Извещение № 20зк/08 о размещении государственного заказа способом запроса котировок "Предоставление услуг доступа к сети Интернет по существующей волоконно-оптической линии связи, организованной оператором-провайдером связи для Арбитражного суда Астраханс

АРБИТРАЖНЫЙ СУД АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6 414014, г. Астрахань Тел/факс (8512) 39-23-23 E-mail: info@astrahan.arbitr.ru http://astrahan.arbitr.ru ОКПО 03499276, ОГРН 1033000819114 ИНН/КПП 3015009989/301506001 10.12.2008г. № 20зк/08

«УТВЕРЖДАЮ» Председатель Арбитражного суда Астраханской области ________________ А.Н. Егоров «10» декабря 2008 г.

Извещение № 20зк/08

о размещении государственного заказа способом запроса котировок

Предоставление услуг доступа к сети Интернет по существующей волоконно-оптической линии связи (ВОЛС), организованной оператором-провайдером связи для Арбитражного суда Астраханской области

1. Заказчик: Арбитражный суд Астраханской области;

Почтовый адрес: 414014, г. Астрахань, пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6;

Адрес электронной почты: info@astrahan.arbitr.ru, arbastr@astranet.ru,

Контактный тел. (8512) 39-43-79, Баляба Сергей Викторович.

2. Источник финансирования заказа: федеральный бюджет.

3.Предмет государственного контракта: Предоставление услуг доступа к сети Интернет по существующей волоконно-оптической линии связи (ВОЛС), организованной оператором-провайдером связи для Арбитражного суда Астраханской области на I полугодие 2009 года (в соответствии с Приложением № 1).

4. Форма котировочной заявки: котировочная заявка подается в соответствии с Приложением № 2 к Извещению о запросе котировок.

Заявка подается в письменном виде (оформляется на фирменном бланке, утвержденном подписью руководителя предприятия и печатью) или в форме электронного документа. Заявка, переданная по факсу, имеет юридическую силу в течение 3-х дней со дня предоставления. В течение этого срока участник обязан предоставить оригинал заявки. Заявка, подаваемая в форме электронного документа должна отвечать требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к электронным документам, в т.ч. иметь электронную подпись.

5. Описание выполняемых работ: в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1).

6. Место выполнения работ: г. Астрахань, пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6.

7. Сроки выполнения работ: в течение не более 5 (пяти) дней с момента подписания Государственного контракта.

8. Сведения о включенных в цену при выполнении работ расходах: Цена выполняемых работ должна быть указана с учетом используемых материалов, транспортных расходов, с учетом НДС, уплаты налогов, таможенных пошлин, страхования, сборов, налогов и других обязательных платежей, необходимых для выполнения государственного контракта.

9. Максимальная цена контракта: 90 000 руб.

10.Условия оплаты: Оплата выполненных услуг будет произведена по безналичному расчету в течение 5 банковских дней после выполнения работ, подписания акта выполненных работ и оказанных услуг по предоставлению платежных документов.

11. Порядок и место подачи котировочных заявок:

11.1. Место подачи: г. Астрахань, пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6.

11.2. Контактный тел. (8512) 39-43-79, факс (8512) 39-23-23.

11.3. Адрес электронной почты: info@astrahan.arbitr.ru.

11.4. Срок подачи заявок: с 08 час. 30 мин. 11 декабря 2008г. по 16 час. 00 мин. 19 декабря 2008г.

12. Срок подписания государственного контракта: в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Котировочная заявка рассматривается на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок.

Победителем признается участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок и в которой указана наиболее низкая цена выполнения указанных в извещении работ.

В случае согласия принять участие в запросе котировок просим представить котировочную заявку.

Перечень документов, представляемых с котировочной заявкой: копия свидетельства о регистрации юридического (физического) лица, копия свидетельства о регистрации в налоговом органе.

Поставщиком может быть представлена только одна котировочная заявка.

В случае если предложенная в котировочных заявках цена государственного контракта превысит максимальную цену, указанную в извещении, то такие заявки комиссия рассматривать не будет.

Уведомляем, что направление Заказчиком запроса котировки цен и представление поставщиком котировки цен не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Рассмотрение и оценка котировочных заявок состоится 22 декабря 2008г.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного для подачи котировочных заявок срока, не рассматриваются.

Внесение изменений в котировочную заявку не допускается.

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме, заверена подписью уполномоченного представителя и печатью (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) (форма котировочной заявки - Приложение № 2 к настоящему запросу котировок). В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, заверены подписью уполномоченного лица и скреплены печатью на прошивке (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).

Условия исполнения государственного контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Приложение № 1: Техническое задание на выполнение работ;
Приложение № 2: Форма котировочной заявки;
Приложение № 3: Проект государственного контракта.

