Извещение № 13зк/11 о размещении государственного заказа способом запроса котировок на закупку бумаги для офисной техники для нужд Арбитражного суда Астраханской области

АРБИТРАЖНЫЙ СУД АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6 414014, г. Астрахань Тел. (8512) 48-23-23 E-mail: astrahan.info@arbitr.ru astrahan.arbitr.ru ОКПО 03499276, ОГРН 1033000819114 ИНН/КПП 3015009989/301501001 30.06.2011г. № 13зк/11

«УТВЕРЖДАЮ» Председатель Арбитражного суда Астраханской области ________________ А.Н. Егоров «30» июня 2011г.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 13зк/11
о размещении заказа способом проведения запроса котировок на закупку бумаги для офисной техники для нужд Арбитражного суда Астраханской области
( Запрос котировок п роводится только для участников размещения заказа – субъектов малого предпринимательства )

1. Заказчик: Арбитражный суд Астраханской области;

Почтовый адрес: 414014, г. Астрахань, пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6;

Адрес электронной почты: astrahan.info@arbitr.ru.

2. Источник финансирования заказа: федеральный бюджет Российской Федерации (в соответствии с лимитами бюджетного финансирования на 2011 год).

3. Форма котировочной заявки: котировочная заявка подается в соответствии с Приложением № 1 к Извещению о запросе котировок.

Заявка подается в письменном виде (оформляется на фирменном бланке, утвержденном подписью руководителя предприятия и печатью) или в форме электронного документа. Заявка, подаваемая в форме электронного документа, должна отвечать требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к электронным документам, в т.ч. иметь электронную цифровую подпись. Одновременно с заявкой, поданной в форме электронного документа, участник размещения заказа должен предоставить открытый ключ ЭЦП (электронной цифровой подписи).

4. Наименование, характеристики и количество поставляемого товара: Закупка бумаги для офисной техники для нужд Арбитражного суда Астраханской области.

4.1.

№ п/п	Наименование Товара, требования к качеству, техническим характеристикам товара, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, к упаковке	Ед. изм.	Кол-во
1	Бумага для офисной техники (копировальных аппаратов, лазерных принтеров и т.п.) класса А Формат бумаги – А4, бумага упакована в пачки по 500 листов, Белизна CIE не менее 96 %, яркость ISO не менее 98 %, непрозрачность не менее 93 %, плотность 80 г/м;	пачка	300

4.2. Требования Государственного заказчика:

? Товар должен быть поставлен одной партией.

? Весь товар должен быть новым, изготовленным не ранее 2010 года, иметь оригинальную упаковку, предохраняющую целостность товара при транспортировке, иметь сертификат соответствия, подтверждающий его качество и безопасность для жизни и здоровья потребителей. Не допускается наличие механических повреждений на упаковке, разрывов, попадания влаги и явных ее следов, прочих повреждений. При обнаружении повреждений упаковки во время приемки Товара указанный Товар подлежит немедленной замене без вскрытия упаковки.

5. Место доставки поставляемых товаров: г. Астрахань, пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6, Арбитражный суд Астраханской области.

6. Срок поставки: в течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания Государственного контракта.

7. Сведения о формировании цены контракта: цена поставляемого товара должна быть указана с учётом всех затрат исполнителя (поставщика), в том числе затрат на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов, доставку товара по адресу Заказчика, и других обязательных платежей и сборов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, необходимых для исполнения контракта.

9. Максимальная цена контракта: 36 800,00 руб. (тридцать шесть тысяч восемьсот рублей 00 копеек)

9.1. Обоснование максимальной цены контракта:

В ходе маркетингового исследования были получены ценовые предложения на закупку бумаги для офисной техники для Арбитражного суда Астраханской области от следующих фирм:

1) ООО «Импакт» (г. Астрахань, ул. Дж. Рида, 37, тел. .33-70-80) – 37 500,00 руб. (тридцать семь тысяч пятьсот рублей 00 копеек).

2) ООО «Новое перо» (г. Астрахань ул. Б. Алексеева, 61, корп.1, тел. 78-77-74) – 36 600,00 руб. (тридцать шесть тысяч шестьсот рублей 00 копеек).

3) ООО НПФ «Армада» (г. Астрахань, ул. Н. Островского, 148у, тел. 48-88-48) – 36 300,00 руб. (тридцать шесть тысяч триста рублей 00 копеек).

