Извещение № 11зк/11 о размещении государственного заказа способом запроса котировок на поставку и установку бытовой электротехники (сплит-системы и тепловая завеса) для нужд Арбитражного суда Астраханской области

АРБИТРАЖНЫЙ СУД АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6 414014, г. Астрахань Тел. (8512) 48-23-23 E-mail: astrahan.info@arbitr.ru astrahan.arbitr.ru ОКПО 03499276, ОГРН 1033000819114 ИНН/КПП 3015009989/301501001 23.06.2011г. № 11зк/11

«УТВЕРЖДАЮ» Заместитель председателя Арбитражного суда Астраханской области ________________ С.А. Спиридонов «23» июня 2011г.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 11зк/11
о размещении заказа способом проведения запроса котировок на поставку и установку бытовой электротехники для нужд Арбитражного суда Астраханской области
( Запрос котировок п роводится только для участников размещения заказа – субъектов малого предпринимательства )

1. Заказчик: Арбитражный суд Астраханской области;

Почтовый адрес: 414014, г. Астрахань, пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6;

Адрес электронной почты: astrahan.info@arbitr.ru.

2. Источник финансирования заказа: федеральный бюджет (в соответствии с лимитами бюджетного финансирования на 2011 год).

3. Форма котировочной заявки: котировочная заявка подается в соответствии с Приложением № 1 к Извещению о запросе котировок.

Заявка подается в письменном виде (оформляется на фирменном бланке, утвержденном подписью руководителя предприятия и печатью) или в форме электронного документа. Заявка, переданная по факсу, имеет юридическую силу в течение 3-х дней со дня предоставления. В течение этого срока участник обязан предоставить оригинал котировочной заявки.

Заявка, подаваемая в форме электронного документа, должна отвечать требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к электронным документам, в т.ч. иметь электронную цифровую подпись. Одновременно с заявкой, поданной в форме электронного документа, участник размещения заказа должен предоставить открытый ключ ЭЦП (электронной цифровой подписи).

4. Наименование, характеристики и количество поставляемого товара: Поставка и установка бытовой электротехники для нужд Арбитражного суда Астраханской области (Согласно Приложению № 1).

5. Место и условия доставки поставляемых товаров и оказания услуг:

5.1. Поставка товара и проведение работ по установке сплит-систем выполняются на территории Арбитражного суда Астраханской области, расположенного по адресу: г. Астрахань, пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6.

5.2. Не позднее, чем за один рабочий день до начала поставки и/или проведения работ Поставщик обязан сообщить Государственному заказчику:

- государственный номер, марку автотранспортного средства, который будет использоваться при проведении работ.

- фамилии, имена, отчества, серии и номера паспортов сотрудников, которые будут осуществлять работы.

В случае, когда сотрудники Поставщика не являются гражданами Российской Федерации, сведения (фамилии, имена, отчества, копии паспортов, копии патентов на осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации, копии временных регистраций на проживание на территории Российской Федерации) Поставщик обязан предоставить не позднее, чем за два рабочих дня до даты начала проведения работ.

Также не позднее, чем за два рабочих дня до даты начала проведения работ Поставщик представляет список оборудования, необходимого для проведения работ. Время проведения работ: с 09.00 до 12.30 и с 14.00 до 17.30 часов по местному времени в рабочие дни. Дата проведения работ по установке оборудования согласовывается с Заказчиком заблаговременно.

6. Срок поставки: не более 10 (десяти) календарных дней с момента подписания Государственного контракта.

7. Сведения о формировании цены контракта: цена поставляемого товара должна быть указана с учётом всех затрат исполнителя (поставщика), в том числе затрат на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов, доставку товара по адресу Заказчика, установку поставленного оборудования в согласованные с Заказчиком сроки и других обязательных платежей и сборов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, необходимых для исполнения контракта.

8. М аксимальная цена контракта: 100 000,00 рублей (сто тысяч рублей 00 коп.).

8.1. Цена контракта включает в себя стоимость товаров согласно приложению № 1 (Техническое задание), стоимость работ по транспортировке, установке (монтажу) с учетом стоимости расходных материалов, подключению и обслуживанию (в течение 12 месяцев с даты подписания акта о приеме выполненных работ), а также иных затрат, необходимых для поставки и установки товара по адресу Заказчика.