Данное извещение будет опубликовано на официальном сайте закупок Правительства РФ www.zakupki.gov.ru

Приложение № 1
к Извещению № 20зк/08 от 10.12.2008г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ

«Предоставление услуг доступа к сети Интернет по существующей волоконно-оптической линии связи (ВОЛС), организованной оператором-провайдером связи для Арбитражного суда Астраханской области»

Требования к характеристикам работ, цене и срокам их выполнения:

1. Краткая характеристика работы: предоставление услуг доступа к сети Интернет по существующей волоконно-оптической линии связи (ВОЛС), организованной оператором-провайдером связи для Арбитражного суда Астраханской области, расположенного по адресу: г. Астрахань, пр. Губернатора Анатолия Гужвина, 6.

2. Предоставление порта доступа в сеть оператора (провайдера) связи со следующими характеристиками:

• физический стык - UTP RJ-45;
• протокол передачи данных - Ethernet;
• сетевые протоколы: TCP/IP;
• скорость доступа к сети Интернет - до 2 Мб/сек.

3. Предоставление в пользование подсети из публичных IP- адресов - в количестве 16 шт.

4. Стоимость организации подключения к услуге - бесплатно.

5. Объем входящего и исходящего интернет-трафика - не ограничен.

6. Срок предоставления услуг: с 01 января 2009 года по 30 июня 2009 года.

7. Начальная цена контракта: 90 000 руб. (с НДС).

8. Установление границы зоны ответственности оператора (провайдера) связи: от выхода порта в активном оборудовании оператора (провайдера) связи в сторону сети оператора (провайдера) связи;

9. Наличие у оператора (провайдера) связи автономной системы (AS) с возможностью предоставления провайдеронезависимой IP-адресации;

10. Наличие у оператора (провайдера) связи следующих лицензий, рекомендованных Министерством Российской Федерации по связи и массовым коммуникациям:

• на право предоставление услуг связи по предоставлению каналов связи;
• на право предоставление телематических услуг связи;
• на право предоставление услуг связи по передаче голосовой информации в сети передачи данных.

Приложение № 2
к Извещению № 20зк/08 от 10.12.2008г.

Форма котировочной заявки

Бланк организации «___» ___________ ____ г. № _______________

В Арбитражный суд Астраханской области, 414014, г. Астрахань, пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6.

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Изучив направленное Вами извещение о проведении запроса котировок, мы

_______________________________________________________________________________

(Наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица)

расположенный (проживающий) по адресу: __________________________________________
______________________________________________________ Тел. _____________________

Банковские реквизиты: ______________________________________
Наименование банка: ________________________________________
ИНН ____________________, КПП ____________________________
Р/счет _____________________, Корр/счет ______________________
БИК ______________________, ОКПО _________________________

готовы выполнить работы по предоставлению услуг доступа к сети Интернет на I полугодие 2009 года по существующей волоконно-оптической линии связи (ВОЛС), организованной оператором-провайдером связи для Арбитражного суда Астраханской области, предусмотренных запросом котировок от «10» декабря 2008 г., а именно:

1. Предоставление услуг доступа к сети Интернет по существующей волоконно-оптической линии связи (ВОЛС), организованной для Арбитражного суда Астраханской области, расположенного по адресу: г. Астрахань, пр. Губернатора Анатолия Гужвина, 6.

2. Предоставление порта доступа в сеть оператора (провайдера) связи со следующими характеристиками:

• физический стык - UTP RJ-45;
• протокол передачи данных - Ethernet;
• сетевые протоколы: TCP/IP;
• скорость доступа к сети Интернет - до 2 Мб/сек.

3. Предоставление в пользование подсети из публичных IP- адресов - в количестве 16 шт.

4. Стоимость организации подключения к услуге - бесплатно.

5. Объем входящего и исходящего интернет-трафика - не ограничен.

6. Срок предоставления услуг: с 01 января 2009 года по 30 июня 2009 года.

7. Начальная цена контракта: 90 000 руб. (с НДС).

8. Установление границы зоны ответственности оператора (провайдера) связи: от выхода порта в активном оборудовании оператора (провайдера) связи в сторону сети оператора (провайдера) связи;

9. Наличие у оператора (провайдера) связи автономной системы (AS) с возможностью предоставления провайдеронезависимой IP-адресации;

10. Наличие у оператора (провайдера) связи следующих лицензий, рекомендованных Министерством Российской Федерации по связи и массовым коммуникациям:

• на право предоставление услуг связи по предоставлению каналов связи;
• на право предоставление телематических услуг связи;
• на право предоставление услуг связи по передаче голосовой информации в сети передачи данных.

11. Объем входящего и исходящего трафика на местные звонки - не ограничен.

12. Срок предоставления услуг: с 01 января 2009 года по 30 июня 2009 года.

13. Установление границы зоны ответственности оператора (провайдера) связи от выхода порта в активном оборудовании оператора (провайдера) связи в сторону сети оператора (провайдера) связи;

14. Наличие у оператора (провайдера) связи следующих лицензий, рекомендованных Министерством Российской Федерации по связи и массовым коммуникациям:

a. на право предоставления услуг местной телефонной связи.

Работы обязуемся выполнить в срок не более 5 (пяти) календарных дней с даты заключения Государственного контракта.

Итого цена контракта составляет _________________________ руб.

_________________________________________________________________________ .

(цена контракта прописью)

На все выполненные работы Исполнитель передает Заказчику акты выполненных работ.

В случае признания нашей организации победителем размещения заказа обязуемся заключить с Заказчиком Государственный контракт и выполнять работы в соответствии с требованиями запроса котировок.

Цена выполняемых работ указана с учетом используемых материалов, транспортных расходов, с учетом НДС, уплаты налогов, таможенных пошлин, страхования, сборов, налогов и других обязательных платежей, необходимых для выполнения государственного контракта.

Согласны на оплату поставляемого товара в российских рублях по безналичному расчету в течение 5 банковских дней после подписания акта выполненных работ и оказанных услуг по предоставлению платежных документов.

Перечень документов, представленных нами с котировочной заявкой: копия свидетельства о регистрации юридического (физического) лица, копия свидетельства о регистрации в налоговом органе.

Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировок и предложение поставщиком котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

________________________ _____________________ __________________________
(должность) (подпись) (Ф.И.О. подписавшего)
М.П.

ПРОЕКТ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ______

на предоставление телематических услуг связи (доступа к сети Интернет)

г. Астрахань «____» _________ 200_ г.

Арбитражный суд Астраханской области, именуемый в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице председателя Арбитражного суда Егорова Александра Николаевича, действующего на основании Федерального конституционного закона № 1-ФКЗ от 28.04.1995 г. «Об арбитражных судах в Российской Федерации», с одной стороны, и ____________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании _____________________________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и иного законодательства Российской Федерации, на основании результатов размещения государственного заказа путем запроса котировок цен и в соответствии с Протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок № __________ от «__» ____________ г. на участие в запросе котировок цен на предоставление услуг доступа к сети Интернет для Арбитражного суда Астраханской области на I полугодие 2009 года заключили настоящий Государственный контракт (далее - «Контракт») о нижеследующем:

1. Предмет Государственного контракта

1.1. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику телематические услуги связи по предоставлению доступа к сети Интернет (далее по тексту Услуги) на период с «01» января по «30» июня 2009 года на условиях, указанных в приложении № 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего Государственного контракта, а Заказчик обязуется обеспечить своевременную оплату оказываемых услуг.

2. СТОИМОСТЬ (ЦЕНА) КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА

2.1. Стоимость Услуг по настоящему Государственному контракту согласована сторонами и составляет ____________ (___________________) рублей (с учетом используемых материалов, транспортных расходов, с учетом НДС, уплаты налогов, таможенных пошлин, страхования, сборов, налогов и других обязательных платежей, необходимых для выполнения Государственного контракта).

2.2. Оплата производится Заказчиком Исполнителю за оказанные услуги в течение 10 (десяти) календарных дней со дня окончания расчетного периода при предоставлении Исполнителем Заказчику акта сдачи-приемки услуг, счета на оплату услуг за прошедший месяц, счет-фактуры, с указанием наименования, количества и цены, с учетом НДС. Вышеперечисленные документы могут передаваться под роспись уполномоченному представителю Заказчика или направляться Заказчику заказным письмом.

2.3. Оплата производится Заказчиком за счет средств федерального бюджета в Российских рублях путем перечисления Заказчиком денежных средств платежным поручением на расчетный счет Исполнителя.

2.4. Цена на услуги фиксированная, не подлежит изменению в течение всего срока действия Государственного контракта и включает все издержки, налоги и пошлины, другие расходы, предусмотренные Законодательством Российской Федерации, связанные с условиями выполнения контракта.

3. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ

3.1. Оказание услуг производится в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Государственному контракту.

3.2. Исполнитель обязуется предоставлять телематические услуги связи Заказчику с 1 января 2009 года по 30 июня 2009 года круглосуточно (7 дней в неделю, 24 часа в сутки).

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Исполнитель обязан:

4.1.1. Предоставлять Заказчику услуги по передаче данных в соответствии с лицензий _______________________________ в объемах и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.

4.1.2. Вести учет объема оказанных услуг и отражать его в счет-фактурах и отчетах, предоставляемых Заказчику по его требованию не позднее 10 числа каждого месяца, следующего за отчетным.

4.1.3. Принимать меры по поддержанию необходимого качества предоставляемых услуг.

4.1.4. Своевременно, не позднее 72 часов, уведомлять Заказчика о проведении профилактических и регламентных работ, а также сообщать об аварийных ситуациях и проходящих ремонтных работах.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Использовать для получения предоставляемых Исполнителем услуг сертифицированное оборудование и программное обеспечение.

4.2.2. При обнаружении перерывов в оказании услуг, ухудшения качества или любых других аварийных ситуациях немедленно сообщать в службу технической поддержки Исполнителя по телефонам: ____________________________________.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В соответствии с п. 10 ст. 9 Федерального закона от 21 июля 2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» в случае просрочки исполнения исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим государственным контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного п. 2.2. настоящего Государственного контракта, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5.3. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему контракту.

5.4. Споры по Государственному контракту решаются Сторонами в претензионном порядке. Ответ на соответствующую претензию должен быть направлен в течение 10 дней с момента ее получения.

5.5. Споры, по которым не достигнуто соглашение Сторон, рассматриваются в Арбитражном суде Московской области в соответствии с действующим законодательством.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Спорные вопросы или разногласия, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта или в связи с ним, разрешаются сторонами путем переговоров, и достигнутые договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон (или протоколом), становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего контракта.

6.2. При возникновении между Заказчиком и Исполнителем спора по поводу недостатков предоставления услуг или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон должна быть назначена независимая экспертиза. В случае установления нарушений Исполнителем условий настоящего Государственного контракта или причинной связи между действиями Исполнителя и обнаруженными недостатками расходы на экспертизу несет Исполнитель. В остальных случаях расходы на экспертизу несут обе стороны поровну.

7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

7.1. Стороны освобождаются от ответственности друг перед другом за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Государственному контракту в случаях, установленных законодательством, в частности, при возникновении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных), то есть чрезвычайных и непредотвратимых в момент наступления срока исполнения сторонами своих обязательств по контракту.

7.2. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны уведомляют друг друга в течение 10-ти дней с момента их возникновения. Факт наступления форс-мажорных обстоятельств должен быть документально удостоверен полномочными на то органами государственной власти. Удостоверяющий документ прилагается к письменному уведомлению. При отсутствии уведомления (равно как и при просрочке уведомления), удостоверяющего документа, Сторона контракта, их получающая, вправе не принимать во внимание наступление форс-мажорных обстоятельств при предъявлении претензий (исков) к другой Стороне, в связи с ненадлежащим исполнением условий контракта.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Любые изменения и дополнения по настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

8.2. Государственный контракт подписан в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. Каждый экземпляр идентичен и имеет равную юридическую силу.

8.3. Все уведомления, предусмотренные настоящим контрактом, направляются по адресу, указанному в разделе 9 настоящего Государственного контракта заказным письмом, телеграммой или иным способом, обеспечивающим подтверждение отправки.

8.4. Неотъемлемой частью настоящего Государственного контракта является Приложение № 1.

Приложение № 1: Перечень и стоимость услуг - на 1 л.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК» Арбитражный суд Астраханской области Местонахождение и почтовый адрес: 414014, г. Астрахань, пр-кт Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6, ИНН 3015009989/КПП 301506001; УФК по Астраханской области (Арбитражный суд А.О. л/сч. 03434498820); ГРКЦ ГУ Банка России по Астраханской обл., Р/Сч. № 40105810200000010001; БИК 041203001; ОКПО 03499276; /факс: 8 (8512) 39-23-23.

«ИСПОЛНИТЕЛЬ» Местонахождение и почтовый адрес: ИНН / Р/СЧ. Банк получателя: К/СЧ. БИК

10. ПОДПИСИ СТОРОН

От Заказчика: Арбитражный суд Астраханской области ___________________ /А.Н. Егоров/ « » 2008 г. МП

От Исполнителя: __________________ / / « » 2008 г. МП

Приложение №1
к Государственному контракту
№ ____ от "____" ____________ 2008 г.

1. Перечень и стоимость услуг

№ п/п	Адрес точки подключения	Наименование услуги	Скорость подключе- ния	Количес-тво	Абонентская плата в мес. с НДС (руб.)	Итого за период с 01.01.2009 по 30.06.2009 с НДС (руб.)
1.	г. Астрахань, пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6.	Доступ к сети Интернет	2,0 Мбит/ сек	1 порт
2.	г. Астрахань, пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6.	Статистичес-кий IP-адрес	-	16 адресов

2. Технические характеристики:

• Соответствие параметров выделенного канала;
• Устойчивая гарантированная скорость;
• Круглосуточный доступ;
• Соединение по локальной сети.

3. Безлимитный тариф.

4. Единовременные платежи за подключение отсутствуют.

От Заказчика: Арбитражный суд Астраханской области ___________________ /А.Н. Егоров/ « » 2008 г. МП

От Исполнителя: __________________ / / « » 2008 г. МП

Опубликовано: 26.02.2014 12:57 Обновлено: 27.04.2023 18:13