевича, действующего на основании Федерального Конституционного закона № 1-ФКЗ от 28.04.1995 г. «Об арбитражных судах в Российской Федерации», с одной стороны, и ______________________________, именуемый(ое) в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________ действующего на основании _______________________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и иного законодательства Российской Федерации, на основании результатов размещения государственного заказа путем запроса котировок цен и в соответствии с Протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок № ________ на участие в запросе котировок цен на выполнение работ по монтажу локально-вычислительной сети Арбитражного суда Астраханской области и её объединению с сетью оператора (провайдера) связи от « » __________ 2008 г. заключили настоящий Государственный контракт (далее - «Контракт») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Исполнитель в рамках данного Контракта принимает на себя обязательства на выполнение работ по монтажу локально-вычислительной сети Арбитражного суда Астраханской области и её объединение с сетью оператора (провайдера) связи (в соответствии с Приложением № 1).

1.2. Государственный заказчик обязуется оплатить выполненные работы в порядке и сроки, предусмотренные условиями Контракта.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость работ по Контракту определяется в соответствии с ценой, указанной в котировочной заявке, представленной в Арбитражный суд Астраханской области.

2.2. Общая цена Контракта составляет __________ (_____________ ) рублей.

2.3. Расчеты между Государственным заказчиком и Исполнителем производятся в течение 5 банковских дней с даты подписания Акта выполненных работ, подписанного обеими сторонами, и предоставлении платежных документов.

3. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Дата начала работ по настоящему Контракту определяется по согласованию с Государственным заказчиком

3.2. Работы должны быть завершены за ___ дней с даты начала работ.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Исполнитель обязан:

4.1.1. своими силами и средствами качественно и в срок выполнить работы в объеме согласно п.1.1. Контракта;

4.1.2. при выполнении работ соблюдать требования действующих стандартов, действующих нормативных актов;

4.1.3. в ходе выполнения работ бережно относиться к имуществу Государственного заказчика. В случае причинения ущерба указанному имуществу возместить причиненный вред в полном объеме;

4.1.4. выполнять в ходе работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Контракта и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя;

4.2. Государственный заказчик обязан:

4.2.1 производить оплату работ Исполнителя согласно условиям Контракта;

4.2.2. на период выполнения работ направляет своего работника для решения оперативных вопросов, связанных с выполнением работ;

4.2.3. обеспечивает свободный и своевременный доступ Исполнителю к месту проведения работ.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ. ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД

5.1. Государственный заказчик обязан принять выполненные работы, за исключением случаев, когда он вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков (дефектов) в разумный срок или отказаться от исполнения Контракта.

5.2. Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ.

5.3. Акт приемки выполненных работ подписывается сторонами. При отказе от подписания акта кем - либо из сторон об этом делается отметка в акте. Основания для отказа излагаются отказавшимся лицом в акте, либо для этого составляется отдельный документ.

5.4. Гарантийный период на выполненные работы устанавливается сроком на 24 месяца со дня подписания акта приема - сдачи выполненных работ. Если в гарантийный период обнаружатся недостатки (дефекты), которые не позволяют продолжать нормальную эксплуатацию до их устранения, то гарантийный период продлевается на период устранения недостатков (дефектов). Устранение недостатков (дефектов) производится за счет Исполнителя.

6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Споры, возникающие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему Контракту, рассматриваются в Арбитражном суде Московской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

7.1. По взаимному согласию Сторон в рамках настоящего Контракта конфиденциальной признается информация, касающаяся предмета Контракта, хода его выполнения и полученных результатов.

7.2. Каждая из Сторон обязана обеспечить защиту конфиденциальной информации, ставшей доступной ей в рамках настоящего Контракта, от несанкционированного использования, распространения или публикации.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы в течение 24 месяцев с даты подписания приемо-сдаточного Акта.

8.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, сторона нарушившая обязательство, несет ответственность в виде уплаты пеней. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер пеней устанавливается в размере 0,1% в день от цены контракта.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если ненадлежащее исполнение сторонами обязательств вызвано непреодолимой силой, т.е. чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами, не подлежащими разумному контролю.

9.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить обязательства по Контракту в силу обстоятельств непреодолимой силы, незамедлительно письменно информирует другую сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств, но в любом случае не позднее 3 (трех) календарных дней после начала их действия.

9.3. Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую сторону права на освобождение от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту по причине указанных обстоятельств. Факт наступления и прекращения обстоятельств непреодолимой силы документально подтверждается соответствующими организациями.

9.4. Если указанные обстоятельства продолжаются более 1 месяца, каждая сторона имеет право на досрочное расторжение Контракта. В этом случае стороны производят взаиморасчеты.

10. ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПОЛНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

10.1. Настоящий контракт может быть изменен и дополнен по соглашению Сторон.