8.2. Обоснование максимальной цены контракта:

В ходе изучения рынка (маркетингового исследования) были получены ценовые данные от следующих фирм г. Астрахани:

1. Сеть магазинов бытовой техники «Лидер» (г. Астрахань, ул. Минусинская, 8/ пл. Вокзальная, 40, тел. 40-15-66) – 100 000,00 руб., с учетом установки (монтажа).

2. ООО «Благовест А» (г. Астрахань ул. Куликова 23а тел. 8-927-28-26-422) –100 900,00руб., с учетом установки (монтажа).

3. Магазин бытовой техники «Гефест» (г. Астрахань, пл. Заводская, д. 47, тел. 56-23-92) – 102 550,00руб. с учетом установки (монтажа).

4. ООО МФ «Климат-Стиль» (г. Астрахань, ул. Боевая, 20/ул. Бакинская, 25, тел. 33-08-95) – 93 000,00 руб. с учетом установки (монтажа).

На основании полученных данных была рассчитана максимальная цена контракта.

9. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

9.1. Место подачи: 414014, г. Астрахань, пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6, Арбитражный суд Астраханской области, каб. № 202;

9.2. Время подачи: в рабочие дни – с понедельника по четверг с 08 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, в пятницу – с 08 часов 30 минут до 16 часов 00 минут (время местное);

9.3. Дата и время начала подачи котировочных заявок: «24» июня 2011 года с 08.30 часов;

9.4. Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: «30» июня 2011 года до 09.00 часов;

9.5. Контактный телефон: (8512) 48-44-08, Исаева Оксана Николаевна,

(8512) 48-44-08, Борисовская Ирина Викторовна.

9.6. Адрес электронной почты: astrahan.info@arbitr.ru.

10. Сроки и условия оплаты товаров: Оплата поставленного товара и оказанных услуг по установке (монтажу) будет произведена в российских рублях по безналичному расчету без предварительной оплаты в течение 5 (пяти) банковских дней по факту поставки товара в соответствии со счет-фактурой, товарной накладной и актом приема-передачи товара на расчетный счет Исполнителя.

11. Срок подписания победителем проведения запроса котировок государственного контракта: в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12. Требование к участникам размещения заказа: Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

13. Участники размещения заказа должны соответствовать требованиям, установленным пунктами 1, 2, 3 части 1 статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", в соответствии с которым к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее – индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям:

1) для юридических лиц – суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов;

2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать следующего предельного значения средней численности работников для субъектов малого предпринимательства – сто человек включительно;

3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для субъектов малого предпринимательства.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от «22» июля 2008 г. № 556 предельные значения выручки от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий год без учета налога на добавленную стоимость для категорий субъектов малого предпринимательства составляют 400 млн. рублей.

Котировочные заявки, поданные участниками размещения заказа, не являющимися субъектами малого предпринимательства, отклоняются.

14. Дополнительная информация: Рассмотрение котировочных заявок участников размещения заказа будет проводиться в соответствии с пунктами 1, 2, 3 части 1 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», статьями 44, 47 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» на соответствие требованиям, установленным в извещении о запросе котировок.

Каждая котировочная заявка будет рассмотрена на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок.

Котировочная заявка должна содержать следующие сведения:

1) наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа;

2) идентификационный номер налогоплательщика (возможно с котировочной заявкой представить копию свидетельства о регистрации юридического (физического) лица, копию свидетельства о регистрации в налоговом органе).

3) согласие участника размещения заказа исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок;

4) цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи).

Победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок и в которой указана наиболее низкая цена поставляемых товаров и оказываемых услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками размещения заказа победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа.

В случае согласия принять участие в запросе котировок просим представить вашу котировочную заявку.

Поставщиком может быть представлена только одна котировочная заявка.

В случае если предложенная в котировочных заявках цена государственного контракта превысит максимальную цену, указанную в извещении, то такие заявки комиссия рассматривать не будет.

Уведомляем, что направление Заказчиком запроса котировок цен и представление поставщиком (исполнителем) котировки цен не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Рассмотрение и оценка котировочных заявок состоится «30» июня 2011 года.

Риск опоздания доставки котировочной заявки, отправленной участником по почте, к указанному сроку несет участник размещения заказа.

Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Внесение изменений в котировочную заявку не допускается.

