Извещение № 24зк/10 от 24.09.2010г. о размещении государственного заказа способом запроса котировок на изготовление обложек для судебно-арбитражных дел для нужд Арбитражного суда Астраханской области

АРБИТРАЖНЫЙ СУД АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6 414014, г. Астрахань Тел. (8512) 48-23-23 E-mail: info@astrahan.arbitr.ru http://astrahan.arbitr.ru ОКПО 03499276, ОГРН 1033000819114 ИНН/КПП 3015009989/301501001 24.09.2010г. № 24зк/10

«УТВЕРЖДАЮ» Заместитель председателя Арбитражного суда Астраханской области ________________ С.А. Спиридонов «24» сентября 2010г.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 24зк/10
о размещении государственного заказа способом запроса котировок
на изготовление обложек для судебно-арбитражных дел
для нужд Арбитражного суда Астраханской области

1. Заказчик: Арбитражный суд Астраханской области;

Почтовый адрес: 414014, г. Астрахань, пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6;

Адрес электронной почты: info@astrahan.arbitr.ru,

2. Источник финансирования заказа: федеральный бюджет Российской Федерации.

3. Предмет государственного контракта: Изготовление обложек для судебно-арбитражных дел для нужд Арбитражного суда Астраханской области.

3.1. Обложки для судебно-арбитражных дел картонные, внешняя сторона обложек - белого цвета, внутренняя сторона обложек - серо-бежевого цвета, размер шрифта - согласно Приложению № 1 к Извещению.

3.2. Оформление обложек - в соответствии с Приложением № 1 к Извещению.

3.3. Перечень и количество - в соответствии с Приложением № 2 к Извещению.

3.4. Образец обложек должен быть представлен участником размещения заказа вместе с котировочной заявкой.

4. Форма котировочной заявки: котировочная заявка подается в соответствии с Приложением № 3.

5. Место доставки изготовленной продукции: г. Астрахань, пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6, Арбитражный суд Астраханской области.

6. Срок выполнения работ: в течение 10 (десяти) календарных дней со дня заключения контракта.

7. Структура цены контракта: должна быть указана с учетом транспортных расходов, с учетом НДС, уплаты налогов, таможенных пошлин, страхования, сборов и других обязательных платежей.

8. Начальная (максимальная) цена контракта: 18 000 рублей.

9. Порядок и место подачи котировочных заявок:

9.1. Место подачи: г. Астрахань, пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6,

9.2. Контактный тел. (8512) 48-44-08, факс (8512) 48-23-23.

9.3. Контактные лица: Рубанович Владимир Николаевич,

Исаева Оксана Николаевна,

9.4. Адрес электронной почты: info@astrahan.arbitr.ru.

9.5. Срок подачи заявок: с 8.30 час. 27.09.2010г. до 17.30 час. 30.09.2010г.

10. Оплата контракта: Оплата поставленной продукции будет произведена в российских рублях по безналичному расчету без предварительной оплаты в течение 5 (пяти) банковских дней по факту поставки товара в соответствии со счет-фактурой, товарной накладной и актом приема-передачи товара.

11. Срок подписания государственного контракта: в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12. Требование к участникам размещения заказа: Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

К котировочной заявке участника размещения заказа могут быть приложены копии сертификатов и (или) лицензий (в случае сертифицирования, лицензирования данного вида деятельности, товара).

Котировочная заявка рассматривается на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок.

Победителем признается участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок и в которой указана наиболее низкая цена поставляемого товара.

Способ подачи котировочной заявки: по почте или курьером.

Перечень документов, которые могут быть представлены с котировочной заявкой:

- копия свидетельства о регистрации юридического (физического) лица,

- копия свидетельства о регистрации в налоговом органе.

В связи с тем, что в настоящее время Государственный заказчик не подключен к системе удостоверения электронных цифровых надписей и не имеет возможности проверки подтверждения поступающих электронных сообщений, прием заявок в виде электронных документов при проведении закупки технически не реализуем.

В случае если предложенная в котировочных заявках цена продукции превысит максимальную цену, указанную в извещении, то такие заявки комиссия рассматривать не будет.

Уведомляем Вас, что направление заказчиком запроса котировки цен и представление поставщиком котировки цен не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока, не рассматриваются.

Рассмотрение и оценка котировочных заявок состоится «01» октября 2010г.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку.

Внесение изменений в котировочную заявку не допускается.

В случае Вашего согласия принять участие в поставке вышеуказанного товара просим предоставить котировочную заявку по адресу: 414014, г. Астрахань, проспект Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6, каб. № 107.

