23.09.2009 Извещение № 8зк/09 от 23.09.2009г. о размещении заказа способом запроса котировок на поставку служебного обмундирования (женская одежда и обувь) для судей и имеющих классные чины работников аппарата Арбитражного суда Астраханской области

АРБИТРАЖНЫЙ СУД АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6 414014, г. Астрахань Тел. (8512) 48-23-23 E-mail: info@astrahan.arbitr.ru http://astrahan.arbitr.ru ОКПО 03499276, ОГРН 1033000819114 ИНН/КПП 3015009989/301501001 23.09.2009г. № 8зк/09

«УТВЕРЖДАЮ» И.о. председателя Арбитражного суда Астраханской области ______________ Ю.В. Подосинников «23» сентября 2009 г.

Извещение о размещении государственного заказа способом запроса котировок цен на поставку служебного обмундирования (женская одежда и обувь) для судей и имеющих классные чины работников аппарата Арбитражного суда Астраханской области

1. Заказчик: Арбитражный суд Астраханской области;

Почтовый адрес: 414014, г. Астрахань, пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6;

Адрес электронной почты: info@astrahan.arbitr.ru,

Контактное лицо: Кузьмина Алла Дмитриевна.

2. Источник финансирования заказа: федеральный бюджет Российской Федерации.

3. Предмет государственного контракта: Поставка служебного обмундирования (женская одежда: костюмы, блузки, галстуки и женская обувь) для судей и имеющих классные чины работников аппарата Арбитражного суда Астраханской области.

Характеристика и количество поставляемых товаров - согласно Приложению № 1 к Извещению.

4. Форма котировочной заявки: котировочная заявка подается в соответствии с Приложением № 2.

5. Место доставки поставляемых товаров: г. Астрахань, пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6.

6. Срок поставки: в течение 45-ти (сорока пяти) дней со дня подписания Государственного контракта. Товар поставляется одной партией в полном объеме.

7. Структура цены контракта: должна быть указана с учетом транспортных расходов, связанных с поставкой товара (в том числе стоимости упаковки), с учетом НДС, уплаты налогов, таможенных пошлин, страхования, сборов и других обязательных платежей.

8. Начальная (максимальная) цена контракта: 232 500 рублей.

9. Порядок и место подачи котировочных заявок:

9.1. Место подачи: г. Астрахань, пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6.

9.2. Контактный тел. (8512) 48-44-07, 39-51-09.

9.3. Адрес электронной почты: info@astrahan.arbitr.ru,

9.4. Контактное лицо: Кузьмина Алла Дмитриевна.

9.5. Срок подачи заявок: с 08.30 час. 24.09.2009г. до 17.30 час. 29.09.2009г.

10. Оплата контракта: Оплата поставляемых товаров будет произведена в российских рублях по безналичному расчету по факту поставки товаров путем перечисления Государственным заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания Сторонами товарно-транспортной накладной на основании представленных Поставщиком счета и счета-фактуры.

11. Срок подписания государственного контракта: в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Котировочная заявка рассматривается на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок.

Победителем признается участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок и в которой указана наиболее низкая цена поставляемых товаров, указанных в Приложении № 1 Извещения.

В случае согласия принять участие в запросе котировок просим представить котировочную заявку.

Перечень документов, представляемых с котировочной заявкой: копия свидетельства о регистрации юридического (физического) лица, копия свидетельства о регистрации в налоговом органе.

Поставщиком может быть представлена только одна котировочная заявка.

В связи с тем, что в настоящее время Государственный заказчик не подключен к системе удостоверения электронных цифровых надписей и не имеет возможности проверки подтверждения поступающих электронных сообщений, прием заявок в виде электронных документов при проведении закупки технически не реализуем.

В случае если предложенная в котировочных заявках цена государственного контракта превысит максимальную цену, указанную в извещении, то такие заявки комиссия рассматривать не будет.

Уведомляем, что направление Заказчиком запроса котировки цен и представление поставщиком котировки цен не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Рассмотрение и оценка котировочных заявок состоится «30» сентября 2009 года.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного для подачи котировочных заявок срока, не рассматриваются.

Внесение изменений в котировочную заявку не допускается.

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме, заверена подписью уполномоченного представителя и печатью (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) (форма котировочной заявки - в Приложении № 2 к настоящему запросу котировок). В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, заверены подписью уполномоченного лица и скреплены печатью на прошивке (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).