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме, заверена подписью уполномоченного представителя и печатью (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) (форма котировочной заявки – Приложение № 1 к настоящему запросу котировок). В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, заверены подписью уполномоченного лица и скреплены между собой (во избежание потери отдельных листов котировочной заявки).

Условия исполнения государственного контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Приложение № 1: Техническое задание.

Приложение № 2: Форма котировочной заявки.

Приложение № 3: Проект государственного контракта.

Приложение № 1
к Извещению № 11зк/11 о проведении запроса котировок от 23.06.2011г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Охлаждаемая (обогреваемая) площадь помещений – от 20 до 24 кв. м:

№ п/п	Наименование поставляемых товаров	Кол-во, шт.	Этаж	Технические характеристики изделия	Срок гарантии
1.	Сплит-системы настенного типа LG, Samsung или Ballu (или эквивалент)	2	3	Сплит-системы настенного типа –9 (зима-лето), охлаждаемая (обогреваемая) площадь 20-24 м2, мощность – не менее 2/2,5 квт	Не менее 2 лет
2.	Сплит-системы настенного типа LG, Samsung или Ballu (или эквивалент)	2	2	Сплит-системы настенного типа –9 (зима-лето), охлаждаемая (обогреваемая) площадь 20-24 м2, мощность – не менее 2/2,5 квт	Не менее 2 лет
3.	Сплит-системы настенного типа LG, Samsung или Ballu (или эквивалент)	1	4	Сплит-системы настенного типа –9 (зима-лето), охлаждаемая (обогреваемая) площадь 20-24 м2, мощность – не менее 2/2,5 квт	Не менее 2 лет
4.	Тепловая завеса настенного типа Tropic, Ballu (или эквивалент)	1	1	Тепловая завеса настенного типа горизонтальной установки: Мощность – не менее 3,0 кВт, Длина – не менее 910 мм Источник тепла – электричество	Не менее 2 лет

1. Технические характеристики поставляемых Сплит-систем должны быть не ниже, чем:

• Тип – настенная сплит-система,
• Наличие пульта дистанционного управления – есть,
• Мощность обогрева – 2.79 кВт,
• Мощность охлаждения – 2.64 кВт,
• Инверторное управление мощностью – нет,
• Параметры питающей сети – 220/50 В/Гц,
• Потребляемая мощность обогрева – 0.76 кВт,
• Потребляемая мощность охлаждения – 0.86 кВт,
• Уровень шума внешнего блока – 53 дБ,
• Уровень шума внутреннего блока – 33-38 дБ,
• Производительность внутреннего блока – 480 м3/час,
• Потребляемый ток в режиме обогрева – 3.5 A,
• Потребляемый ток в режиме охлаждения – 4 A ,
• Максимальная длина трассы – 10 м,
• Диаметр трубок (газ) – 9.52 мм,
• Диаметр трубок (жидкость) – 6.35 мм,
• Перепад высот – 5 м,
• Площадь помещения – до 25 м2,
• Тип хладогена – R410A,
• Размер внешнего блока (ШxВxГ) – 600x510x250 мм,
• Размер внутреннего блока (ШxВxГ) – 750x252x192 мм,
• Вес внешнего блока – 27 кг,
• Вес внутреннего блока – 9 кг .

Настенная сплит-система должна быть способна работать в следующих режимах:

• Охлаждение (COOL)
• Обогрев (HEAT)
• Осушение (DRY)
• Вентиляция (FAN)
• Автоматический режим (AUTO)
• Быстрое охлаждение и быстрый обогрев (режим SUPER).

2. Технические характеристики поставляемой тепловой завесы должны быть не ниже, чем:

• Режим мощности – не менее 3,0 кВт,
• Тип нагревательного элемента – ТЭН,
• Расход воздуха – 56 0 м3/ч,
• Параметры питающей сети – 220/50 В/Гц,
• Длина – не менее 95 0 мм,
• Способ управления завесой – выносной пульт.

Подробное описание тепловой завесы:

Тепловая завеса – энергосберегающее устройство, устанавливаемое в дверном проеме для обогрева и вентиляции. Узконаправленный высокоскоростной поток воздуха должен создавать «барьер» между наружным воздухом и микроклиматом помещения, образуя, таким образом, две температурные зоны. Это позволяет предотвратить потери тепла в зимнее время, устранить сквозняки и сохранить прохладу в жаркую погоду. Тепловая завеса должна быть выполнена из высококачественной листовой стали с полимерным покрытием, обладающим повышенной антикоррозионной устойчивостью. В качестве нагревательного элемента должен использоваться ТЭН, благодаря которому прибор достигает заданных температурных параметров за максимально короткий срок.

