Государственные закупки | Арбитражный суд Астраханской области

Популярные запросы

Главная Меню Государственные закупки Извещение № 19зк/11 о размещении государственного заказа способом запроса котировок на поставку питьевой бутилированной воды для нужд Арбитражного суда Астраханской области

АРБИТРАЖНЫЙ СУД
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6
414014, г. Астрахань
Тел/факс (8512) 48-23-23
E-mail: info@astrahan.arbitr.ru
astrahan.arbitr.ru
ОКПО 03499276, ОГРН 1033000819114
ИНН/КПП 3015009989/301501001
22.08.2011г. № 19зк/11

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель председателя
Арбитражного суда
Астраханской области
________________ С.А. Спиридонов
«22» августа 2011г.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 19зк/11
о размещении заказа способом запроса котировок на поставку питьевой бутилированной воды для нужд Арбитражного суда Астраханской области

1. Заказчик: Арбитражный суд Астраханской области

Почтовый адрес: 414014, г. Астрахань, пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6;

Адрес электронной почты: astrahan.info@arbitr.ru.

2. Источник финансирования заказа: федеральный бюджет Российской Федерации (в соответствии с лимитами бюджетного финансирования на 2011 год).

3. Форма котировочной заявки: котировочная заявка подается в соответствии с Приложением № 2 к Извещению о запросе котировок.

Заявка подается в письменном виде (оформляется на фирменном бланке, утвержденном подписью руководителя предприятия и печатью) или в форме электронного документа. Заявка, переданная по факсу, имеет юридическую силу в течение 3-х дней со дня предоставления. В течение этого срока участник обязан предоставить оригинал котировочной заявки.

Заявка, подаваемая в форме электронного документа, должна отвечать требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к электронным документам, в т.ч. иметь электронную цифровую подпись. Одновременно с заявкой, поданной в форме электронного документа, участник размещения заказа должен предоставить открытый ключ ЭЦП (электронной цифровой подписи).

4. Предмет государственного контракта: Поставка питьевой бутилированной воды для нужд Арбитражного суда Астраханской области (краткие характеристики товара – согласно Приложению № 1 к Извещению о запросе котировок).

4.1. Количество товара: 150 шт. бутылей - по 13 л,

120 шт. бутылей - по 19 л.

5. Место доставки поставляемой продукции: г. Астрахань, пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6, Арбитражный суд Астраханской области.

6. Срок поставки: с «15» сентября 2011 г. по «31» декабря 2011 г.

7. Сведения о формировании цены контракта: цена поставляемого товара должна быть указана с учётом всех затрат исполнителя (поставщика), в том числе затрат на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов, доставку товара по адресу Заказчика, установку поставленного товара в согласованные с Заказчиком сроки и других обязательных платежей и сборов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, необходимых для исполнения контракта.

8. Начальная (максимальная) цена контракта: 26 500,00 рублей (двадцать шесть тысяч пятьсот рублей 00 копеек)

В ходе изучения рынка (маркетингового исследования) были получены ценовые данные от следующих фирм г. Астрахани:

1. Оптово-розничная фирма, ИП Бадасова А.С. (г. Астрахань, ул. Моздокская, 27, тел. 43-23-23) – 27 000,00(двадцать семь тысяч рублей 00 копеек)

2. ИП Гомзякова А.М. (г. Астрахань, ул. Адмирала Нахимова, 151, литер Б, тел. 8-927-28-10-100) – 26 000,00 (двадцать шесть тысяч рублей 00 копеек)

На основании полученных данных была рассчитана максимальная цена контракта.

9. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

9.1. Место подачи: 414014, г. Астрахань, пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6, Арбитражный суд Астраханской области, каб. № 202;

9.2. Время подачи: в рабочие дни – с понедельника по четверг с 08 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, в пятницу – с 08 часов 30 минут до 16 часов 00 минут (время местное);

9.3. Дата и время начала подачи котировочных заявок: «23» августа 2011 года с 08.30 часов;

9.4. Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: «26» августа 2011 года до 16.00 часов;

9.5. Контактный телефон: (8512) 48-55-66, Борисовская Ирина Викторовна ,

(8512) 48-44-08, Исаева Оксана Николаевна.