Условия исполнения государственного контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Приложение № 1: Техническое задание (Характеристика и количество поставляемых товаров).

Приложение № 2: Форма котировочной заявки.

Приложение № 3: Проект государственного контракта.

Приложение № 1
к Извещению о запросе котировок № 8зк/09 от 23.09.2009г.

Техническое задание
(Характеристика и количество поставляемых товаров)

№ п/п	Наименова-ние продукции	Требования к готовой продукции	Кол-во, шт., пар
1.	Костюм женский: жакет, юбка	1. Костюмы женские, покрой современный, цвет черный или темно-синий, ткань - шерсть с лавсаном (ткань должна быть немнущаяся, удобная в эксплуатации), по заявкам Заказчика. Воротник отложной. Боковые карманы прорезаны под углом без клапанов. 2. Юбка прямая, двухшовная, из шерсти с лавсаном черного или темно-синего цвета. На переднем полотнище юбки 2 вытачки по талии. На заднем полотнище 4 выточки по талии, посередине односторонняя складка со шлицей.	15
2.	Блузка женская	Цвет: белый, голубой или светлых тонов, состав ткани: 60% - хлопок, 40 % - вискоза (ткань должна быть немнущаяся, удобная в эксплуатации)	132
3.	Галстук	Галстук классический черного или темно-синего цвета, фабричного серийного производства. Ткань: галстучный шелк.	66
4.	Туфли женские	Цвет - черный, верх обуви - натуральная кожа. Подкладка - натуральная кожа. Каблук - по заявкам заказчика.	66

Обязательное условие: индивидуальная примерка каждым сотрудником текстильных изделий и обуви.

Размерный ряд: с 42 по 58.

Требования к материалам: Костюмы изготавливают из полушерсти. Подкладка для всех изделий - вискоза или другие натуральные ткани.

Ткань костюмов и блузок должна хорошо держать форму, быть немнущейся, обладать хорошими гигиеническими, гигроскопическими и эксплуатационными свойствами.

Требования к предоставлению гарантий на поставляемый товар: не менее 12 месяцев с момента купли-продажи.

Приложение № 2
к Извещению № 8зк/09 от 23.09.2009г.

ФОРМА КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКИ
(заполняется на бланке организации)

«___» ___________ ____ г. № _______________

Арбитражный суд Астраханской области, 414014, г. Астрахань, пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6.

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Изучив направленное Вами извещение о проведении запроса котировок, мы

_____________________________________________________________________________

(Наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица)

расположенный (проживающий) по адресу: _______________________________________
___________________________________________________________ тел. ______________

Банковские реквизиты:
Наименование банка: ________________________________________
ИНН ____________________, КПП ____________________________
Р/счет ___________________, Корр/счет ________________________
БИК ______________________, ОКПО _________________________

предлагаем поставить товар - служебное обмундирование для судей и имеющих классные чины работников Арбитражного суда Астраханской области (женская одежда: костюмы, блузки, галстуки и обувь) на условиях, предусмотренных запросом котировок от «23» сентября 2009г., а именно:

№ п/п	Наимено-вание продукции	Требования к готовой продукции	Кол-во, шт., пар	Цена за единицу, руб.	Общая сумма, руб.
1.	Костюм женский: жакет, юбка,	1. Костюмы женские, покрой современный, цвет черный или темно-синий, ткань - шерсть с лавсаном (ткань должна быть немнущаяся, удобная в эксплуатации), по заявкам Заказчика. Воротник отложной. Боковые карманы прорезаны под углом без клапанов. 2. Юбка прямая, двухшовная, из шерсти с лавсаном черного или темно-синего цвета. На переднем полотнище юбки 2 вытачки по талии. На заднем полотнище 4 выточки по талии, посередине односторонняя складка со шлицей.	15
2.	Блузка женская	Цвет: белый, голубой или светлых тонов, состав ткани: 60% - хлопок, 40 % - вискоза (ткань должна быть немнущаяся, удобная в эксплуатации)	132
3.	Галстук	Галстук классический черного или темно-синего цвета, фабричного серийного производства. Ткань: галстучный шелк.	66
4.	Туфли женские	Цвет - черный, верх обуви - натуральная кожа. Подкладка - натуральная кожа. Каблук - по заявкам заказчика.	66
ИТОГО:

Итого цена контракта составляет ______________ руб.
_______________________________________________________________________ .