III . Требования Заказчика.

? Сплит-системы и тепловая завеса должны быть компактные, надежные и экономичные в эксплуатации, оснащены максимально комфортным управлением температурой, иметь дисплей с индикатором температуры, работать на охлаждение, обогрев, вентиляцию, осушение, оснащены функциями экономичной и интенсивной работы и таймером (автоматическое включение и отключение по времени).

? Весь товар должен быть поставлен одной партией.

? Весь товар должен быть новым, изготовленным не ранее 2010 года, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов, серийным, свободно распространяющимся на территории Российской Федерации, соответствующий требованиям технических характеристик задания или превышать их.

В случае если документация имеет ссылки на конкретные товарные знаки, что вызвано объективной необходимостью, следует читать “или эквивалент” .

? Товар должен иметь оригинальную заводскую упаковку, предохраняющую целостность товара при транспортировке, иметь сертификат соответствия, подтверждающий его качество и безопасность для жизни и здоровья потребителей. Не допускается наличие механических повреждений на упаковке, разрывов, попадания влаги и явных ее следов, прочих повреждений. При обнаружении повреждений упаковки во время приемки Товара указанный Товар подлежит немедленной замене без вскрытия упаковки.

? Требования к отгрузке товара: доставка, отгрузка товара и осуществляется силами и за счёт Поставщика.

? Требования к установке товара: выполнение работ по монтажу, установке и подключению сплит-систем и тепловой завесы должно быть за счет и силами Поставщика и входить в стоимость Контракта. Дата проведения работ по установке оборудования согласовывается с Заказчиком заблаговременно.

Требования к гарантийному сроку на поставляемый товар.

? Срок гарантийного обслуживания по монтажу, установке, подключению и сервисному обслуживанию кондиционеров (сплит-систем) не менее 24 месяцев. Начало действия гарантийного срока наступает в день подписания акта приема выполненных работ.

? Гарантийный ремонт поставляемого товара осуществляется в соответствии с условиями гарантии производителя товара в сервисном центре Производителя.

? Все расходы на доставку вышедшего из строя товара до сервисного центра и обратно до офиса Заказчика, налоги, таможенные пошлины и прочие сборы, которые поставщик должен оплачивать при осуществлении гарантийного ремонта, возлагаются на поставщика и должны быть включены в общую цену государственного контракта.

? Поставщик должен гарантировать, что весь товар, поставляемый по государственному контракту, изготовлен в соответствии со стандартами и техническими характеристиками, указанными изготовителем.

? Гарантийный срок на поставленный товар должен начинаться с момента его приема Заказчиком. Поставщик может быть освобожден от гарантийных обязательств в следующих случаях:

а) несоблюдение Заказчиком требований эксплуатационных документов, прилагаемых к товару;

б) наличие внешних повреждений товара и дефектов, возникших вследствие его использования Заказчиком не по назначению и повлиявших на снижение функциональных характеристик товара.

? Срок гарантийного обслуживания поставляемого по государственному контракту товара должен составлять не менее 24 (двадцати четырех) месяцев.

? Срок восстановления работоспособности товара – не более 30 календарных дней с учетом доставки товара Заказчику.

? Начало действия гарантийного срока наступает в день подписания акта приема выполненных работ.

? Работы по монтажу, установке, подключению должны проводиться в соответствии с установленными законодательствам Российской Федерации требованиям, и должны соответствовать всем установленным законодательствам Российской Федерации требованиям.

Приложение № 2

к Извещению № 11зк/11 о проведении запроса котировок от 23.06.2011г.

Форма котировочной заявки

«___» ___________ ____ г. № __________________

В Арбитражный суд Астраханской области 414014, г. Астрахань, пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6.