9.6. Адрес электронной почты: astrahan.info@arbitr.ru.

10. Оплата контракта: Оплата поставленной продукции будет произведена в российских рублях по безналичному расчету без предварительной оплаты в течение 10 (десяти) банковских дней по факту поставки товара в соответствии со счет-фактурой, товарной накладной.

11. Срок подписания государственного контракта: в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12. Требование к участникам размещения заказа: Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

Каждая котировочная заявка будет рассмотрена на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок.

Котировочная заявка должна содержать следующие сведения:

1) наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа;

2) идентификационный номер налогоплательщика (возможно с котировочной заявкой представить копию свидетельства о регистрации юридического (физического) лица, копию свидетельства о регистрации в налоговом органе).

3) согласие участника размещения заказа исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок;

4) цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи).

Победителем признается участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок и в которой указана наиболее низкая цена выполнения указанных в извещении товара, работ и услуг.

В случае согласия принять участие в запросе котировок просим представить котировочную заявку.

Поставщиком может быть представлена только одна котировочная заявка.

В случае если предложенная в котировочной заявке цена государственного контракта превысит максимальную цену, указанную в извещении, то такие заявки комиссия рассматривать не будет.

Уведомляем, что направление Заказчиком запроса котировки цен и представление поставщиком котировки цен не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Рассмотрение и оценка котировочных заявок состоится «29» августа 2011 года.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного для подачи котировочных заявок срока, не рассматриваются.

Внесение изменений в котировочную заявку не допускается.

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме, заверена подписью уполномоченного представителя и печатью (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) (форма котировочной заявки – Приложение № 2 к настоящему запросу котировок). В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, заверены подписью уполномоченного лица и скреплены между собой (во избежание потери отдельных листов).

Условия исполнения государственного контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Приложение № 1: Техническое задание на поставку питьевой бутилированной воды. Приложение № 2: Форма котировочной заявки.

Приложение № 3: Проект государственного контракта на поставку товара.

Приложение № 1

к Извещению № 19зк/11 о проведении
запроса котировок от 22.08.2011г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПОСТАВКУ ПИТЬЕВОЙ БУТИЛИРОВАННОЙ ВОДЫ ДЛЯ НУЖД АРБИТРАЖНОГО СУДА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

I. Качество товара: должно соответствовать действующим государственным стандартам,

техническим требованиям, паспортным данным, медико-биологическим, санитарным и экологическим нормам, установленным в Российской Федерации (ГОСТам, ОСТам).

II. Техническое описание воды:

питьевая, негазированная, первой категории, оптимального качества;
расфасована в бутыли, емкостью 13 литров для кулеров и 19 литров для кулеров;

- безопасна для потребления человеком в отношении микробиологических, паразитарных и радиологических показателей, безвредна по химическому составу, имеет благоприятные органолептические свойства в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1116-02, утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 15 марта 2002 г ТУ -0131.

- не допускается присутствия в расфасованной воде различных видимых невооруженным глазом включений, поверхностной плёнки и осадка;

- показатели химического состава воды не должны превышать следующих значений: общая минерализация - 400 мг/л, жесткость - 5 мг/л, натрий - 200 мг/л, кальций - 60 мг/л, магний - 25 мг/л, калий - 10 мг/л, железо - 0,3 мг/л, хлориды - 100 мг/л.

III. Техническое описание тары (упаковки):

-бутыль, ёмкостью 13 литров и 19 литров, прозрачная, многооборотная, из поликарбоната;

способ укупоривания бутыли (полиэтиленовый колпачок) должен обеспечивать герметичность и сохранность воды при транспортировке и хранении в течение срока годности продукции.

- наличие этикетки (маркировки), на которой нанесено наименование воды, изготовитель, юридический адрес изготовителя, наименование сайта в Интернете, категория качества воды, её жёсткость, общая минерализация, химический состав, условия хранения, срок годности, ТУ, информация о сертификации, номинальный объём.

