Извещение о запросе котировок № 1зк/09 от 9 февраля 2009 г. "Выполнение работ по монтажу электрооборудования и контура заземления для серверной Арбитражного суда Астраханской области"
|
АРБИТРАЖНЫЙ СУД АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6 414014, г. Астрахань Тел/факс (8512) 48-23-23 E-mail: mail@astrahan.arbitr.ru http://astrahan.arbitr.ru ОКПО 03499276, ОГРН 1033000819114 ИНН/КПП 3015009989/301506001 09.02.2009г. № 1зк/09 |
«УТВЕРЖДАЮ» Председатель Арбитражного суда Астраханской области ________________ А.Н. Егоров «09» февраля 2009 г. |
Извещение № 1зк/09
о размещении государственного заказа способом запроса котировок
на выполнение работ (услуг) по монтажу электрооборудования и контура заземления для серверной Арбитражного суда Астраханской области
1. Заказчик: Арбитражный суд Астраханской области;
Почтовый адрес: 414014, г. Астрахань, пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6;
Адрес электронной почты: mail@astrahan.arbitr.ru,
Контактный тел. (8512) 48-55-66, Вобликов Олег Андреевич.
2. Источник финансирования заказа: федеральный бюджет.
3. Предмет государственного контракта: Выполнение работ (услуг) по монтажу электрооборудования и контура заземления для серверной Арбитражного суда Астраханской области (в соответствии с Приложением № 1 и Приложением № 2).
4. Форма котировочной заявки: котировочная заявка подается в соответствии с Приложением № 3 к Извещению о запросе котировок.
Заявка подается в письменном виде (оформляется на фирменном бланке, утвержденном подписью руководителя предприятия и печатью) или в форме электронного документа. Заявка, переданная по факсу, имеет юридическую силу в течение 3-х дней со дня предоставления. В течение этого срока участник обязан предоставить оригинал заявки. Заявка, подаваемая в форме электронного документа должна отвечать требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к электронным документам, в т.ч. иметь электронную подпись.
5. Описание выполняемых работ: в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2).
6. Место выполнения работ: г. Астрахань, пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6.
7. Сроки выполнения работ: в течение не более 10 (десяти) дней с момента подписания Государственного контракта и определения Заказчиком даты начала работ.
8. Сведения о включенных в цену при выполнении работ расходах: Цена выполняемых работ должна быть указана с учетом используемых материалов, транспортных расходов, с учетом НДС, уплаты налогов, таможенных пошлин, страхования, сборов, налогов и других обязательных платежей, необходимых для выполнения государственного контракта.
9. Максимальная цена контракта: 97 140,00 руб.
10.Условия оплаты: Оплата выполненных услуг будет произведена по безналичному расчету в течение 5 банковских дней после выполнения работ, подписания акта выполненных работ и оказанных услуг по предоставлению платежных документов.
11. Порядок и место подачи котировочных заявок:
11.1. Место подачи: г. Астрахань, пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6.
11.2. Контактный тел. (8512) 48-55-66, факс (8512) 48-23-23.
11.3. Адрес электронной почты: mail@astrahan.arbitr.ru, kuzmina@astrahan.arbitr.ru.
11.4. Срок подачи заявок: с 9.00 час. 10.02.2009г. до 16.00 час. 13.02.2009г.
12. Срок подписания государственного контракта: в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Котировочная заявка рассматривается на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок.
Победителем признается участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок и в которой указана наиболее низкая цена выполнения указанных в извещении работ.
В случае согласия принять участие в запросе котировок просим представить котировочную заявку.
Перечень документов, представляемых с котировочной заявкой: копия свидетельства о регистрации юридического (физического) лица, копия свидетельства о регистрации в налоговом органе.
Поставщиком может быть представлена только одна котировочная заявка.
В случае если предложенная в котировочных заявках цена государственного контракта превысит максимальную цену, указанную в извещении, то такие заявки комиссия рассматривать не будет.
Уведомляем, что направление Заказчиком запроса котировки цен и представление поставщиком котировки цен не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.
Рассмотрение и оценка котировочных заявок состоится 16 февраля 2009г. в 10 час.00 мин.
Котировочные заявки, поданные позднее установленного для подачи котировочных заявок срока, не рассматриваются.
Внесение изменений в котировочную заявку не допускается.
Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме, заверена подписью уполномоченного представителя и печатью (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) (форма котировочной заявки - Приложение № 3 к настоящему запросу котировок). В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, заверены подписью уполномоченного лица и скреплены печатью на прошивке (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).
Условия исполнения государственного контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.
Приложение № 1: Локальная смета на выполнение работ.