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Изучив направленное Вами извещение о проведении запроса котировок, мы

______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________

(Наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица)

расположенный (ое) (проживающий) по адресу: ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________ Тел. ____________________

Банковские реквизиты:

Наименование банка: ________________________________________

ИНН ____________________, КПП ____________________________

Р/счет _____________________, Корр/счет ______________________

БИК ______________________, ОКПО _________________________

предлагаем осуществить поставку бытовой электротехники для нужд Арбитражного суда Астраханской области по цене, не превышающей _____________ рублей и на условиях, предусмотренных запросом котировок № 11зк/11 от «23» июня 2011 года, а именно:

№ п/п	Название изделия	Технические характеристики изделия	Этаж	Срок гарантии	Кол-во	Цена за ед. товара, руб.	Общая цена, руб.
1.					5
2.					1
3.					3
4.
5.

Итого цена контракта составляет __________________ руб.

_______________________________________________________________________________ .

(цена товара прописью с указанием сведений о включённых (не включённых) в неё расходах, в том числе: с учетом расходов по доставке товара (с учетом НДС), расходы на установку (монтаж), на расходные материалы, уплаты налогов, таможенных пошлин, страхования, сборов и других обязательных платежей, необходимых для исполнения контракта.)

Срок и условия поставки товара: _______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

(указать условия поставки товара)

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки поставить товар (оказать услуги, осуществить работы) в соответствии с графиком поставок, приведенном в котировочной заявке, и согласны с имеющимся в ней порядком платежей.

Мы согласны на оплату поставляемого товара и оказанных услуг в российских рублях, по безналичному расчету, в соответствии с условиями, предусмотренными в запросе котировок, а именно: оплата поставленного товара и оказанных услуг по установке (монтажу) будет произведена в российских рублях по безналичному расчету без предварительной оплаты в течение 5 (пяти) банковских дней по факту поставки товара и его установки (монтажу) в соответствии со счет-фактурой, товарной накладной и актом приема-передачи товара на расчетный счет Исполнителя.

Мы подтверждаем, что являемся субъектом малого предпринимательства и соответствуем требованиям, установленным ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки осуществить поставку и установку бытовой электротехники надлежащего качества и в сроки, установленные извещением о проведении запроса котировок и указанные в настоящей котировочной заявке.

Сообщаем, что сведения о ___________________________________________________

_______________________________________________________________________________

(указать наименование участника размещения заказа)

отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков.

Перечень документов, представленных нами с котировочной заявкой:

-

-

-

Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировки цен и представление участником размещения заказа данной котировки не накладывает на Стороны никаких обязательств.

______________________ ______________________ _______________________

(должность) (подпись) (Фамилия, И.О. подписавшего)

М.П.

Приложение № 3

к Извещению № 11зк/11 о проведении запроса котировок от 23.06.2011г.

ПРОЕКТ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ______

г. Астрахань «__» ___________2011 г.

Арбитражный суд Астраханской области, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя председателя Арбитражного суда Спиридонова Сергея Александровича, действующего на основании Федерального конституционного закона № 1-ФКЗ от 28.04.1995 г. «Об арбитражных судах в Российской Федерации» и приказа Арбитражного суда Астраханской области от 28.05.2010 г. № 24д/с, с одной стороны и _____________________, именуемое(ый) в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________ , действующего на основании __________________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и иного законодательства Российской Федерации, на основании результатов размещения государственного заказа путем запроса котировок цен и в соответствии с Протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок № ________/11 от «__» ________ 2011 г. на участие в запросе котировок цен на поставку и установку бытовой электротехники для нужд Арбитражного суда Астраханской области, заключили настоящий Государственный контракт (далее - «Контракт») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Настоящий Контракт заключается по итогам запроса котировок, победителем которого стал Поставщик, и распространяется на одновременную поставку товаров для государственных нужд в 2011 году.

1.2. В соответствии с настоящим Контрактом Поставщик обязуется поставить Заказчику по его требованиям бытовую электротехнику для нужд Арбитражного суда Астраханской области (далее – Товар) в количестве и комплектации согласно Спецификации, которая является неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение № 1 к настоящему Контракту), установить товар по адресу Заказчика, а Заказчик оплатить и принять товар и выполненные работы.

1.3. Товар должен соответствовать принятым для данного вида Товара стандартам, а также иметь необходимые товаросопроводительные документы (счет-фактура, накладная, сертификаты соответствия, техническую документацию).

1.4. Товар имеет гарантийный срок, составляющий __ месяца(ев) со дня продажи в соответствии с гарантией изготовителя. Право требования гарантийных обязательств переходит к Заказчику после передачи Товара от Поставщика.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

2.1. Цена настоящего Контракта, составляет ________ (_________________), в том числе НДС.