IV. Для производства питьевой воды должна быть использована вода из артезианских скважин, глубиной 200 метров, находящихся в санитарной зоне.

V. Поставщик обязан предоставить следующие документы:

санитарно-эпидемиологическое заключение на воду водоисточника и на готовую продукцию.

нормативную документацию на готовую продукцию (технические условия).
утвержденный технологический регламент (или инструкцию).
рабочую программу контроля качества производимой воды, согласованную с территориальным центром Госсанэпиднадзора.
санитарно-эпидемиологическое заключение на бутыли (ёмкости) по их безопасности с учетом максимальных сроков хранения продукции.
сертификат соответствия готовой продукции.

VI. Срок действия Государственного контракта:

с «15» сентября 2011г. по «31» декабря 2011г. включительно.

VII. Общее количество бутылей, которое должно быть поставлено в течение срока действия государственного контракта:

150 шт. бутылей - по 13л, 120 шт. бутылей - по 19 л.

VIII. Общие требования к поставке:

Поставка воды осуществляется партиями по заявке заказчика в течение 24 часов с момента поступления заявки. Первая партия поставляется без залоговой стоимости бутылей и без обмена на порожние бутыли. Последующие поставки партий воды - в обмен на порожние бутыли. Заключительная поставка по согласованию сторон может быть без обмена на порожние бутыли, которые будут возвращаться Заказчиком по мере их использования до окончания срока действия Государственного контракта.

Приложение № 2

к Извещению № 19зк/11 о проведении запроса котировок от 22.08.2011г.

Форма котировочной заявки

«___» ___________ ____ г. № _______________

В Арбитражный суд Астраханской области, 414014, г. Астрахань, пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6.

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Изучив направленное Вами извещение о проведении запроса котировок, мы

_____________________________________________________________________________

(Наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица)

расположенный (проживающий) по адресу: _______________________________________

______________________________________________________ Тел. __________________

Банковские реквизиты: ______________________________________

Наименование банка: ________________________________________

ИНН ____________________, КПП ____________________________

Р/счет _____________________, Корр/счет ______________________

БИК ______________________, ОКПО _________________________

готовы осуществить поставку питьевой бутилированной воды для нужд Арбитражного суда Астраханской области на условиях, предусмотренных запросом котировок № 19зк/11 от «22» августа 2011 года, а именно: 150 шт. бутылей - по 13л, 120 шт. бутылей - по 19 л.

Итого цена контракта составляет ______________ руб.

_________________________________________________________________________ .

(цена контракта прописью)

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок.

Цена заключенного государственного контракта будет оставаться фиксированной в течение всего срока исполнения обязательств по контракту.

Цена на продукцию указана нами с учетом транспортных расходов, доставки и разгрузки товара по адресу Заказчика, с учетом НДС, уплаты налогов, таможенных пошлин, страхования, сборов и других обязательных платежей, необходимых для выполнения государственного контракта.

Обязуемся поставлять продукцию партиями по заявке заказчика в течение 24 часов с момента поступления заявки по адресу Заказчика: г. Астрахань, пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6 согласно требованиям представленными Заказчиком в техническом задании.

Согласны на оплату поставляемой продукции в российских рублях, по безналичному расчету, без предварительной оплаты в течение 10 (десяти) банковских дней по факту поставки товара в соответствии со счет-фактурой, товарной накладной.

Перечень документов, представленных нами с котировочной заявкой: копия свидетельства о регистрации юридического (физического) лица, копия свидетельства о регистрации в налоговом органе.

Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировок и предложение поставщиком котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

__________________________ ____________________ ____________________

(должность) (подпись) (Ф.И.О. подписавшего)

М.П.

Приложение № 3

к Извещению № 19зк/11 о проведении запроса котировок от 22.08.2011г.

Проект

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ________

г. Астрахань «___» ____________ 2011г.