Приложение № 2: Техническое задание на выполнение работ.
Приложение № 3: Форма котировочной заявки.
Приложение № 4: Проект государственного контракта.
Данное извещение будет опубликовано на официальном сайте закупок Правительства РФ www.zakupki.gov.ru
Приложение № 2
к Извещению № 1зк/09 от 09.02.2009г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ (услуг) по монтажу электрооборудования и контура заземления для серверной Арбитражного суда Астраханской области
1. Установка распределительного (байпасного) щита.
2. Установка (согласно схемы подключения сервера) автоматических выключателей.
3. Разводка, подключение и опрессовка кабелей подводящих (отходящих).
4. Прокладка кабелей под полами (под фальшполом).
5. Закрепление кабельного канала.
6. Снятие грунта (засыпка грунта).
7. Забивание штырей заземления.
8. Подключение заземления, измерение сопротивления заземления.
Приложение № 3
к Извещению № 1зк/09 от 09.02.2009г.
Форма котировочной заявки
|
Бланк организации «___» ___________ ____ г. № _______________ |
В Арбитражный суд Астраханской области, 414014, г. Астрахань, пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6. |
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
Изучив направленное Вами извещение о проведении запроса котировок, мы
______________________________________________________________________________
(Наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица)
расположенный (проживающий) по адресу: _______________________________________________________________________________
_____________________________________________________ Тел. ______________________
Банковские реквизиты:
Наименование банка: ________________________________________
ИНН ____________________, КПП ____________________________
Р/счет _____________________, Корр/счет ______________________
БИК ______________________, ОКПО _________________________
готовы выполнить работы по монтажу электрооборудования и контура заземления для серверной Арбитражного суда Астраханской области на условиях, предусмотренных запросом котировок от «09» февраля 2009 г. согласно техническому заданию и локальной смете на выполнение работ (Приложения № 1 и № 2 к Извещению № 1зк/09)., а именно выполнить:
1. Установку распределительного (байпасного) щита.
2. Установку (согласно схемы подключения сервера) автоматических выключателей.
3. Разводку, подключение и опрессовку кабелей подводящих (отходящих).
4. Прокладку кабелей под полами (под фальшполом).
5. Закрепление кабельного канала.
6. Снятие грунта (засыпка грунта).
7. Забивание штырей заземления.
8. Подключение заземления, измерение сопротивления заземления.
Стоимость используемых для выполнения Государственного контракта материалов и товаров:
| № п/п | Наименование материалов | Ед. изм. | Кол-во |
Цена ед., руб. |
Общая стоимость, руб. |
| 1 | Щиток ЩРН 24 (метал.) | шт. | 1,0 | ||
| 2 | Рубильник 380В, 63А | шт. | 1,0 | ||
| 3 | Рубильник реверсивный 380В, 63А | шт. | 1,0 | ||
| 4 | Кабель ВВГ нг (5х25) | м | 7,0 | ||
| 5 | Кабель ВВГ нг (5х35) | м | 7,0 | ||
| 6 | Провод ПВЗ-25 | м | 6,0 | ||
| 7 | Кабельный канал 80х40 мм ДКС | м | 2,0 | ||
| 8 | Заглушки 80х40 ДКС | шт. | 2,0 | ||
| 9 | Муфта соединительная, латунь | м | 6,0 | ||
| 10 | Наконечник стальной | м | 3,0 | ||
| 11 | Зажим универсальный, латунь | шт. | 3,0 | ||
| 12 | Полоса стальная 4х25 мм | м | 6,0 | ||
| 13 | Болт М10х30 | шт. | 2,0 | ||
| 14 | Наконечник кабельный (медь) 25мм2 | шт. | 21,0 | ||
| 15 | Наконечник кабельный (медь) 35мм2 | шт. | 21,0 | ||
| 16 | Смазка графитовая электропров, 400гр | шт. | 2,0 | ||
| 17 | Лента изоляционная для защиты и изоляции металлоизделий, 30мм, 10м | шт. | 2,0 | ||
| 18 | Шина нулевая 14 мест. | шт. | 1,0 | ||
| 19 | Шина заземления 14 мест.. | шт. | 1,0 | ||
| 20 | Динрейка 12 местн | шт. | 1,0 | ||
| 21 | Дюбели 5, 6, Дл.=35мм | шт. | 40,0 | ||
| 22 | Саморезы 3,8 х 51 мм | шт. | 40,0 | ||
| 23 | Хомут крепежный (пластм.) Дл.-250мм | шт. | 1,0 | ||
| 24 | Лента изоляционная цветн. | рул. | 1,0 | ||
| ИТОГО: | |||||
Работы обязуемся выполнить в срок не более 10 (десяти) календарных дней с даты заключения Государственного контракта и определения Заказчиком даты начала работ.
