Извещение № 10зк/11 о размещении государственного заказа способом запроса котировок на оказание услуг по гидравлическому испытанию трубопровода системы отопления в здании Арбитражного суда Астраханской области

АРБИТРАЖНЫЙ СУД АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6 414014, г. Астрахань Тел. (8512) 48-23-23 E-mail: astrahan.info@arbitr.ru http://astrahan.arbitr.ru ОКПО 03499276, ОГРН 1033000819114 ИНН/КПП 3015009989/301501001 16.06.2011г. № 10зк/11

«УТВЕРЖДАЮ» Заместитель председателя Арбитражного суда Астраханской области ________________ С.А. Спиридонов «16» июня 2011 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 10зк/11
о размещении заказа способом запроса котировок
на оказание услуг по гидравлическому испытанию трубопровода системы отопления в здании Арбитражного суда Астраханской области.

1. Заказчик – Арбитражный суд Астраханской области;

Почтовый адрес: 414014, г. Астрахань, пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6;

Адрес электронной почты: astrahan.info@arbitr.ru,

предусматривает осуществить выбор исполнителя на оказание услуг по гидравлическому испытанию трубопровода системы отопления в здании Арбитражного суда Астраханской области способом запроса котировок.

2. Источник финансирования – федеральный бюджет (в соответствии с лимитами бюджетного финансирования на 2011 год).

3. Форма котировочной заявки: котировочная заявка подается в соответствии с Приложением № 1 к Извещению о запросе котировок.

Заявка подается в письменном виде (оформляется на фирменном бланке, утвержденном подписью руководителя предприятия и печатью) или в форме электронного документа. Заявка, переданная по факсу, имеет юридическую силу в течение 3-х дней со дня предоставления. В течение этого срока участник обязан предоставить оригинал котировочной заявки.

Заявка, подаваемая в форме электронного документа, должна отвечать требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к электронным документам, в т. ч. иметь электронную цифровую подпись. Одновременно с заявкой, поданной в форме электронного документа, участник размещения заказа должен предоставить открытый ключ ЭЦП (электронной цифровой подписи).

4. Наименование, характеристика и объем оказываемых услуг: услуги по гидравлическому испытанию трубопровода системы отопления в здании Арбитражного суда Астраханской области.

4.1. Требование, объемы:

Техническое задание

на оказание услуг по гидравлическому испытанию трубопровода системы отопления в з дании Арбитражного суда Астраханской области, расположенного по адресу:

г. Астрахань, проспект Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6

Тепловой узел № 1
ТЕР 16-07005-1 (=35)	Гидравлическое испытание трубопровода системы отопления

4.2. Подрядчик обязан обеспечить производство работ в полном объеме материалами, оборудованием и транспортными средствами.

Комплектация и поставка материалов осуществляется собственными силами Подрядчика. Используемые материалы должны соответствовать государственным стандартам и технологическим условиям. При сдаче-приемке выполненных работ должны быть представлены сертификаты соответствия, санитарно-технические и пожарные сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество использованных материалов. Материалы и оборудование должны соответствовать требованиям ГОСТ, ОСТ, СНиП.

4.3. Требования к качеству выполнения работ.

Технология и качество выполняемых работ должны соответствовать действующим нормам и правилам (СНиП), государственным стандартам.

5. Место оказания услуг: г. Астрахань, пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6, Арбитражный суд Астраханской области.

6. Срок оказания услуг – в течение 10 календарных дней с момента заключения контракта

7. Сведения о включенных в цену при оказании услуг расходах: Цена контракта должна быть указана с учетом всех расходов Исполнителя на оказание услуг: с учетом используемых материалов, транспортных расходов, с учетом НДС, уплаты налогов, таможенных пошлин, страхования, сборов и других обязательных платежей, необходимых для выполнения государственного контракта.

8. Максимальная цена контракта – 46 000,00 руб. (сорок шесть тысяч рублей 00 копеек).

Обоснование максимальной цены контракта:

В ходе маркетингового исследования были получены коммерческие предложения на предоставление услуг по гидравлическому испытанию трубопровода системы отопления в здании Арбитражного суда Астраханской области от следующих фирм:

- ООО УК «Хоттабыч» (г. Астрахань, ул. Баумана, д. 13, корп. 2 кв. 61 тел. 8-960-865-77-13) – 40 000,00(сорок тысяч рублей 00 копеек)

- ИП Ковальчук А.Г. (г. Астрахань, ул. Савушкина, д. 15, тел. (8512) 74-00-30) – 52 000,00 руб. (пятьдесят две тысячи рублей 00 коп.),

На основании полученных данных была рассчитана начальная (максимальная) цена контракта.

9. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

9.1. Место подачи: 414014, г. Астрахань, пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6, Арбитражный суд Астраханской области, каб. № 202;

9.2. Время подачи: в рабочие дни – с понедельника по четверг с 08 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, в пятницу – с 08 часов 30 минут до 16 часов 00 минут (время местное);

9.3. Дата и время начала подачи котировочных заявок: «17» июня 2011 года с 08.30 часов;

9.4. Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: «23» июня 2011 года до 09.00 часов;

9.5. Рассмотрение и оценка котировочных заявок состоится «23» июня 2011 года.

9.6. Контактные телефоны: (8512) 48-44-08, Рубанович Владимир Николаевич,

(8512) 48-44-08, Борисовская Ирина Викторовна.

9.7. Адрес электронной почты: astrahan.info@arbitr.ru.

10. Срок и условия оплаты услуг: оплата осуществляется по безналичному расчету без предварительной оплаты путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя по факту оказания услуг на основании счета-фактуры в течение 10 банковских дней с момента подписания акта оказанных услуг.

11. Срок подписания контракта: контракт по утвержденной заказчиком форме заключается не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте www.zakupki.gov.ru протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.

12. Требования к участникам размещения заказа: участниками размещения заказа не могут быть лица, занесенные в реестр недобросовестных поставщиков.

В случае согласия принять участие в запросе котировок просим представить котировочную заявку.

Поставщиком может быть представлена только одна котировочная заявка, внесение изменений в которую не допускается.

Победителем признается участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок и в которой указана наиболее низкая цена выполнения указанных в извещении работ и оказываемых услуг.

Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.

Единая конкурсная, аукционная, котировочная комиссия не рассматривает и отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, или предложенная в них цена превышает максимальную цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок.

Уведомляем, что направление Заказчиком запроса котировки цен и представление поставщиком котировки цен не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Приложение: 1. Форма котировочной заявки.

2. Проект контракта.

Приложение № 1

к Извещению № 10зк/11 о запросе котировок от 16.06.2011г.

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

На бланке организации (если имеется)

Дата, ____________

Исх. номер ____________

Кому: В Арбитражный суд Астраханской области

Котировочная заявка

на оказание услуг по гидравлическому испытанию трубопровода системы отопления в здании Арбитражного суда Астраханской области.

Изучив извещение о проведении запроса котировок, мы

_______________________________________________________________________________

(Наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица)

расположенный (проживающий) по адресу: __________________________________________

______________________________________________________ Тел. _____________________

Банковские реквизиты: ______________________________________

Наименование банка: ________________________________________

ИНН ____________________, КПП ____________________________

Р/счет ___________________, Корр/счет ______________________

БИК ____________________, ОКПО _________________________

Изучив направленный Вами запрос котировки цен, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить оказание услуг по гидравлическому испытанию трубопровода системы отопления в здании Арбитражного суда Астраханской области.

№ п/п	Наименование работ
1.	Готовы выполнить работы в полном соответствии с ГОСТ, СНиП, в соответствии с потребностью Заказчика, указанной в извещении о проведении запроса котировок.
	Сумма

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировки цен осуществлять работы на Объекте Заказчика и согласны с имеющимся в запросе котировок порядком платежей.

Цена исполнения контракта включает в себя: _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Цена контракта указана с учетом всех расходов Исполнителя на оказание услуг: с учетом используемых материалов, транспортных расходов, с учетом НДС, уплаты налогов, таможенных пошлин, страхования, сборов и других обязательных платежей, необходимых для выполнения государственного контракта.

Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировки цен и представление поставщиком котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

_________________ ________________ ___________________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

м.п.

Приложение № 2

к Извещению о запросе котировок № 10зк/11 от 16.06.2011г.

Проект

Государственный КОНТРАКТ № ______

г. Астрахань «__» ___________ 2011г.

Арбитражный суд Астраханской области, именуемый в дальнейшем « Государственный заказчик », в лице заместителя председателя Арбитражного суда Спиридонова Сергея Александровича, действующего на основании Федерального конституционного закона № 1-ФКЗ от 28.04.1995 г. «Об арбитражных судах в Российской Федерации» и приказа Арбитражного суда Астраханской области от 28.05.2010 г. № 24д/с, с одной стороны, и ____________________, именуемое(ый) в дальнейшем « Подрядчик », в лице_______________, действующего на основании ________________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем « Стороны », с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и иного законодательства Российской Федерации, на основании результатов размещения заказа путем запроса котировок цен и в соответствии с Протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок № / от «___»________ 2011 г. на участие в запросе котировок цен на оказание услуг по гидравлическому испытанию трубопровода системы отопления в здании Арбитражного суда Астраханской области заключили настоящий Государственный контракт (далее - «Контракт») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. В соответствии с настоящим Контрактом Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить собственными силами работы по оказанию услуг по гидравлическому испытанию трубопровода системы отопления в здании Арбитражного суда Астраханской области (далее «Объект») в соответствии с условиями настоящего Контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат этих работ.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Контракта определена на основании Протокола № ___ от «____» __________ 2011 года и составляет - ____ (сумма цифрами) (сумма прописью) руб., в том числе НДС-18 %_(сумма цифрами) (сумма прописью) руб.

2.2. В цену Контракта включена стоимость всех затрат Подрядчика, необходимых для выполнения всего комплекса работ по настоящему Контракту, в том числе:

- стоимость приобретения, поставки и монтажа необходимого для выполнения работ и эксплуатации Объекта оборудования, поставляемого Подрядчиком;

- затраты, связанные с обеспечением выполняемых работ рабочими, включая заработную плату, транспортные расходы и т.д.;

- таможенное оформление, в том числе уплата таможенных платежей, налогов и сборов на ввоз на территорию РФ в соответствии с существующими расценками на момент совершения таможенного оформления;

- накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные затраты, а также все налоги, действующие на момент заключения настоящего Контракта;

2.3. Цена настоящего Контракта является фиксированной на весь период выполнения работ на Объекте и может быть изменена исключительно в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

2.4. Подрядчик представляет Заказчику:

• смета на производство работ;
• акт приемки выполненных работ по форме КС-2 в 2 экз.
• справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3 в 2 экз.;
• сертификаты, технические паспорта, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, примененных при производстве работ;
• счет-фактура.

2.5. Заказчик в течение 5-ти дней после предъявления Подрядчиком объемов выполненных работ подтверждает их выполнение или направляет Подрядчику мотивированный отказ в их принятии.

2.6. Оплата производится в размере 100% после подписания акта приема-сдачи выполненных работ в течение 5 (пяти) банковских дней.

2.7. Финансирование работ осуществляется за счет бюджетных средств.

2.8. Подрядчик предъявляет Заказчику окончательный расчет по выполненным работам после приемки и подписания акта приема-сдачи.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Подрядчик обязуется выполнить работы в течение 10 (десяти) календарных дней с момента заключения контракта, в части расчетов – до полного выполнения сторонами взятых на себя обязательств.

3.2. Датой начала работ является дата подписания Контракта, датой окончания работ является дата подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2.

3.3. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и заканчивает свое действие после выполнения Сторонами своих обязательств, завершения взаиморасчетов и урегулирования возможных разногласий.

3.4. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, предусмотренные настоящим Контрактом, при этом Подрядчик не вправе требовать увеличения цены по Контракту.

4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

4.1. Организовать выполнение работ в сроки, определенные настоящим Контрактом.

4.2. Осуществлять контроль и технический надзор за выполняемыми работами на Объекте в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.3. Оказывать содействие Подрядчику в ходе выполнения им работ по вопросам, непосредственно связанным с предметом настоящего Контракта, решение которых возможно только при участии Заказчика.

4.4. Обеспечить своевременное финансирование, произвести приемку и проверить качество и стоимость работ, выполненных Подрядчиком.

4.5. В установленном порядке принять от Подрядчика законченный ремонтом Объект.

5. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

5.1. Выполнить работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, и сдать законченный работой Объект в установленном порядке.

5.2. Обеспечить необходимыми материалами, оборудованием и другими материально-техническими ресурсами, за исключением материалов и оборудования, поставляемых Заказчиком.

5.3. Нести ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее исполнение работ по настоящему Контракту.

5.4. Обеспечить содержание и уборку Объекта и прилегающей непосредственно к нему территории.

5.5. Определить своего уполномоченного представителя, который от его имени будет выполнять все правомерные действия, направленные на своевременное и надлежащее выполнение работ.

5.6. Оплачивать все налоги, пошлины и прочие сборы, взимаемые на территории Российской Федерации или в других странах в связи с выполнением условий настоящего Контракта.

5.7. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Заказчик за просрочку оплаты надлежащим образом выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком Работ более чем на 10 (десять) рабочих дней уплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,01% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки платежа свыше 10 (Десяти) рабочих дней, но не более 5 (Пяти) процентов от неоплаченной суммы.

6.3. Подрядчик при нарушении обязательств по Контракту уплачивает Заказчику:

а) пени в размере 0,1 % стоимости работ на объекте за каждый день просрочки за нарушение срока сдачи Объекта. При задержке сдачи Объекта свыше 5 дней Подрядчик уплачивает пени в размере 1 (одного) % стоимости работ на объекте;

д) в случае выявления дефектов, перечень доработок и исправлений указывается в Акте, составленном Сторонами. Недостатки выполненных работ Подрядчик устраняет за свой счет. При отказе от исправления недостатков Подрядчик возмещает Заказчику понесенные убытки и уплачивает штраф в размере 15 % от стоимости данных работ.

6.4. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Контракту виновная Сторона возмещает другой Стороне непокрытые неустойками убытки.

Заказчик вправе взыскать с Подрядчика убытки, причиненные Заказчику неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств.

6.5. Уплата штрафных санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение не освобождает Стороны от исполнения обязательств.

6.6. Штрафные санкции применяются к Сторонам только с момента получения Стороной, не исполнившей или ненадлежащим образом исполнившей обязательство по Контракту, соответствующей письменной претензии.

6.7. Любой ущерб, причиненный Стороне неисполнением или ненадлежащим исполнением Контракта, подлежит полному возмещению виновной Стороной.

7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ УСЛОВИЯ

7.1 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему Контракту, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

7.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего Контракта и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Стороны относят военные действия, эпидемии, пожары, природные стихийные бедствия, акты и действия государственных органов, делающие невозможными исполнение обязательств по настоящему Контракту.

7.3. Сторона по настоящему Контракту, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно письменно известить другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по Контракту. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

8.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Контракта, разрешаются Сторонами путем переговоров в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента предъявления претензии, возникшие договоренности фиксируются дополнительным соглашением.

8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Московской области в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Все изменения и дополнения к Контракту считаются действительными, если они оформлены дополнительными соглашениями и подписаны Сторонами. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, должна быть письменно подтверждена Сторонами и оформлена дополнительным соглашением к настоящему Контракту.

9.2. После подписания настоящего Контракта все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры, переписка между Сторонами теряют силу.

9.3. Настоящий Контракт вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до завершения Сторонами исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

9.4. Настоящий Контракт считается исполненным после выполнения Сторонами всех обязательств по нему и завершения расчетов.

9.5. Во всем, что прямо не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

9.6. Настоящий Контракт подписан в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, и содержит ________ листов.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК» Арбитражный суд Астраханской области Местонахождение и почтовый адрес: 414014, г. Астрахань, пр-кт Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6, ИНН 3015009989/КПП 301501001; УФК по Астраханской области (Арбитражный суд А.О. л/сч. 03251498820); ГРКЦ ГУ Банка России по Астраханской обл., Р/Сч. № 40105810200000010001; БИК 041203001; ОКПО 03499276; ' 8 (8512) 48-44-04, 48-44-16.

«ПОДРЯДЧИК» Местонахождение и почтовый адрес: ул. ИНН /КПП Р/СЧ. Банк получателя: К/СЧ. БИК ' Тел.

11. Подписи сторон

От Заказчика: Арбитражный суд Астраханской области ________________ /С.А. Спиридонов/ « » 2011 г. МП

От Подрядчика: ________________ / / « » 2011 г. МП

Опубликовано: 27.02.2014 17:50 Обновлено: 27.04.2023 18:13