Арбитражный суд Астраханской области, именуемый в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице заместителя председателя Арбитражного суда Спиридонова Сергея Александровича, действующего на основании Федерального конституционного закона № 1-ФКЗ от 28.04.1995 г. «Об арбитражных судах в Российской Федерации» и приказа Арбитражного суда Астраханской области от 28.05.2010 г. № 24д/с, с одной стороны, и ____________, именуемое(ый) в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________, действующего на основании ______________,с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и иного законодательства Российской Федерации, на основании результатов размещения государственного заказа путем запроса котировок цен и в соответствии с Протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок № ___/11 от «____» __________ 2011 г. на участие в запросе котировок цен на поставку питьевой бутилированной воды для нужд Арбитражного суда Астраханской области, заключили настоящий Государственный контракт (далее - «Контракт») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик принимает на себя обязательства по поставке питьевой бутилированной воды (далее - Товары) для нужд Арбитражного суда Астраханской области в количестве, ассортименте и по цене, указанной в Приложении № 1, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленные Товары по цене, указанной в пункте 2.1 настоящего Контракта.

1.2. Доставка Товаров осуществляется в здание Арбитражного суда Астраханской области, расположенное по адресу: 414014, г. Астрахань, пр. Губернатора А. Гужвина, д. 6.

1.3. Поставка Товаров осуществляется партиями по заявкам Заказчика с «15» сентября 2011 года до «31» декабря 2011 года включительно.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Товар оплачивается Заказчиком в строгом соответствии с объемами и источниками выделенных бюджетных ассигнований по цене, указанной в настоящем Контракте.

2.2. Общая сумма контракта составляет _________ рублей ___ копеек (__________________ рублей __ копеек), в том числе НДС ______ рублей ___ копеек.

2.3. Стоимость единицы товара указана в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Контракту).

2.4. Оплата по настоящему Контракту производится в российских рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании счета, счета-фактуры, товарной накладной в течение десяти банковских дней после поставки товара.

2.5. Цена товара на период действия Контракта является фиксированной и пересмотру не подлежит.

2.6. Стоимость доставки товара, тары, упаковки и маркировки входит в стоимость товара по настоящему Контракту.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Оплата по Контракту осуществляется из средств федерального бюджета по безналичному расчету путем перечисления Государственным заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Контракте (с представлением платежных документов). В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Государственному заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Государственным заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.

3.2. Изменение банковских реквизитов Стороны оформляют в форме дополнительного соглашения к настоящему Контракту.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. поставлять Товары не позднее даты, указанной в пункте 1.3 настоящего Контракта, в количестве и ассортименте, указанном в Приложении № I настоящего Контракта;

4.1.2. поставка Товара осуществляется партиями по заявке Заказчика в течение 24 часов с момента поступления заявки. Первая партия поставляется без залоговой стоимости бутылей и без обмена на порожние бутыли. Последующие поставки партий воды осуществляются в обмен на порожние бутыли. Заключительная поставка по согласованию сторон может быть осуществлена без обмена на порожние бутыли, которые будут возвращаться Заказчиком по мере их использования до окончания срока действия Контракта;

4.1.3. согласовать с Заказчиком точное время и дату поставки;

4.1.4. доставить и передать товары Заказчику в соответствии с условиями настоящего Контракта. Адрес поставки: 414014, г. Астрахань, проспект Губернатора Анатолия Гужвина, дом 6;

4.1.5. поставить товары Заказчику согласно настоящему Контракту за свой счет собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или с привлечением третьих лиц;

4.1.6. передать Заказчику оригиналы товарных накладных и счетов-фактур, подписанные Поставщиком, не позднее пяти дней, следующих за днем отгрузки товаров Заказчику;

4.1.7. участвовать в приемке-передаче товаров в соответствии с разделом 6 настоящего Контракта;

4.1.8. предоставить сертификаты, обязательные для данного вида Товара, и иные документы, подтверждающие качество Товаров, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации;

4.1.9. устранять недостатки Товаров или предоставить другой Товар в течение 3 (трех) дней с момента заявления о них Заказчиком. Расходы, связанные с устранением недостатков Товаров и его заменой, несет Поставщик;