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме, заверена подписью уполномоченного представителя и печатью (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) (форма котировочной заявки - Приложение № 2 к настоящему запросу котировок). В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, заверены подписью уполномоченного лица и скреплены между собой (во избежание потери отдельных листов).

Условия исполнения государственного контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Приложение № 1: Оформление обложек для судебно-арбитражных дел.

Приложение № 2: Перечень и количество товаров.

Приложение № 3: Форма котировочной заявки.

Приложение № 4: Проект государственного контракта.

Приложение № 1
к Извещению о проведении запроса котировок № 24зк/10 от 24.09.2010г.

Листы обложки: лист № 1 - Титульный лист обложки,
лист № 2 - Оборотная сторона титульного листа,
лист № 3 - Внутренняя сторона последнего листа обложки.

АРБИТРАЖНЫЙ СУД АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЕЛО № ___

Коллегия ___________________________________
Состав суда _________________________________
Шифр судьи ________________________________

Истец
(заявитель) ________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Ответчик _________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Заинтересованные лица _____________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Предмет спора _____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Том № _________

Суд первой инстанции поступило ___________ рассмотрено _________

Суд апелляционной инстанции № __________________ поступило ___________ рассмотрено _________

Суд кассационной инстанции № __________________ поступило ___________ рассмотрено _________

Начато __________________________ 200__ г.
Окончено ________________________ 200__ г.
Срок хранения: __________________________
«В архив» - судья ________________________
подпись, дата

Сдано в архив ____________________ 20___ г. на _____________ листах
Принято архивариусом ______________________________________________
фамилия, инициалы, подпись

Направление судебных актов
Суд первой инстанции

Наименование действия	Дата принятия акта	Кому направлены документы	Дата исполнения	Подпись исполнителя
Направление извещений:
- о предварительном судебном заседании
- о принятии дела к производству и его подготовке к разбирательству
- о времени и месте заседаний
- о приостановлении производства по делу
- о возобновлении производства по делу
- об отложении рассмотрения дела
- об оставлении иска без рассмотрения
- о прекращении производства по делу
- о мерах по обеспечению иска
- о наложении штрафа
- направление решения
- направление дополнительного решения
- об утверждении мирового соглашения
-
-
Передача дела в суд апелляционной инстанции
Направление дела в суд кассационной инстанции
Направление дела в суд надзорной инстанции

Суд апелляционной инстанции

- о возбуждении производства по апелляционной жалобе
- об отказе в восстановлении пропущенного срока для подачи жалобы
- об оставлении апелляционной жалобы без движения
- о возвращении апелляционной жалобы
- о прекращении производства по апелляционной жалобе
- об отложении рассмотрения дела
- о приостановлении производства по делу
- о возобновлении производства по делу
- о наложении штрафа
-
-
- направление постановления
Возвращение дела в первую инстанцию

Суд кассационной инстанции

- о принятии кассационной жалобы к производству
- об оставлении кассационной жалобы без движения
- о возвращении кассационной жалобы
- о прекращении производства по кассационной жалобе
- о приостановлении исполнения судебных актов
- об отложении рассмотрения дела
- о приостановлении производства по делу
- о возобновлении производства по делу
- постановления
Направление дела в
Наименование действия	Дата принятия акта	Кому направлены документы	Дата исполнения	Подпись исполнителя

Исполнение судебных актов

1. Выдача:
- исполнительного листа
- дубликата исполнительного листа
- исполнительного листа на поворот исполнения судебного акта
2. Направление определений:
- об отсрочке или рассрочке исполнения, об изменении способа и порядка исполнения
- о восстановлении пропущенного срока для предъявления исполнительного листа
Вручение лицам, участвующим в деле, и представителям сторон

Ознакомление с материалами дела

Фамилия, инициалы, должность лица, ознакомившегося с материалами дела	Дата ознакомления	№ судебного дела	Подпись ознакомившегося с материалами дела	Фамилия, инициалы, подпись работника суда, производ. ознакомление

Приложение № 2
к Извещению о проведении запроса котировок № 24зк/10 от 24.09.2010г.

Спецификация

№ п/п	Наименование продукции, Технические требования	Размер, мм	Ед. измер.	Кол-во
1	2	3	4	5
1.	Обложки для судебно-арбитражных дел картонные, плотность картона 420 г/м(2), бигованный, с долевым расположением волокон, внешняя сторона обложек - белого цвета, внутренняя сторона обложек - серо-бежевого цвета.	410 х 520	шт.	3000

Приложение № 3
к Извещению о проведении запроса котировок № 24зк/10 от 24.09.2010г.

Бланк организации «___» ___________ ____ г. № _______________

В Арбитражный суд Астраханской области 414014, г. Астрахань, пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6.

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Изучив направленное Вами извещение о проведении запроса котировок, мы

_______________________________________________________________________________

(Наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица)

расположенный (проживающий) по адресу: _________________________________________
___________________________________________________________ Тел. _______________
Банковские реквизиты:
Наименование банка: ___________________________________________
ИНН ______________________, КПП _____________________________
Р/счет _____________________, Корр/счет _________________________
БИК ______________________, ОКПО ____________________________

готовы осуществить изготовление обложек для судебно-арбитражных дел для нужд Арбитражного суда Астраханской области на условиях, предусмотренных запросом котировок № 24зк/10 от «24» сентября 2010 г., а именно:

Список товаров

№ п/п	Наименование продукции	Размер, мм	Ед. измер.	Кол-во	Цена за единицу продук-ции, руб.	Общая стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Обложки для судебно-арбитражных дел картонные, плотность картона 420 г/м(2), бигованный, с долевым расположением волокон, внешняя сторона обложек - белого цвета, внутренняя сторона обложек - серо-бежевого цвета.	410 х 520	шт.	3000

Итого цена контракта составляет ___________________ руб.
_________________________________________________________________________ .

(прописью)

Цена указана с учетом транспортных расходов, с учетом НДС, уплаты налогов, таможенных пошлин, страхования, сборов и других обязательных платежей, необходимых для выполнения государственного контракта.

С котировочной заявкой представляем образец обложки для судебно-арбитражного дела.

Обязуемся доставить продукцию по адресу Заказчика: г. Астрахань, пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6 в течение 5 (дней) дней со дня заключения государственного контракта согласно требованиям и перечню, представленным Заказчиком. Товар будет поставлен одной партией в полном объеме по всем товарным позициям.

Согласны на оплату поставляемой продукции в российских рублях, по безналичному расчету, без предварительной оплаты в течение 5 (пяти) банковских дней после поставки товара в соответствии со счет-фактурой, товарной накладной и актом приема-передачи товара.

Перечень документов, представляемых с котировочной заявкой: копия свидетельства о регистрации юридического (физического) лица, копия свидетельства о регистрации в налоговом органе.

Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировок и предложение поставщиком котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

____________________ _____________________ _____________________
(должность) (подпись) (Ф.И.О. подписавшего)
М.П.

Приложение № 4
к Извещению о проведении запроса котировок № 24зк/10 от 24.09.2010г.

Проект Государственного контракта

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ____ /10

г. Астрахань «___» ____________ 2010г.

Арбитражный суд Астраханской области, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя председателя Арбитражного суда Спиридонова Сергея Александровича, действующего на основании Федерального конституционного закона № 1-ФКЗ от 28.04.1995 г. «Об арбитражных судах в Российской Федерации» и Приказа Арбитражного суда Астраханской области от 28.05.2010г. № 24 д/с, с одной стороны, и ____________________, именуемое(ый) в дальнейшем «Поставщик», в лице_____________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и иного законодательства Российской Федерации, на основании результатов размещения государственного заказа путем запроса котировок цен и в соответствии с Протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок № _____ /10 от «__» _______ 2010 г. на участие в запросе котировок цен на изготовление обложек для судебно-арбитражных дел для нужд Арбитражного суда Астраханской области заключили настоящий Государственный контракт (далее - «Контракт») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Настоящий Контракт заключается по итогам запроса котировок, победителем которого стал Поставщик, и распространяется на поставку товаров для государственных нужд в 2010 году.

1.2. В соответствии с настоящим Контрактом Поставщик обязуется изготовить Заказчику по его требованиям обложки для судебно-арбитражных дел для нужд Арбитражного суда Астраханской области (далее - Продукция) в соответствии со Спецификацией, которая является неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение № 1 к настоящему Контракту), а Заказчик оплатить и принять Продукцию.

2. СУММА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Продукция оплачивается Заказчиком в строгом соответствии с объемами и источниками выделенных бюджетных ассигнований по цене, указанной в настоящем Контракте.

2.2. Общая сумма контракта составляет ___________ рублей (______________________ рублей ___ копеек), в том числе НДС ________ рублей.

2.3.Оплата поставленной продукции будет произведена в российских рублях по безналичному расчету без предварительной оплаты в течение 5 (пяти) банковских дней по факту поставки товара в соответствии со счетом, счет-фактурой, товарной накладной.

2.4. Цена продукции на период действия Контракта является фиксированной и пересмотру не подлежит.

2.5. Стоимость доставки продукции, тары, упаковки и маркировки входит в стоимость продукции по настоящему Контракту.

3. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ

3.1. Изготовление продукции производится в соответствии со Спецификацией к настоящему Контракту (Приложение № 1 к настоящему Контракту).

3.2. Поставщик обязуется поставить Заказчику продукцию в течение 10 (десяти) календарных дней с даты заключения настоящего Контракта.

3.3. Поставляемая продукция должна соответствовать ГОСТам и иным документам, регламентирующим ее качество.

3.4. Упаковка продукции должна обеспечивать ее сохранность при транспортировке и хранении.

3.5. Грузополучателем продукции является Арбитражный суд Астраханской области. Продукция доставляется Поставщиком любым видом транспорта по адресу Заказчика: г. Астрахань, проспект Губернатора Анатолия Гужвина, дом 6.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1. Поставщик обязуется:

4.1.1. Поставить продукцию в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.1.2. Предоставить Заказчику все товарно-сопроводительные документы (спецификации, счета-фактуры, товарные накладные и т.п.)

4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1. Принять и оплатить продукцию в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.3. Стороны не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему Контракту третьей стороне без письменного согласия другой Стороны.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ

5.1. Датой поставки продукции считается дата подписания Сторонами или их уполномоченными представителями товарной накладной или акта приемки-передачи товара.

5.2. Некачественная (некомплектная) продукция не считается поставленной.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. При нарушении сроков поставки продукции Поставщик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% стоимости недопоставленной в срок продукции за каждый день просрочки.

6.2. При несоблюдении предусмотренных настоящим Контрактом сроков платежей Заказчик уплачивает Поставщику за каждый день просрочки пеню в размере 1/300 действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования ЦБ РФ суммы, не перечисленной в установленный настоящим Контрактом срок.

6.3. Поставщик несет ответственность за качество и количество поставляемой продукции, а также за недопоставку продукции.

6.4. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

7. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Контракту, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия.

7.2. Сторона, которая не исполняет обязательств по настоящему Контракту вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Контракту.

7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех последовательных месяцев, настоящий Контракт может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.

8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде Московской области в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

9.2. Досрочное расторжение Контракта может иметь место по соглашению Сторон либо на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Контракт, должна направить письменное уведомление о намерении его расторгнуть другой Стороне не позднее, чем за 10 дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Контракта.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Настоящий Контракт вступает в действие с момента его подписания и действует до исполнения сторонами всех своих обязательств.

10.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего, она обязана в течение двух дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

10.3. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.5. Приложения к настоящему Государственному контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложение № 1: Спецификация продукции - на 1 л.

11. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК» Арбитражный суд Астраханской области Местонахождение и почтовый адрес: 414014, г. Астрахань, пр-кт Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6, ИНН 3015009989/КПП 301501001; УФК по Астраханской области (Арбитражный суд А.О. л/сч. 03251498820); ГРКЦ ГУ Банка России по Астраханской обл., Р/Сч. № 40105810200000010001; БИК 041203001; ОКПО 03499276; 8 (8512) 48-44-04, 48-44-16.

«ПОСТАВЩИК» Местонахождение и почтовый адрес: ул. ИНН /КПП Р/СЧ. Банк получателя: К/СЧ. БИК Тел.

12. ПОДПИСИ СТОРОН.

От Заказчика: Арбитражный суд Астраханской области ________________ /С.А. Спиридонов/ « » 2010 г. МП

От Поставщика: __________________ / / « » 2010 г. МП

Приложение № 1
к Государственному контракту №_____ от «__» ___________ 2010 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
к государственному контракту

№ п/п	Наименование продукции	Размер, мм	Ед. измер.	Кол-во	Цена за единицу продук-ции, руб.	Общая стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Обложки для судебно-арбитражных дел картонные, плотность картона 420 г/м(2), бигованный, с долевым расположением волокон, внешняя сторона обложек - белого цвета, внутренняя сторона обложек - серо-бежевого цвета.	410 х 520	шт.	3000

От Заказчика: Арбитражный суд Астраханской области ________________ /С.А. Спиридонов/ « » 2010 г. МП

От Поставщика: _________________ / / « » 2010 г. МП

Опубликовано: 27.02.2014 14:42 Обновлено: 27.04.2023 18:13