На основании полученных данных была рассчитана начальная (максимальная) цена контракта.

9. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

9.1. Место подачи: 414014, г. Астрахань, пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6, Арбитражный суд Астраханской области, каб. № 202;

9.2. Время подачи: в рабочие дни – с понедельника по четверг с 08 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, в пятницу – с 08 часов 30 минут до 16 часов 00 минут (время местное);

9.3. Дата и время начала подачи котировочных заявок: «01» июля 2011 года с 08.30 часов;

9.4. Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: «07» июля 2011 года до 09.00 часов;

9.5. Контактные телефоны: (8512) 48-44-08, Борисовская Ирина Викторовна,

(8512) 48-44-08, Исаева Оксана Николаевна.

9.6. Адрес электронной почты: astrahan.info@arbitr.ru.

10. Сроки и условия оплаты товаров: Оплата поставленного товара будет произведена в российских рублях по безналичному расчету без предварительной оплаты в течение 10 (десяти) банковских дней по факту поставки товара в соответствии со счет-фактурой, товарной накладной и актом приема-передачи товара на расчетный счет Исполнителя.

11. Срок подписания победителем проведения запроса котировок государственного контракта: в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12. Требование к участникам размещения заказа: Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

13. Участники размещения заказа должны соответствовать требованиям, установленным пунктами 1, 2, 3 части 1 статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", в соответствии с которым к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее – индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям:

1) для юридических лиц – суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов;

2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать следующего предельного значения средней численности работников для субъектов малого предпринимательства – сто человек включительно;

3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для субъектов малого предпринимательства.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от «22» июля 2008 г. № 556 предельные значения выручки от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий год без учета налога на добавленную стоимость для категорий субъектов малого предпринимательства составляют 400 млн. рублей.

Котировочные заявки, поданные участниками размещения заказа, не являющимися субъектами малого предпринимательства, отклоняются.

14. Дополнительная информация: Рассмотрение котировочных заявок участников размещения заказа будет проводиться в соответствии с пунктами 1, 2, 3 части 1 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», статьями 44, 47 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» на соответствие требованиям, установленным в извещении о запросе котировок.

Каждая котировочная заявка будет рассмотрена на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок.

Котировочная заявка должна содержать следующие сведения:

1) наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа;

2) идентификационный номер налогоплательщика (возможно с котировочной заявкой представить копию свидетельства о регистрации юридического (физического) лица, копию свидетельства о регистрации в налоговом органе).

3) согласие участника размещения заказа исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок;

4) цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи).

Победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок и в которой указана наиболее низкая цена оказываемых медицинских услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками размещения заказа победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа.

В случае согласия принять участие в запросе котировок просим представить вашу котировочную заявку.

Поставщиком может быть представлена только одна котировочная заявка.

В случае если предложенная в котировочных заявках цена государственного контракта превысит максимальную цену, указанную в извещении, то такие заявки комиссия рассматривать не будет.

Уведомляем, что направление Заказчиком запроса котировок цен и представление поставщиком (исполнителем) котировки цен не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Рассмотрение и оценка котировочных заявок состоится «07» июля 2011 года.

Риск опоздания доставки котировочной заявки, отправленной участником по почте, к указанному сроку несет участник размещения заказа.

Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Внесение изменений в котировочную заявку не допускается.

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме, заверена подписью уполномоченного представителя и печатью (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) (форма котировочной заявки – Приложение № 1 к настоящему запросу котировок). В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, заверены подписью уполномоченного лица и скреплены между собой (во избежание потери отдельных листов котировочной заявки).

Условия исполнения государственного контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Приложение № 1: Форма котировочной заявки.

Приложение № 2: Проект государственного контракта.

Приложение № 1

к Извещению о запросе котировок № 13зк/11 от 30.06.2011г.