2.2. Цена поставляемого товара указана с учётом всех затрат Поставщика, в том числе затрат на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов, доставку товара по адресу Заказчика, установку поставленного оборудования в согласованные с Заказчиком сроки, гарантийное обслуживание поставляемого оборудования в течение гарантийного срока, установленного в п. 3.3. настоящего контракта, и других обязательных платежей и сборов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, необходимых для исполнения контракта.

2.3. Цена Контракта является неизменной в течение всего срока действия Контракта.

2.4. Поставка и установка бытовой электротехники производится Поставщиком по следующему адресу: г. Астрахань, пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6.

2.5. Товар должен быть поставлен в течение 10 (десяти) календарных дней со дня заключения настоящего контракта.

2.6. Товар поставляется в комплекте с технической документацией, которая должна быть на русском языке (паспорт изготовителя, инструкции, сертификаты и т.п.).

3. Обязательства сторон

3.1. Поставщик обязуется:

3.1.1. Поставлять продукцию надлежащего качества в ассортименте и количестве согласно Спецификации (Приложение №1), в согласованные сроки в соответствии с условиями контракта и сдать данную продукцию по приемо-сдаточному акту, уполномоченному представителю Заказчика.

3.1.2. Произвести установку поставленного оборудования в согласованные с Заказчиком сроки и сдать выполненные работы по приемо-сдаточному акту, уполномоченному представителю Заказчика.

3.1.3. Предоставлять Заказчику всю необходимую документацию на поставляемую продукцию, в т.ч. сертификат соответствия, технический паспорт, инструкцию по эксплуатации,

3.1.4. Осуществлять за свой счет своими силами и/или силами производителя (указать) гарантийное обслуживание поставляемого оборудования в течение гарантийного срока, установленного в п. 1.4. настоящего контракта.

3.1.5. Обеспечивать направляемых специалистов технической документацией, необходимой для проведения гарантийных работ.

3.1.6. Оказывать необходимые консультации персоналу Заказчика по правилам эксплуатации поставленного оборудования.

3.1.7. Назначить ответственного представителя по данному контракту.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Совершить необходимые действия, обеспечивающие принятие продукции, поставленной и собранной в соответствии с настоящим контрактом.

3.2.2. Оплатить продукцию согласно разделу 2 настоящего контракта.

3.2.3. Обеспечить правильную эксплуатацию оборудования.

3.2.4. Принять меры по обеспечению необходимых условий эксплуатации оборудования.

3.2.5. Назначить ответственного представителя по данному контракту.

4. КАЧЕСТВО ТОВАРА И РАБОТ

4.1. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара, и наличие сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с российскими стандартами.

4.2. Качество Товара подтверждается сертификатом соответствия, сертификатом качества, паспортом и т.д. в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.3. Минимальный гарантийный срок на поставляемый Товар составляет ___ месяца(ев) с момента ввода в эксплуатацию.

4.4. В период гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет проводить необходимый ремонт или замену вышедшего из строя Товара или его частей, за исключением неисправностей или поломок, возникших по вине Заказчика.

4.5. Если Заказчиком будет обнаружен брак (некомплектность) Товара, то Поставщик своими силами и без увеличения Цены контракта обязан в 20-дневный (двадцатидневный) срок заменить брак (доукомплектовать Товар), а также своевременно устранить выявленные Заказчиком недоделки и дефекты в процессе эксплуатации Товара в течение действия гарантийного срока.

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Оплата поставленной продукции будет произведена в российских рублях по безналичному расчету без предварительной оплаты в течение 5 (пяти) банковских дней по факту поставки товара в соответствии со счет-фактурой, товарной накладной и актом приема-передачи товара.

5.2. Поставщик представляет Заказчику все первичные документы (оригиналы счета, счет-фактуры, товарно-транспортной накладной) необходимые для бухгалтерской отчетности, в 2-х экземплярах одновременно с подписанием товарно-транспортной накладной.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему контракту Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Возмещение ущерба, убытков и уплата штрафов и пеней не освобождает виновную Сторону от выполнения своих обязательств по настоящему контракту.

6.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств.

Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней).

Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств.

Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

6.5. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательство, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Все споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего контракта, разрешаются путем переговоров.

7.2. В случае возникновения разногласий по качеству Товара Заказчик обязан в течение 24 часов с момента получения некачественного Товара обеспечить получение Поставщиком письменной претензии о качестве Товара.

Поставщик в течение 30 (тридцати) дней с момента получения от Заказчика письменной претензии о качестве Товара обязан довести до сведения Заказчика информацию о результатах проверки качества Товара.

В случае если в установленном законом порядке будет доказан факт передачи Заказчику Товара ненадлежащего качества, Заказчик вправе требовать от Поставщика:

- возмещения стоимости некачественного Товара;

- возмещение реального ущерба, понесенного Заказчиком, в связи с использованием переданного Заказчику некачественного Товара.

Заказчик вправе требовать от Поставщика возмещение стоимости некачественного Товара и/или возмещение реального ущерба, понесенного Заказчиком, в связи с использованием переданного Заказчику некачественного Товара только в случае соблюдения условий, изложенных в настоящем пункте.

7.3. Стороны признают обязательным соблюдение претензионного (досудебного) порядка урегулирования споров, вытекающих и/или возникающих в связи с исполнением настоящего контракта.

7.4. Сторона, получившая претензию, обязана представить Стороне – предъявителю претензии обоснованный отзыв с приложением к нему необходимых документов в течение 15 (пятнадцати) дней с момента получения претензии.

7.5. Если в ответе на претензию Сторона не отказывается уплатить (или исполнить иное действие), но не указывает конкретный срок оплаты, претензия не считается удовлетворенной.

7.6. При не достижении согласия между Сторонами пор подлежит разрешению в Арбитражном суде Московской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

 

8. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

8.1. Настоящий контракт может быть расторгнут по требованию одной из сторон, по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

При этом сторона, желающая расторгнуть Контракт, обязана в письменном виде предупредить об этом другую сторону за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты расторжения Контракта.

8.2. Все изменения и дополнения к данному Контракту совершаются в письменном виде путём оформления дополнительного соглашения.

9. ФОРС-МАЖОР

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, если это явилось следствием форс-мажорных обстоятельств, которые признаются таковыми в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, непосредственно влияющих на исполнение настоящего Контракта. При наступлении указанных обстоятельств сторона, для которой наступили эти обстоятельства, должна немедленно известить другую сторону.

9.2. Наступление обстоятельств непреодолимой силы подтверждается справками, выданными компетентными органами.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

10.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания и действует до исполнения Сторонами Контрактных обязательств.

10.2. Моментом исполнения Заказчиком обязанности по оплате Товара (исполнение Контракта) является момент списания соответствующих денежных средств с расчетного счета Заказчика.

10.3 Моментом исполнения Контракта Поставщиком является дата подписания Заказчиком товарно-транспортной накладной.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящий Контракт составлен и подписан на 6 – ти страницах в двух экземплярах по одному для каждой из сторон, имеющих равную юридическую силу, каждый из которых скреплен печатями и заверен подписями Сторон.

11.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются в виде дополнительных Соглашений, являющихся неотъемлемой частью Контракта, в случае их подписания каждой из Сторон.

11.3. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом, за исключением законных правопреемников, третьим лицам без письменного согласия на то другой стороны.

12. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ

12.1. Приложение, являющееся неотъемлемой частью настоящего контракта:

Приложение № 1 – Спецификация на поставленный товар – на 1 л.

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«ЗАКАЗЧИК» Арбитражный суд Астраханской области Местонахождение и почтовый адрес: 414014, г. Астрахань, пр-кт Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6, ИНН 3015009989/КПП 301501001; УФК по Астраханской области (Арбитражный суд А.О. л/сч. 03251498820); ГРКЦ ГУ Банка России по Астраханской обл., Р/Сч. № 40105810200000010001; БИК 041203001; ОКПО 03499276; ' (8512) 48-44-04, 48-44-16, '/факс: (8512) 48-23-23.

«ПОСТАВЩИК» Местонахождение и почтовый адрес: ИНН /КПП Банк получателя: Р/СЧ. К/СЧ. БИК ' Тел. , '/факс:

14. Подписи сторон

От Заказчика: Арбитражный суд Астраханской области __________________ /С.А. Спиридонов/ « » 2011 г. МП

От Поставщика: __________________ / / « » 2011 г. МП

Опубликовано: 27.02.2014 18:00 Обновлено: 27.04.2023 18:13