(цена контракта прописью)

Обязуемся выполнить условие: индивидуальная примерка каждым сотрудником текстильных изделий и обуви.
.
Обязуемся предоставить гарантии на поставляемый товар:

- срок носки текстильных изделий: не менее: ____ (____________) месяцев.

- срок носки кожаной обуви: не менее: ____ (____________) месяцев.

Место доставки поставляемого товара: __________________________________

Срок поставки товара:_________________________________________________

Цена поставляемого товара указана с учетом транспортных расходов, связанных с поставкой товара (в том числе стоимости упаковки), с учетом НДС, уплаты налогов, таможенных пошлин, страхования, сборов и других обязательных платежей, необходимых для выполнения государственного контракта.

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки поставить товар в срок, указанный в запросе котировок.

Мы согласны исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок.

Мы согласны с тем, что оплата поставляемых товаров будет произведена в российских рублях по безналичному расчету по факту поставки товаров путем перечисления Государственным заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 5-ти (пяти) банковских дней с даты подписания Сторонами товарно-транспортной накладной на основании представленных Поставщиком счета и счета-фактуры.

Мы признаем, что направление Заказчиком запроса котировок и предложение Поставщиком котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

____________________ _____________________ _____________________
(должность) (подпись) (Ф.И.О. подписавшего)
М.П.

Приложение № 3

Проект к Извещению № 8зк/09 от 23.09.2009г.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № /09

г. Астрахань «___» ____________ 2009 г.

Арбитражный суд Астраханской области, именуемый в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице исполняющего обязанности председателя суда Подосинникова Юрия Васильевича, действующего на основании Федерального конституционного закона № 1-ФКЗ от 28.04.1995 г. «Об арбитражных судах в Российской Федерации» и Приказа № 208 от 24.08.2009г. , с одной стороны, и ____________________, именуемое(ый) в дальнейшем «Поставщик», в лице_____________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и иного законодательства Российской Федерации, на основании результатов размещения государственного заказа путем запроса котировок цен и в соответствии с Протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок № /09 от «__» _______ 2009 г. на участие в запросе котировок цен на поставку служебного обмундирования (женская одежда и женская обувь) для судей и имеющих классные чины работников аппарата Арбитражного суда Астраханской области заключили настоящий Государственный контракт (далее - «Контракт») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Предметом Государственного контракта является поставка служебного обмундирования (женская одежда: костюмы, блузки, галстуки и женская обувь) для судей и имеющих классные чины работников аппарата Арбитражного суда Астраханской области.

1.2. Поставщик обязуется передать товары Государственному заказчику, а Государственный заказчик обязуется принять товар и обеспечить оплату поставленных товаров.

1.3. Сведения о товаре: наименование, характеристики и количество поставляемого товара указано в Спецификации (Приложение № 1 к Контракту).

2. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОСТАВКИ

2.1. Поставка товара осуществляется единовременно по адресу: г. Астрахань, проспект Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6, Арбитражный суд Астраханской области.

2.2. Передача товара Государственному заказчику осуществляется в 45-ти (сорок пять) дневный срок с момента заключения контракта.

2.3. Государственный заказчик обязан обеспечить принятие товара, осмотреть его, проверить количество. Порядок приемки товаров по количеству и качеству осуществляется в соответствии с Приложением № 1 к Контракту.

2.4. О дне поставки Поставщик извещает Государственного заказчика телефонограммой или по факсимильной связи.

2.5. Поставка товара Государственному заказчику осуществляется транспортом Поставщика.

Все виды погрузоразгрузочных работ осуществляются Поставщиком.

Моментом исполнения всех обязательств по настоящему Контракту считается факт передачи товара Государственному заказчику, что подтверждается товарно-транспортной накладной.

2.6. Поставщик обязан передать Государственному заказчику оригиналы товарно-транспортных накладных и счетов-фактур (не позднее пяти календарных дней, следующих за днем отгрузки товара Государственному заказчику, основание - часть вторая, ст. 168 Налогового кодекса РФ).

2.7. Право собственности на товар переходит от Поставщика к Государственному заказчику с момента подписания товарно-транспортных накладных.

3. СУММА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Общая сумма настоящего контракта исходя из условий запроса котировок составляет _________ ( ______________________________ ) руб. ___ коп.

3.2. Стоимость товара включает налоговые платежи, страховку, стоимость тары, упаковки и маркировки, доставку товара до Государственного заказчика, и другие расходы, связанные с выполнением Государственного контракта.

3.3. Расчет за поставленный товар производится без предварительной оплаты по факту поставки по ценам, указанным в счете-фактуре, в 5-дневный срок.

4. КАЧЕСТВО ТОВАРА И УПАКОВКИ

4.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать техническим условиям, указанным в запросе котировок, Контракте или в приложениях к нему, что подтверждается сертификатом качества.

4.2. Поставщик гарантирует, что поставляемые товары являются новыми и ранее не использованными, не будут иметь дефектов, связанных с изготовлением.

4.3. Гарантийный период составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня приемки товара.

4.4. Если в течение срока гарантии товар окажется дефектным вследствие его некачественного исполнения или не будет соответствовать условиям Контракта (что должно быть подтверждено Актом, составленным представителем Поставщика и Государственного заказчика), Поставщик обязан за свой счет устранить дефекты либо заменить дефектный товар новым, который должен быть доставлен в срок не более одного месяца с даты письменного уведомления.

4.5. Дефектный товар возвращается Поставщику за его счет после поставки нового товара.

4.6. В случае замены некачественного товара гарантийный срок продлевается на количество затраченного на это времени.

5. ПРИЕМКА ТОВАРА

5.1. Приемка товара по количеству производится Государственным заказчиком.

5.2. Забракованный при приемке товар подлежит возврату Поставщику, который обязан принять товар от Государственного заказчика в 2-х дневный срок со дня уведомления.

5.3. Поставщик обязан передать Государственному заказчику товар установленной комплектности. При нарушении Поставщиком этой обязанности Государственный заказчик вправе потребовать доукомплектовать товар либо заменить его товаром установленной комплектности в 10-дневный срок.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае просрочки по вине Поставщика сроков на поставку товара, установленных настоящим Контрактом, Поставщик уплачивает Государственному заказчику неустойку в размере 0,5% стоимости не поставленного в срок товара за каждую начавшуюся неделю в течение первых двух недель просрочки и 1% за каждую последующую начавшуюся неделю. Общая сумма штрафов не может превышать 10% общей стоимости Контракта.

6.2. Если просрочка в поставке товара по вине Поставщика превысит максимальный размер неустойки, указанный в пункте 6.1, и срок просрочки поставки товара превысит 30 (тридцать) дней, Государственный заказчик вправе направить Поставщику предложение о расторжении Контракта полностью или частично без возмещения Поставщику каких-либо расходов или убытков, вызванных расторжением Контракта, либо обратиться в суд с соответствующим иском. В этом случае Поставщик обязан уплатить Государственному заказчику неустойку в размере, соответствующему максимальному размеру, указанному в пункте 6.1 от суммы не поставленного в срок товара.

6.3. Размер неустойки не подлежит изменению в арбитражном порядке.

6.4. Уплата неустойки не освобождает Поставщика от его контрактных обязательств.

6.5. Неустойка взыскивается путем выставления счета Государственным заказчиком Поставщику, либо вычитается из очередного причитающегося Поставщику платежа. Поставщик обязан уплатить сумму неустойки по первому требованию Государственного заказчика.

6.6. В случае неисполнения условий Контракта Поставщик несет ответственность в пределах цены Контракта.

6.7. В случае задержки платежей Государственным заказчиком в срок, указанный в Контракте, Поставщик вправе потребовать от Государственного заказчика выплату Поставщику неустойку на сумму задержанного платежа в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения срока оплаты, установленного в Контракте.

6.8. Государственный заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату поставленного товара, связанную с несвоевременным поступлением бюджетных ассигнований на счет Государственного заказчика или в связи с изменением финансирования.

7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Поставщик и Государственный заказчик принимают все меры к разрешению всех споров и разногласий, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего Контракта, путем соглашения.

7.2. В случае если Стороны не могут прийти к соглашению, все споры или разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта или в связи с ним, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Московской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. ФОРС - МАЖОР

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые понимаются как обстоятельства, возникшие в результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, не поддающиеся контролю Сторон, включая пожар, наводнение, землетрясение и любые другие стихийные бедствия, а также войну, военные действия, восстание, саботаж, забастовки, локауты, объявления эмбарго или блокады, враждебные действия, какого- либо другого государства, существующие де -юре или де-факто, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

8.2. Сторона, которая по причине обстоятельств непреодолимой силы не может исполнить обязательства по настоящему Контракту, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о наступлении и предполагаемом сроке действия этих обстоятельств, после чего Стороны немедленно проведут взаимные консультации для принятия необходимых мер.

8.3. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые местными компетентными органами административной территории, на которой находится Сторона, заявившая о таких обстоятельствах, или на которой произошло такое событие (либо Торгово-промышленной палатой государства Стороны, заявляющей о таких обстоятельствах).

8.4. Неуведомление, несвоевременное и (или) ненадлежащим образом оформленное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Стороны права ссылаться на любые из них как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательства.

8.5. Если какое - либо из обстоятельств непреодолимой силы непосредственно повлияет на выполнение каких - либо обязательств по Контракту, период их выполнения по соглашению Сторон может быть продлен на срок действия указанных обстоятельств.

8.6. Если эти обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, Стороны проведут переговоры для обсуждения сложившейся ситуации и поиска возможных путей ее разрешения.

8.7. Если Стороны не найдут взаимоприемлемого решения, то каждая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения Контракта, при этом Стороны обязаны произвести полные взаиморасчеты по уже реализованной части настоящего Контракта, и ни одна из Сторон не будет иметь право на возмещение убытков и упущенной выгоды.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

9.1. Срок действия настоящего Контракта - с момента подписания и до исполнения обязательств сторонами.

9.2. По истечении срока действия настоящего контракта условия его остаются действительными в отношении всех товаров, на которые к моменту прекращения действия контракта расчет сторонами не закончен.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.

10.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

10.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по Контракту третьей Стороне без письменного на то согласия другой Стороны.

10.4. Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами.

10.5. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, оба текста имеют одинаковую юридическую силу, и содержат Приложения.

Перечень приложений:

Приложение № 1. Спецификация (наименование, характеристики и количество поставляемого товара) - на 1 л.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК» Арбитражный суд Астраханской области Местонахождение и почтовый адрес: 414014, г. Астрахань, пр-кт Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6, ИНН 3015009989/КПП 301501001; УФК по Астраханской области (Арбитражный суд А.О. л/сч. 03251498820); ГРКЦ ГУ Банка России по Астраханской обл., Р/Сч. № 40105810200000010001; БИК 041203001; ОКПО 03499276; (8512) 39-51-09, 48-44-07, /факс: (8512) 48-23-23.

«ПОСТАВЩИК» Местонахождения и почтовый адрес:

13. ПОДПИСИ СТОРОН

От Заказчика: Арбитражный суд Астраханской области ________________ /Ю.В. Подосинников/ « » 2009 г. МП

От Поставщика: ____________________ / / « » 2009 г. МП

Приложение № 1
к Государственному контракту № от « » 2009г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ п/п	Наименова-ние продукции	Требования к готовой продукции	Кол-во, шт., пар
1.	Костюм женский: жакет, юбка,	1. Костюмы женские, покрой современный, цвет черный или темно-синий, ткань - шерсть с лавсаном (ткань должна быть немнущаяся, удобная в эксплуатации), по заявкам Заказчика. Воротник отложной. Боковые карманы прорезаны под углом без клапанов. 2. Юбка прямая, двухшовная, из шерсти с лавсаном черного или темно-синего цвета. На переднем полотнище юбки 2 вытачки по талии. На заднем полотнище 4 выточки по талии, посередине односторонняя складка со шлицей.	15
2.	Блузка женская	Цвет: белый, голубой или светлых тонов, состав ткани: 60% - хлопок, 40 % - вискоза (ткань должна быть немнущаяся, удобная в эксплуатации)	132
3.	Галстук	Галстук классический черного или темно-синего цвета, фабричного серийного производства. Ткань: галстучный шелк.	66
4.	Туфли женские	Цвет - черный, верх обуви - натуральная кожа. Подкладка - натуральная кожа. Каблук - по заявкам заказчика.	66

От Заказчика: Арбитражный суд Астраханской области __________________ /Ю.В. Подосинников/ « » 2009 г. МП

От Поставщика: _____________________ / / « » 2009 г. МП

Опубликовано: 26.02.2014 16:58 Обновлено: 27.04.2023 18:13