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

На бланке организации

Дата, ____________

Исх. номер ____________

В Арбитражный суд

Астраханской области

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

на право заключить государственный контракт на поставку бумаги для офисной техники для нужд Арбитражного суда Астраханской области

Изучив Извещение о проведении запроса котировок, мы ________________________

_______________________________________________________________________________

(Полное наименование участника размещения заказа)

расположенный (проживающий) по адресу: _________________________________________

__________________________________________________________ Тел. ________________

Банковские реквизиты:

Наименование банка: ________________________________________

ИНН ____________________, КПП ____________________________

Р/счет _____________________, Корр./счет ______________________

БИК ______________________, ОКПО _________________________

предлагаем осуществлять поставку бумаги для офисной техники для нужд Арбитражного суда Астраханской области в количестве и в соответствии с наименованием, характеристикой и количеством поставляемого товара, приведенной ниже и составленной в соответствии с извещением о проведении запроса котировок № 13зк/11 от 30.06.2011г.

Мы согласны исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок на право заключения государственного контракта на поставку бумаги для офисной техники для нужд Арбитражного суда Астраханской области.

Предлагаемая нами цена контракта составляет ___________________ руб. ___ коп., в т.ч. НДС ___________руб. ___ коп.

Цена, указанная в нашем предложении, включает в себя ________________________

_______________________________________________________________________________

(укажите все, что включено в стоимость поставляемого товара)

и все налоги, сборы и пошлины, которые необходимо выплатить при исполнении настоящего Контракта.

Предлагаем поставить следующий товар:

Наименование, характеристики продукции	Количество, ед-цы измерения	Общая цена продукции, в т.ч. стоимость доставки, разгрузки, все налоги, сборы,
ИТОГО
в т.ч. НДС

Итого цена контракта составляет: ______________ __________________________________

(цена контракта прописью)

_________________________________________________________________________

Срок поставки товаров:___________________________________________________

_________________________________________________________________________

Сведения о формировании цены поставляемых товаров: _____________________

_________________________________________________________________________

Срок и условия оплаты:___________________________________________________

_________________________________________________________________________

Обязуемся выполнить требования Заказчика, а именно:

? Товар обязуемся поставить одной партией.

? Весь товар обязуемся поставить новый, изготовленный не ранее 2010 года, имеющий оригинальную упаковку, предохраняющую целостность товара при транспортировке, а также подтверждаем его качество и безопасность для жизни и здоровья потребителей.

Мы подтверждаем, что являемся субъектом малого предпринимательства и соответствуем требованиям, установленным ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки осуществить поставку товаров надлежащего качества и в сроки, установленные извещением о проведении запроса котировок и указанные в настоящей котировочной заявке.

Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировки цен и предоставление организацией котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

_______________________ ______________________

(должность) (подпись, Ф.И.О.)

(М.П.)

Приложение № 2

к Извещению о запросе котировок № 13зк/11 от 30.06.2011г.

Проект

Государственный КОНТРАКТ № ____

г. Астрахань «__» ___________ 2011г.

Арбитражный суд Астраханской области, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя Арбитражного суда Егорова Александра Николаевича, действующего на основании Федерального конституционного закона № 1-ФКЗ от 28.04.1995 г. «Об арбитражных судах в Российской Федерации» с одной стороны, и ____________________, именуемое(ый) в дальнейшем «Поставщик», в лице_______________, действующего на основании ________________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и иного законодательства Российской Федерации, на основании результатов размещения заказа путем запроса котировок цен и в соответствии с Протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок № / от «___» ________ 2011 г. на участие в запросе котировок цен на поставку бумаги для офисной техники для нужд Арбитражного суда Астраханской области заключили настоящий Государственный контракт (далее - «Контракт») о нижеследующем:

1. 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По настоящему Контракту Поставщик обязуется в установленный срок осуществить поставку бумаги для офисной техники для нужд Арбитражного суда Астраханской области (далее - Товар) по адресу: г. Астрахань, проспект губернатора Анатолия Гужвина д. 6, а Заказчик обязуется принять Товар и осуществить оплату по контракту.

1.2. Цена, количество, ассортимент Товара, подлежащего поставке в рамках контракта, указаны в спецификации, которая является неотъемлемой частью настоящего контракта (Приложение № 1 к контракту).

1. 2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

2.1. Поставщик обязуется доставить Товар своими силами и за свой счет. Приемка – сдача Товара по количеству и качеству осуществляется Заказчиком и Поставщиком в порядке, определяемом настоящим контрактом и на территории Заказчика по адресу: г. Астрахань, проспект Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6.

2.2. Поставщик осуществляет поставку Товара в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания контракта.

2.3. Товар считается поставленным после подписания Заказчиком товарной накладной, удостоверяющей выполнение требований к Товару по комплектации и количеству, с указанием цены единицы Товара, общей суммы. Подписание накладной не лишает Заказчика права предъявления претензий по качеству Товара, а также на соответствие условиям контракта в течение установленного контрактом и законом срока.

2.4. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара в соответствии с нормативными требованиями международных и российских перевозок. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при его транспортировке и хранении. Весь упакованный Товар при доставке Заказчику не менее одного места, отпускаются за маркировкой производителя.

2.5. В случае обнаружения недостатков или несоответствия Товара условиям контракта Заказчик направляет в адрес Поставщика претензию о выявленных недостатках (несоответствии) с указанием сроков замены Товара. Поставщик в течение одного рабочего дня обязан направить уполномоченного представителя в адрес Заказчика для совместной проверки Товара на предмет качества и соответствия условиям контракта. В случае уклонения Поставщика от участия в проверке качества Товара предъявленные Заказчиком претензии будут считаться принятыми Поставщиком в полном объеме.

2.6. Заказчик вправе в случае выявления некачественного Товара или Товара, не соответствующего условиям контракта, в момент приемки в присутствии представителя Поставщика не принимать Товар. В этом случае Заказчик делает соответствующую отметку на накладной (указывает наименование и количество выявленного некачественного Товара). Поставщик обязан заменить некачественный или несоответствующий качеству Товар в течение 3 (трех) рабочих дней.

2.7. При передаче Товара Поставщик должен предоставить Заказчику:

- товарную (товарно-транспортную) накладную;

- счет-фактуру (оригинал);

- технический паспорт на Товар (если наличие такого документа определено законом или производителем);

- инструкцию по эксплуатации (если наличие такого документа определено законом или производителем);

- гарантию изготовителя на Товар (если наличие такого документа определено законом или производителем).

2.8. Поставщик гарантирует соответствие качества поставляемого им Товара стандартам и требованиям, предъявляемым к Товару такого рода. Поставщик подтверждает качество Товара соответствующим сертификатом соответствия (декларацией о соответствии).

2.9. Поставщик несет ответственность за поставку некачественного Товара согласно нормам гражданского законодательства, действующего на территории Российской Федерации.

2.10. Срок годности на Товар составляет 12 месяцев с момента поставки.

2.11. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в рамках контракта, является новым, неиспользованным, не имеет дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании поставленных товаров в условиях, обычных для России.

2.12. Заказчик обязан оперативно уведомить Поставщика в письменной форме обо всех претензиях, связанных с гарантией качества Товара. После получения подобного уведомления Поставщик должен в срок, согласованный с Заказчиком, произвести замену некачественного Товара, возместить убытки Заказчику, возникшие в связи с ненадлежащим качеством Товара без расходов со стороны Заказчика.

1. 3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена контракта остается фиксированной в течение всего срока действия контракта.

3.2. Цена контракта составляет_____________________ (____________________________) рублей __ коп., в т.ч. НДС % - ___________ (_______________________) рублей __ копеек (в случае, если Поставщик имеет право на освобождение от уплаты НДС, то слова «в том числе НДС» заменяются на слова «НДС не облагается на основании ________»).

3.3. В цену контракта входят все расходы Поставщика, все налоги, сборы, затраты на доставку, разгрузку товара по адресу Заказчика.

3.4. Оплата за поставленный товар производится по факту поставки на основании товарной (товарно-транспортной) накладной, подписанной обеими сторонами, счета и счета-фактуры в рублях путем перечисления денежных средств платежным поручением Заказчика на расчетный счет Поставщика в течение 10 (десяти) банковских дней.

3.5. Авансирование поставок по контракту не предусмотрено.

3.6. Финансирование осуществляется за счет федерального бюджета Российской Федерации (в соответствии с лимитами бюджетного финансирования на 2011 год).

1. 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае нарушения сроков исполнения обязательств по контракту Поставщик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от цены контракта за каждый день просрочки соответствующих обязательств. В случае нарушения сроков поставки Товара более чем на 10 (десять) дней Заказчик имеет право потребовать расторжения контракта и потребовать возврата уплаченных сумм, а также возмещения убытков, в том числе в судебном порядке без предварительного направления претензии Поставщику.

4.2. В случае поставки некачественного (несоответствующего условиям контракта) Товара Поставщик обязан осуществить замену Товара на такой же качественный (соответствующий условиям контракта) Товар или произвести возврат денежных средств, уплаченных Заказчиком, в случае невозможности замены Товара в установленные Заказчиком сроки, но не более разумного срока (не более 30 дней). В противном случае Заказчик имеет право потребовать расторжения контракта и возврата уплаченных сумм, а также возмещения убытков, в том числе в судебном порядке, без предварительного направления претензии Поставщику,

4.3. В случае если Заказчику причинены убытки в связи с ненадлежащим качеством Товара, Поставщик возмещает убытки в полном объеме.

4.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться (полностью или частично) от оплаты некачественного (несоответствующего условиям контракта) Товара, а также в случае непредставления Поставщиком указанных в контракте оформленных в соответствии с действующим законодательством документов.

4.5. Заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1. 5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

5.1. Все споры, возникающие в связи с контрактом, а также из него вытекающие, стороны пытаются решить путем соглашения.

5.2. В случаях, установленных контрактом, Заказчик имеет право обратиться в суд без предварительного направления претензии Поставщику. Стороны договорились, что в указанных случаях досудебный порядок разрешения споров соблюден путем заключения настоящего контракта.

5.3. В случае если соглашение не достигнуто, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Московской области.

1. 6. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

6.1. Контракт действует с момента его подписания и действует до исполнения Сторонами своих обязательств в полном объеме.

1. 7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после его заключения, в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых сторона, не исполнившая обязательства полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными методами. При наступлении указанных обстоятельств сторона по контракту, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств, должна известить о них в письменном виде другую сторону с приложениями соответствующих доказательств.

7.2. В случае изменения банковских или иных реквизитов стороны обязаны уведомить друг друга в течение 5 (пяти) банковских дней со дня внесения соответствующих изменений. Все изменения и дополнения к контракту будут считаться действительными только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

7.3. Корреспонденция по контракту передается уполномоченным представителям Сторон с проставлением отметки о получении либо направляется по почте заказным письмом с уведомлением по указанному в контракте (дополнительном соглашении) адресу, тогда корреспонденция считается полученной в любом случае по истечении 5 (пяти) рабочих дней со дня направления.

7.4. Контактным лицом по контракту со стороны Заказчика является ___________________________________, рабочий телефон ____________, факс __________________.

7.5. Контактным лицом по контракту со стороны Поставщика является ________________________________, рабочий телефон ____________, факс __________________.

7.6. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру у каждой Стороны.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК» Арбитражный суд Астраханской области Местонахождение и почтовый адрес: 414014, г. Астрахань, пр-кт Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6, ИНН 3015009989/КПП 301501001; УФК по Астраханской области (Арбитражный суд А.О. л/сч. 03251498820); ГРКЦ ГУ Банка России по Астраханской обл., Р/Сч. № 40105810200000010001; БИК 041203001; ОКПО 03499276; ' 8 (8512) 48-44-04, 48-44-16.

«ПОСТАВЩИК» Местонахождение и почтовый адрес: ул. ИНН /КПП Р/СЧ. Банк получателя: К/СЧ. БИК ' Тел.

9. Подписи сторон

От Заказчика: Арбитражный суд Астраханской области _________________ /А.Н. Егоров/ « » 2011 г. МП

От Поставщика: __________________ / / « » 2011 г. МП

Приложение № 1

к контракт у № ____ от «___» __________ 2011 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ п/п	Наименование товара	Группа номенк- латуры МЭР	ОКДП	Страна происхож- дения/ изготови- тель	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед. с НДС, руб.	Стои-мость, руб.
1	Бумага для офисной техники ___________? (пачка 500 листов, класс А, формат А4, белизна CIE ____________, яркость ISO_____________, плотность______________)	32	2101500		пачка	300

* При подписании контракт а указываются товарные знаки (торговые марки, наименования) в соответствии с заявкой Поставщика.

От Заказчика: Арбитражный суд Астраханской области _________________ /А.Н. Егоров/ « » 2011 г. МП

От Поставщика: __________________ / / « » 2011 г. МП

Опубликовано: 27.02.2014 18:14 Обновлено: 27.04.2023 18:13