10.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

10.3. Настоящий Контракт может быть расторгнут в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, по следующим основаниям:

10.3.1. по соглашению Сторон;

10.3.2. по требованию одной из сторон в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

10.4. В случае неисполнения или не надлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта, направив исполнителю письменное уведомление об отказе от исполнения настоящего Контракта, с указанием причин такого отказа.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Контракт вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его подписания.

11.2. Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК» Арбитражный суд Астраханской области Местонахождение и почтовый адрес: 414014, г. Астрахань, пр-кт Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6, ИНН 3015009989/КПП 301506001; УФК по Астраханской области (Арбитражный суд А.О. л/сч. 03434498820); ГРКЦ ГУ Банка России по Астраханской обл., Р/Сч. № 40105810200000010001; БИК 041203001; ОКПО 03499276; (8512) 39-51-09, /факс: (8512) 39-23-23.

«ИСПОЛНИТЕЛЬ» Местонахождения и почтовый адрес:

13. ПОДПИСИ СТОРОН

От Заказчика: Арбитражный суд Астраханской области _____________________ /А.Н. Егоров/ « » 2008 г. МП

От Исполнителя: ____________________ / / « » 2008 г. МП

Приложение № 1
к Государственному контракту № _______ от «__» ___________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ «Монтаж локально-вычислительной сети Арбитражного суда Астраханской области и ее объединение с сетью оператора (провайдера) связи»

В рамках данного Государственного контракта предусмотрено выполнение следующих работ:

1. Организация объединения с сетью оператора (провайдера) связи посредством волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) с полосой пропускания не менее 1 Gbit по схеме точка-точка и размещением оконечного кроссового оборудования (которое должно быть окончено разъемами SC или FC) в помещениях арбитражного суда;

2. Предоставление необходимого оборудования (мультиплексоры, свитчи) и материалов, выполнение всех необходимых работ по организации канала и монтажу оборудования за счет оператора (провайдера) связи;

3. Предоставление порта доступа в сеть оператора (провайдера) связи со следующими характеристиками:

• физический стык - UTP RJ-45;
• протокол передачи данных - Ethernet;
• сетевые протоколы: DHCP, PPPoE;
• пропускная способность в сети оператора (провайдера) связи не менее 100 Мбит/сек;

4. Организация подключения УАТС Арбитражного суда Астраханской области к телефонной сети общего пользования по цифровому каналу Е1 ISDN (PRI) (2048кБт/с, интерфейс G.703, 120 Ом):

5. Установление границы зоны ответственности оператора (провайдера) связи от выхода порта в активном оборудовании оператора (провайдера) связи в сторону сети оператора (провайдера) связи;

6. Наличие у оператора (провайдера) связи следующих лицензий, рекомендованных Министерством Российской Федерации по связи и массовым коммуникациям:

Срок организации объединения с сетью оператора (провайдера) - _________ (________) календарных дней с даты заключения Государственного контракта.

• выделение пула из 100 телефонных номеров нумерации ГТС подключенных к телефонной сети общего пользования:
  • 25 (двадцать пять) абонентских линий по одной абонентской линии на один телефонный номер вида NMАБВГ (NM - нумерация оператора связи, А>0, БВГ - с 101 по 125);
  • 25 (двадцать пять) абонентских линий по одной абонентской линии на один телефонный номер вида NMАБВГ (NM - нумерация оператора связи, А>0, БВГ - с 201 по 225);
  • 25 (двадцать пять) абонентских линий по одной абонентской линии на один телефонный номер вида NMАБВГ (NM - нумерация оператора связи, А>0, БВГ - с 301 по 325);
  • 20 (двадцать) абонентских линий по одной абонентской линии на один телефонный номер вида NMАБВГ (NM - нумерация оператора связи, А>0, БВГ - с 401 по 420);
  • 1 (одна) абонентская линия на один телефонный номер вида NM2323 (NM - нумерация оператора связи);
  • 1 (одна) абонентская линия на один телефонный номер вида NM5565 (NM - нумерация оператора связи);
  • 1 (одна) абонентская линия на один телефонный номер вида NM5566 (NM - нумерация оператора связи);
  • 1 (одна) абонентская линия на один телефонный номер вида NM5577 (NM - нумерация оператора связи);
  • 1 (одна) абонентская линия на один телефонный номер вида NM5588 (NM - нумерация оператора связи).
• предоставление следующих функций:
  • присоединение, пропуск трафика;
  • доступ к местной городской телефонной связи;
  • доступ к междугородной и международной телефонной связи;
  • доступ к внутризоновой телефонной связи.
  • на право предоставление услуг связи по предоставлению каналов связи;
  • на право предоставление услуг местной телефонной связи;
  • на право предоставление телематических услуг связи;
  • на право предоставление услуг связи по передаче голосовой информации в сети передачи данных.

Опубликовано: 26.02.2014 11:50 Обновлено: 27.04.2023 18:13