Цена контракта (работы и используемые материалы, товары) составляет ____________ руб.
____________________________________________________________________________ .
(цена контракта прописью)
На все выполненные работы Исполнитель передает Заказчику акты выполненных работ.
В случае признания нашей организации победителем размещения заказа обязуемся заключить с Заказчиком Государственный контракт и выполнять работы в соответствии с требованиями запроса котировок.
Цена выполняемых работ указана с учетом используемых материалов, транспортных расходов, с учетом НДС, уплаты налогов, таможенных пошлин, страхования, сборов, налогов и других обязательных платежей, необходимых для выполнения государственного контракта.
Согласны на оплату поставляемого товара в российских рублях по безналичному расчету в течение 5 банковских дней после подписания акта выполненных работ и оказанных услуг по предоставлению платежных документов.
Перечень документов, представленных нами с котировочной заявкой: копия свидетельства о регистрации юридического (физического) лица, копия свидетельства о регистрации в налоговом органе.
Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировок и предложение поставщиком котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.
______________________ _____________________ __________________________
(должность) (подпись) (Ф.И.О. подписавшего)
М.П.
Проект Приложение № 4
к Извещению № 1зк/09 от 09.02.2009г.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ________
г. Астрахань «__»___________2009 г.
Арбитражный суд Астраханской области, именуемый в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице председателя суда Егорова Александра Николаевича, действующего на основании Федерального Конституционного закона № 1-ФКЗ от 28.04.1995 г. «Об арбитражных судах в Российской Федерации», с одной стороны, и ______________________________, именуемый(ое) в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________ действующего на основании _______________________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и иного законодательства Российской Федерации, на основании результатов размещения государственного заказа путем запроса котировок цен и в соответствии с Протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок № ________ на участие в запросе котировок цен на выполнение работ (услуг) по монтажу электрооборудования и контура заземления для серверной Арбитражного суда Астраханской области от « » __________ 2009 г. заключили настоящий Государственный контракт (далее - «Контракт») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Исполнитель в рамках данного Контракта принимает на себя обязательства на выполнение работ по монтажу электрооборудования и контура заземления для серверной Арбитражного суда Астраханской области в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту).
1.2. Государственный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их в порядке и сроки, предусмотренные условиями настоящего Контракта.
2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Стоимость работ по Контракту определяется в соответствии с ценой, указанной в котировочной заявке, представленной в Арбитражный суд Астраханской области.
2.2. Общая цена Контракта составляет __________ (_____________ ) рублей.
2.3. Расчеты между Государственным заказчиком и Исполнителем производятся в течение 5 банковских дней с даты подписания Акта выполненных работ, подписанного обеими сторонами, при предоставлении платежных документов.
3. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Дата начала работ по настоящему Контракту определяется по согласованию с Государственным заказчиком.
3.2. Работы должны быть завершены в 10 - дневный срок с даты начала работ.
4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1. своими силами и средствами качественно и в срок выполнить работы в объеме согласно п.1.1. Контракта;
4.1.2. при выполнении работ соблюдать требования действующих стандартов, действующих нормативных актов;
4.1.3. в ходе выполнения работ бережно относиться к имуществу Государственного заказчика. В случае причинения ущерба указанному имуществу возместить причиненный вред в полном объеме;
4.1.4. выполнять в ходе работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Контракта и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя;
4.2. Государственный заказчик обязан:
4.2.1 производить оплату работ Исполнителя согласно условиям Контракта;
4.2.2. на период выполнения работ направляет своего работника для решения оперативных вопросов, связанных с выполнением работ;
4.2.3. обеспечивает свободный и своевременный доступ Исполнителю к месту проведения работ.
5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ. ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД
5.1. Государственный заказчик обязан принять выполненные работы, за исключением случаев, когда он вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков (дефектов) в разумный срок или отказаться от исполнения Контракта.
5.2. Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ.
5.3. Акт приемки выполненных работ подписывается обеими сторонами. При отказе от подписания акта кем - либо из сторон об этом делается отметка в акте. Основания для отказа излагаются отказавшейся стороной в акте, либо для этого составляется отдельный документ.
5.4. Гарантийный период на выполненные работы устанавливается сроком на 24 месяца со дня подписания акта приемки - сдачи выполненных работ. Если в гарантийный период обнаружатся недостатки (дефекты), которые не позволяют продолжать нормальную эксплуатацию до их устранения, то гарантийный период продлевается на период устранения недостатков (дефектов). Устранение недостатков (дефектов) производится за счет Исполнителя.
6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Споры, возникающие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему Контракту, рассматриваются в Арбитражном суде Московской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
7.1. По взаимному согласию Сторон в рамках настоящего Контракта конфиденциальной признается информация, касающаяся предмета Контракта, хода его выполнения и полученных результатов.
7.2. Каждая из Сторон обязана обеспечить защиту конфиденциальной информации, ставшей доступной ей в рамках настоящего Контракта, от несанкционированного использования, распространения или публикации.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками по результатам работы, в течение 24 месяцев с даты подписания приемо-сдаточного акта.
8.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту сторона, нарушившая обязательство, несет ответственность в виде уплаты пеней.
8.3. Заказчик при несоблюдении предусмотренных настоящим Контрактом сроков платежей уплачивает Исполнителю за каждый день просрочки пеню в размере 1/300 действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования ЦБ РФ суммы, не перечисленной в установленный настоящим Контрактом срок.
8.4. Исполнитель при нарушении сроков выполнения работ уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от цены Контракта за каждый день просрочки.
8.5. Исполнитель также несет ответственность за качество выполнения работ (оказания услуг).
8.6. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.7. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.
9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если ненадлежащее исполнение сторонами обязательств вызвано непреодолимой силой, т.е. чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами, не подлежащими разумному контролю.
9.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить обязательства по Контракту в силу обстоятельств непреодолимой силы, незамедлительно письменно информирует другую сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств, но в любом случае не позднее 3 (трех) календарных дней после начала их действия.
9.3. Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую сторону права на освобождение от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту по причине указанных обстоятельств. Факт наступления и прекращения обстоятельств непреодолимой силы документально подтверждается соответствующими организациями.
9.4. Если указанные обстоятельства продолжаются более 1 месяца, каждая сторона имеет право на досрочное расторжение Контракта. В этом случае стороны производят взаиморасчеты.
10. ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПОЛНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА
10.1. Настоящий контракт может быть изменен и дополнен по соглашению Сторон.
10.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.
10.3. Настоящий Контракт может быть расторгнут в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, по следующим основаниям:
10.3.1. по соглашению Сторон;
10.3.2. по требованию одной из сторон в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
10.4. В случае неисполнения или не надлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта, направив исполнителю письменное уведомление об отказе от исполнения настоящего Контракта, с указанием причин такого отказа.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты его подписания.
11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме.
11.3. Обо всех изменениях в платежных, почтовых и других реквизитах Стороны обязаны немедленно (в течение трех дней) извещать друг друга.
11.4. Подрядчик представляет по запросу Государственного заказчика и в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.
11.5. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала.
11.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
11.7. Настоящий Контракт составлен на 5 (пяти) страницах в 2-х (двух) подлинных экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют равную юридическую силу и являются оригиналами.
Приложение к Государственному контракту, являющееся его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 - Техническое задание - на 1 л.
12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
|
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК» Арбитражный суд Астраханской области Местонахождение и почтовый адрес: 414014, г. Астрахань, пр-кт Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6, ИНН 3015009989/КПП 301506001; УФК по Астраханской области (Арбитражный суд А.О. л/сч. 03251498820); ГРКЦ ГУ Банка России по Астраханской обл., Р/Сч. № 40105810200000010001; БИК 041203001; ОКПО 03499276; (8512) 39-51-09, 48-44-07, /факс: (8512) 48-23-23. |
«ИСПОЛНИТЕЛЬ» Местонахождения и почтовый адрес: |
13. ПОДПИСИ СТОРОН
|
От Заказчика: Арбитражный суд Астраханской области _____________________ /А.Н. Егоров/ « » 2009 г. МП |
От Исполнителя: ____________________ / / « » 2009 г. МП |
Приложение № 1
к Государственному контракту № _______ от «__» ___________
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ (услуг) по монтажу электрооборудования и контура заземления для серверной Арбитражного суда Астраханской области
В рамках данного Государственного контракта предусмотрено выполнение следующих работ:
1. Установка распределительного (байпасного) щита.
2. Установка (согласно схемы подключения сервера) автоматических выключателей.
3. Разводка, подключение и опрессовка кабелей подводящих (отходящих).
4. Прокладка кабелей под полами (под фальшполом).
5. Закрепление кабельного канала.
6. Снятие грунта (засыпка грунта).
7. Забивание штырей заземления.
8. Подключение заземления, измерение сопротивления заземления.
Опубликовано: 26.02.2014 14:34 Обновлено: 27.04.2023 18:13