4.1.10. B случае если у Заказчика возникают претензии по качеству поставляемых Товаров, ему предоставляется право заявить о них в срок до 30 (тридцати) календарных дней после подписания товарных накладных;

4.1.11. поставщик имеет право доставить товары досрочно по согласованию с Заказчиком;

4.1.12. обязательства Поставщика по поставке Товаров по настоящему Контракту считаются исполненными и факт поставки подтвержденным после передачи Заказчику товарных накладных и счетов-фактур в установленные в настоящем Контракте сроки.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. принять Товары в соответствии с разделом 6 настоящего Контракта и, при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик Товаров, подписать товарные накладные и передать один экземпляр Поставщику;

4.2.2. оплатить поставку Товаров в соответствии с условиями настоящего Контракта;

4.2.3. обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными в момент списания денежных средств со счета Заказчика в адрес Поставщика.

5. КАЧЕСТВО ТОВАРА И УПАКОВКА

5.1. Товар должен отгружаться в заводской упаковке с учетом необходимых маркировок, тара и упаковка входят в цену поставляемого Товара.

5.2. Качество поставляемого Товара должно соответствовать техническим параметрам, указанным в спецификации, товарной накладной и документации на поставленный Товар.

5.3. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Товара и предохранять его от повреждения при транспортировке.

6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРОВ

6.1. Поставщик не позднее 1 (одного) рабочего дня перед доставкой Товаров обязан известить Заказчика о готовности отгрузить Товар и согласовать точную дату и время доставки.

6.2. Приемка Товаров осуществляется уполномоченными представителями Заказчика и Поставщика путем проверки соответствия поставленных Товаров комплектности, указанной в товаросопроводительной документации, прилагаемой к поставленным Товарам, и отсутствия видимых повреждений поставленных Товаров.

6.3. По факту приемки Товара Заказчик подписывает предоставленные Поставщиком товарные накладные на поставленные Товары.

6.4. В случае недостачи Товара либо поставки некачественного Товара уполномоченными представителями Заказчика и Поставщика составляется двусторонний акт, который является основанием для замены или допоставки Товара.

6.5. Право собственности на Товары, а также риски переходят от Поставщика к Заказчику с момента подписания Сторонами товарных накладных.

7. ГАРАНТИИ И РЕКЛАМАЦИИ

7.1. Поставщик, принимая на себя обязательства по настоящему контракту, безусловно заявляет и гарантирует, что:

7.1.1. Товары являются собственностью Поставщика, не заложены, не находятся под арестом, не имеют каких-либо обременений и/или ограничений, не были ранее использованы;

7.1.2. Товары соответствуют требованиям, указанным в котировочной заявке Поставщика.

7.2. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемых товаров в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данные виды товаров, и наличием сертификатов, обязательных для данных видов товаров, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. ОТЧЕТНОСТЬ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО КОНТРАКТУ

8.1. Заказчик и Поставщик обязаны своевременно предоставлять друг другу информацию, необходимую для исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

9.3. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

9.4. В случае несоответствия количества и качества поставленных Товаров, ненадлежащего исполнения или просрочки исполнения Поставщиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

9.5. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

9.6. Уплата неустойки не освобождает Сторону, нарушившую Контракт, от исполнения своих обязательств.

9.7. Поставщик не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, если причиной этого стало неисполнение Заказчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

9.8. При нарушении Заказчиком установленных настоящим Контрактом сроков подписания и передачи накладных без предъявления претензий Поставщику срок исполнения обязательств по Контракту Поставщиком сдвигается на число дней просрочки Заказчика.

9.9. Все претензии по качеству и срокам исполнения обязательств направляются Сторонами в письменном виде. Срок рассмотрения претензии - 5 (пять) рабочих дней от даты ее получения.

9.10. Расторжение Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: стихийных бедствий, диверсий, военных действий, блокад, изменений законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, и которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

10.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана не позднее 5 (пяти) рабочих дней после их возникновения предоставить другой Стороне необходимые документы компетентных учреждений или органов государственной власти либо доказать, что эти обстоятельства имели место, в противном случае условия настоящего Контракта должны быть выполнены без изменений.

10.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение условий настоящего Контракта в срок.

10.4. Обязательство Стороны прекращается невозможностью исполнения, вызванной обстоятельством, за которое ни одна из Сторон не отвечает. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения Товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

11. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

11.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров, с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

11.2. В случае не достижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту решаются в судебном порядке. До передачи спора на разрешение в судебный орган Стороны принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан письменный ответ по существу Стороной, которой адресована претензия, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней от даты ее получения Поставщиком.

11.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Московской области в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

11.4. К отношениям Сторон по настоящему Контракту и в связи с ним применяется законодательство Российской Федерации.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме.

12.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.3. Поставщик не вправе передавать свои права и обязанности (кроме указанных в п. 4.1.4 настоящего Контракта обязанностей) по настоящему Контракту полностью или частично другому лицу без согласования с Заказчиком.

12.4. Поставщик представляет по запросу Государственного заказчика, в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.

12.5. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала.

12.6. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Приложения к настоящему Контракту, являющиеся его неотъемлемыми частями:

Приложение № 1 - Перечень и цена поставляемых товаров - на 1 л,

Приложение № 2 - Техническое задание - на 2 л.

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК» Арбитражный суд Астраханской области Местонахождение и почтовый адрес: 414014, г. Астрахань, пр-кт Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6, ИНН 3015009989/КПП 301501001; УФК по Астраханской области (Арбитражный суд А.О. л/сч. 03251498820); ГРКЦ ГУ Банка России по Астраханской обл., Р/Сч. № 40105810200000010001; БИК 041203001; ОКПО 03499276; ' 8 (8512) 48-44-04, 48-44-16.

«ИСПОЛНИТЕЛЬ» Местонахождение и почтовый адрес: ул. ИНН /КПП Р/СЧ. Банк получателя: К/СЧ. БИК ' Тел.

14. Подписи сторон

От Заказчика: Арбитражный суд Астраханской области __________________ / С.А. Спиридонов / « » 2011 г. МП

От Исполнителя: __________________ / / « » 2011 г. МП

Приложение № 1

к Государственному контракту

№ /11 от « » 2011 г.

ПЕРЕЧЕНЬ И ЦЕНА ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ

От Заказчика: Арбитражный суд Астраханской области __________________ / С.А. Спиридонов / « » 2011 г. МП

От Исполнителя: __________________ / / « » 2011 г. МП

Приложение № 2

к Государственному контракту № /11 от « » 2011 г.

I. Качество товара: должно соответствовать действующим государственным стандартам,

II. Техническое описание воды:

питьевая, негазированная, первой категории, оптимального качества;
расфасована в бутыли, емкостью 13 литров для кулеров и 19 литров для кулеров;

III. Техническое описание тары (упаковки):

-бутыль, ёмкостью 13 литров и 19 литров, прозрачная, многооборотная, из поликарбоната;

V. Поставщик обязан предоставить следующие документы:

санитарно-эпидемиологическое заключение на воду водоисточника и на готовую продукцию.

нормативную документацию на готовую продукцию (технические условия).
утвержденный технологический регламент (или инструкцию).
рабочую программу контроля качества производимой воды, согласованную с территориальным центром Госсанэпиднадзора.
санитарно-эпидемиологическое заключение на бутыли (ёмкости) по их безопасности с учетом максимальных сроков хранения продукции.
сертификат соответствия готовой продукции.

VI. Срок действия Государственного контракта:

с «15» сентября 2011г. по «31» декабря 2011г. включительно.

150 шт. бутылей - по 13л,

120 шт. бутылей - по 19 л.

VIII. Общие требования к поставке:

От Заказчика: Арбитражный суд Астраханской области _________________ / С.А. Спиридонов / « » 2011 г. МП

От Исполнителя: __________________ / / « » 2011 г. МП

Опубликовано: 27.02.2014 19:14 Обновлено: 27.04.2023 18:13

Наименование товаров

Описание и технические характеристики товара

Ед. изм.

Кол-во

Цена ед., руб.

Общая цена, руб.

ИТОГО: