Извещение № 24зк/11 о размещении государственного заказа способом запроса котировок на поставку служебного обмундирования (женская обувь) для судей и имеющих классные чины работников аппарата Арбитражного суда Астраханской области

АРБИТРАЖНЫЙ СУД АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6 414014, г. Астрахань Тел. (8512) 48-23-23 E-mail:astrahan.info@arbitr.ru astrahan.arbitr.ru ОКПО 03499276, ОГРН 1033000819114 ИНН/КПП 3015009989/301501001 13.10.2011г. № 24зк/11

«УТВЕРЖДАЮ» Заместитель председателя Арбитражного суда Астраханской области ________________ С.А. Спиридонов «13» октября 2011г.

Извещение№ 24к/11
о размещении государственного заказа способом запроса котировок цен на поставку служебного обмундирования (женская обувь) для судей и имеющих классные чины работников аппарата Арбитражного суда Астраханской области

1. Заказчик:Арбитражный суд Астраханской области;

Почтовый адрес: 414014, г. Астрахань, пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6;

Адрес электронной почты:astrahan.info@arbitr.ru,

2. Источник финансирования заказа:федеральный бюджет Российской Федерации.

3. Форма котировочной заявки:котировочная заявка подается в соответствии с Приложением № 2 к Извещению о запросе котировок.

Заявка подается в письменном виде (оформляется на фирменном бланке, утвержденном подписью руководителя предприятия и печатью) или в форме электронного документа. Заявка, переданная по факсу, имеет юридическую силу в течение 3-х дней со дня предоставления. В течение этого срока участник обязан предоставить оригинал котировочной заявки.

Заявка, подаваемая в форме электронного документа, должна отвечать требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к электронным документам, в т.ч. иметь электронную цифровую подпись. Одновременно с заявкой, поданной в форме электронного документа, участник размещения заказа должен предоставить открытый ключ ЭЦП (электронной цифровой подписи).

4. Предмет государственного контракта:Поставка служебного обмундирования (женская обувь) для судей и имеющих классные чины работников аппарата Арбитражного суда Астраханской области.

4.1. Цель данного задания:Исполнение федерального законодательства, предусматривающего обеспечение служебным обмундированием судей и имеющих классные чины работников аппарата суда.

4.2. Характеристика и количество поставляемых товаров –согласно Приложению № 1 к Извещению.

5. Место поставки товаров:г. Астрахань, пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6. Поставка служебного обмундирования производится путем его выборки Заказчиком в месте нахождения товара участника размещения заказа.

6. Срок поставки:с даты заключения контракта по «04» декабря 2011 года включительно.

7.Структура цены контракта:должна быть указана с учетом транспортных расходов, связанных с поставкой товара (в том числе стоимости упаковки), с учетом НДС, уплаты налогов, таможенных пошлин, страхования, сборов и других обязательных платежей, необходимых для исполнения контракта.

8. Начальная (максимальная) цена контракта: 97 500,00 рублей (девяносто семь тысяч пятьсот рублей 00 коп.).

8.1.Обоснование начальной (максимальной) цены контракта:

- Цена контракта рассчитана Заказчиком исходя из потребности в товаре на основании Постановления Правительства Российской Федерации от «04» апреля 1994г. № 279 «О нормах обеспечения служебным обмундированием судей и имеющих классные чины работников судов», а также на основании Инструкции по планированию расходов на содержание арбитражных судов Российской Федерации в 2011 году, утвержденная приказом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.05.2011 № 57:

№ п/п	Наименование обмундирования (комплект)	Установленное количество на 1-го человека, шт.	Установленная цена за ед., руб.
1.	Костюм	1	4 500
2.	Рубашка, блузка	2	400
3.	Женские туфли (или мужские ботинки)	1 пара	1 500
4.	Галстук	1	200

9. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

9.1.Место подачи: 414014, г. Астрахань, пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6, Арбитражный суд Астраханской области, каб. № 202;

9.2.Время подачи: в рабочие дни – с понедельника по четверг с 08 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, в пятницу – с 08 часов 30 минут до 16 часов 00 минут (время местное);

9.3.Дата и время начала подачи котировочных заявок: «14» октября 2011 года с 08.30 часов;

9.4.Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: «19» октября 2011 года до 17.30 часов;

9.5.Контактный телефон: (8512) 48-44-07, Кузьмина Алла Дмитриевна ,

(8512) 48-44-08, Борисовская Ирина Викторовна.

9.6.Адрес электронной почты:astrahan.info@arbitr.ru.

10. Оплата контракта:Оплата поставляемых товаров будет произведена в российских рублях по безналичному расчету по факту поставки всей партии товара путем перечисления Государственным заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания Сторонами товарно-транспортной накладной на основании представленных Поставщиком счета и счета-фактуры.

11. Срок подписания государственного контракта:в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.Требование к участникам размещения заказа:Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

Каждая котировочная заявка будет рассмотрена на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок.

Котировочная заявка должна содержать следующие сведения:

1) наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа;

2) идентификационный номер налогоплательщика (возможно с котировочной заявкой представить копию свидетельства о регистрации юридического (физического) лица, копию свидетельства о регистрации в налоговом органе).

3) согласие участника размещения заказа исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок;

4) цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи).

Победителем признается участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок и в которой указана наиболее низкая цена указанного в извещении товара.

В случае согласия принять участие в запросе котировок просим представить котировочную заявку.

Поставщиком может быть представлена только одна котировочная заявка.

В случае если предложенная в котировочной заявке цена государственного контракта превысит максимальную цену, указанную в извещении, то такие заявки комиссия рассматривать не будет.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного для подачи котировочных заявок срока, не рассматриваются.

Внесение изменений в котировочную заявку не допускается.

Уведомляем, что направление Заказчиком запроса котировки цен и представление поставщиком котировки цен не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Рассмотрение и оценка котировочных заявок состоится «20» октября 2011 года.

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме, заверена подписью уполномоченного представителя и печатью (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) (форма котировочной заявки – Приложение № 2 к настоящему запросу котировок). В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, заверены подписью уполномоченного лица и скреплены между собой (во избежание потери отдельных листов).

Условия исполнения государственного контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Приложение № 1: Техническое задание.

Приложение № 2: Форма котировочной заявки.

Приложение № 3: Проект государственного контракта на поставку товара.

Приложение № 1
к Извещению о запросе котировок № 24зк/11 от 13.10.2011г.

Техническое задание

1 Характеристика и количество поставляемых товаров:

№ п/п	Наименование продукции	Требования к готовой продукции	Кол-во пар
1.	Туфли женские модельные	Цвет – черный, верх обуви – натуральная кожа. Подкладка – натуральная кожа. Каблук – по заявкам заказчика.	65

2. Технические требования и характеристики:

Обязательное условие:проведение примерки является обязательным, т.е. должна быть организована индивидуальная примерка обуви каждым сотрудником суда. Размеры уточняются перед приобретением по заявке Заказчика. Примерка осуществляется на территории нахождения товара Поставщика. Время примерки: с понедельника по воскресенье с 9.00 часов до 20.00 часов без обеда.

Технические характеристики:

• клеевой метод крепления формованной подошвы с каблуком к затянутой заготовке верха обуви;
• конструкция туфель женских представляет собой туфли-лодочки;
• внешний вид обуви должен соответствовать современным тенденциям обувной моды, рекомендуемой в качестве повседневной облегченной обуви;
• колодка средней комфортной полноты по 12 полнотной сетке, что соответствует особенностям среднестатистической стопы отечественного носчика.
• Наружные детали верха обуви изготавливаются из кожи по ГОСТ 939 «Кожа для верха обуви»; внутренние детали верха обуви изготавливаются из кожи по ГОСТ 940 «Кожа для подкладки обуви», промежуточные детали верха обуви изготавливаются из текстильных материалов согласно ТУ 8729-022-00300297-2000.

Размерный ряд:с 34 по 42.

Требования к предоставлению гарантий на поставляемый товар:не менее 3 (трех) месяцев с момента купли-продажи.

Требования к качеству товара:качество поставляемого товара (в том числе качество материалов и фурнитуры) должно соответствовать установленным для данного вида товара нормам и требованиям государственных стандартов (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и иной нормативно-технической документации.

Требования к безопасности товара:поставляемый товар должен отвечать требованиям экологической и радиационной безопасности.

Требования к упаковке товара:товар передается Заказчику упакованным в коробки, пригодные обеспечить сохранность при транспортировке и хранении товара.

Требования к отгрузке товара:отгрузка товара осуществляется силами Поставщика в соответствии с настоящим Извещением.

Приложение № 2
к Извещению о запросе котировок № 24зк/11 от 13.10.2011г.

ФОРМА КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКИ

«___» ___________ ____ г. № _______________

Арбитражный суд Астраханской области, 414014, г. Астрахань, пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6.

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Изучив направленное Вами извещение о проведении запроса котировок, мы

_____________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица)

расположенный (проживающий) по адресу: _______________________________________

___________________________________________________________ тел. ______________

Банковские реквизиты:

Наименование банка: ________________________________________

ИНН ____________________, КПП ____________________________

Р/счет ___________________, Корр/счет ________________________

БИК _____________________, ОКПО __________________________

предлагаем поставить товар – служебное обмундирование для судей и имеющих классные чины работников Арбитражного суда Астраханской области (женская обувь) на условиях, предусмотренных запросом котировок № 24зк/11 от «13» октября 2011г., а именно:

№ п/п	Наимено-вание продукции	Технические характеристики поставляемой продукции	Кол-во пар	Цена за единицу, руб.	Общая сумма, руб.
1.	Туфли женские модельные		65
ИТОГО:

Итого цена контракта составляет ______________ руб.

_______________________________________________________________________ .

(цена контракта прописью)

Обязуемся выполнить условие:индивидуальная примерка обуви каждым сотрудником.

Обязуемся предоставить гарантии на поставляемый товар:

- срок носки кожаной обуви: не менее ____ (____________) месяцев.

- срок гарантии на обувь: не менее _____ (_____________) месяцев.

Место доставки поставляемого товара: ________________________________________

Срок поставки товара: _________________________________________________________

Цена поставляемого товара указана с учетом транспортных расходов, связанных с поставкой товара (в том числе стоимости упаковки), с учетом НДС, уплаты налогов, таможенных пошлин, страхования, сборов и других обязательных платежей, необходимых для выполнения государственного контракта.

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки поставить товар в срок, указанный в запросе котировок.

Мы согласны исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок.

Мы согласны с тем, что оплата поставляемых товаров будет произведена в российских рублях по безналичному расчету по факту поставки товаров путем перечисления Государственным заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания Сторонами товарно-транспортной накладной на основании представленных Поставщиком счета и счета-фактуры.

Мы признаем, что направление Заказчиком запроса котировок и предложение Поставщиком котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

____________________ _____________________ _____________________

(должность) (подпись) (Ф.И.О. подписавшего)

М.П.

Приложение № 3

Проект к Извещению о запросе котировок № 24зк/11 от 13.10.2011г.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №/11

г. Астрахань «___» ____________ 2011 г.

Арбитражный суд Астраханской области, именуемый в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице заместителя председателя Арбитражного суда Спиридонова Сергея Александровича, действующего на основании Федерального конституционного закона № 1-ФКЗ от 28.04.1995 г. «Об арбитражных судах в Российской Федерации» и Приказа Арбитражного суда Астраханской области от 28.05.2010г. № 24 д/с, с одной стороны, и ____________________, именуемое(ый) в дальнейшем «Поставщик», в лице_____________________,действующего на основании ____________________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и иного законодательства Российской Федерации, на основании результатов размещения государственного заказа путем запроса котировок цен и в соответствии с Протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок № /11 от «__» _______ 2011 г. на участие в запросе котировок цен на поставку служебного обмундирования (женская обувь) для судей и имеющих классные чины работников аппарата Арбитражного суда Астраханской области заключили настоящий Государственный контракт (далее - «Контракт») о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Предметом Государственного контракта является поставка служебного обмундирования (женская обувь)для судей и имеющих классные чины работников аппарата Арбитражного суда Астраханской области.

1.2. Поставщик обязуется передать товары Государственному заказчику, а Государственный заказчик обязуется принять товар и обеспечить оплату поставленных товаров.

1.3. Сведения о товаре: наименование, характеристики и количество поставляемого товара указано в Спецификации (Приложение № 1 к Контракту).

2.Условия поставки, приемки и порядок передачи товара

2.1. Поставка товара производится путем его выборки работниками Государственного заказчика по списку (Приложение № 2) в месте нахождения товара Поставщика по адресу _________________________________________________________________________.

2.2. Примерка и выборка товара работниками Государственного заказчика производится по «02» декабря 2011 года включительно.

2.3. Право собственности на товар переходит к Государственному заказчику с момента подписания Сторонами товарной накладной.

3.Гарантийные обязательства

3.1. На товар, исходя из его специфических особенностей, устанавливается гарантийный срок, который составляет ___ месяца.

3.2. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжать нормальную эксплуатацию товара до их устранения, то гарантийный продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Поставщиком за свой счет.

3.3. В случае если при передаче товара или в течение гарантийного срока выявится ненадлежащее качество, Государственный заказчик вправе потребовать от Поставщика безвозмездного устранения недостатков товара или его замены, в срок, установленный Государственным заказчиком.

3.4. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются Поставщиком и Государственным заказчиком в двустороннем акте выявленных недостатков.

3.5. Если Поставщик в течение срока, установленного в акте выявленных недостатков, не устранит недостатки или не заменит товар, Государственный заказчик вправе устранить недостатки силами другого лица или приобрести товар с оплатой понесенных расходов за счет Поставщика.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Поставщик обязуется:

• обеспечить Государственному заказчику соответствие качества поставляемого им товара действующим в Российской Федерации техническим условиям, стандартам и иным требованиям, предъявляемым к товару такого рода;
• на основании списка Государственного заказчика провести примерку в специально оборудованных помещениях. Время примерки с понедельника по субботу с ____ до _____ час., воскресенье с ___ до ____час.
• обеспечить выдачу товара работнику Государственного заказчика по ведомости при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

4.2. Государственный заказчик обязуется:

• обеспечить безусловное соблюдение его работниками сроков примерки и выборки товара;
• принять и оплатить поставленный товар в соответствии с условиями настоящего контракта;
• произвести оформление необходимых документов.

4.3.Стороны обязуются не раскрывать и не разглашать факты и информацию, полученную при выполнении настоящего контракта.

4.4.В период действия настоящего контракта Стороны в рамках договорных обязательств стремятся не нанести друг другу ущерба в любой форме и действуют с целью создания наиболее благоприятных условий для его исполнения.

5.Стоимость товара и порядок расчетов

5.1. Цена контракта определяется в российских рублях и составляет ____________ (____________________________________________), в т.ч. НДС 18%, и остается фиксированной в течение срока действия настоящего контракта.

5.2. Расчеты по настоящему контракту производятся Государственным заказчиком перечислением на расчетный счет Поставщика денежных средств после получения товара на основании выставленных платежных документов в течение 5 (пяти) рабочих дней.

6.Ответственность сторон

6.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту Государственный заказчик уплачивает Поставщику за каждый день просрочки обязательств неустойку в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от цены контракта, и возмещает причиненные в результате этого убытки.

6.2.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту Поставщик уплачивает Государственному заказчику за каждый день просрочки исполнения обязательств неустойку в размере 0,1% от цены контракта, и возмещает причиненные в результате этого убытки.

6.3.Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения обязательств по настоящему контракту.

7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Все споры, возникающие в связи с контрактом, а также из него вытекающие, стороны пытаются решить путем соглашения.

7.2. В случаях, установленных контрактом, Заказчик имеет право обратиться в суд без предварительного направления претензии Поставщику. Стороны договорились, что в указанных случаях досудебный порядок разрешения споров соблюден путем заключения настоящего контракта.

7.3. В случае если соглашение не достигнуто, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Московской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.Форс-мажорные обстоятельства

8.1Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно – наводнения, землетрясения, изменение законодательства, иных обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего контракта, при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение обязательств по настоящему контракту. Начало и конец данных обстоятельств подтверждаются соответствующими нормативными актами.

9.СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

9.1. Настоящий контракт вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения обязательств обеими Сторонами.

10.Заключительные положения

10.1. Настоящий контракт может быть изменен или расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, или по соглашению Сторон.

10.2. Все изменения и дополнения к настоящему контракту приобретают юридическую силу при условии соблюдения письменной формы и подписания обеими Сторонами.

10.3. Заголовки разделов предназначены для удобства пользования текстом и не будут приниматься во внимание при толковании настоящего контракта.

10.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.5. Настоящий контракт составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. Все приложения к настоящему контракту являются неотъемлемой его частью.

Список приложений к Государственному контракту:

Приложение № 1 – Спецификация товара – на 1 л.

Приложение № 2 – Список работников Государственного заказчика, имеющих право на получение служебного обмундирования (женской одежды) – на 2 л.

9. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК» Арбитражный суд Астраханской области Местонахождение и почтовый адрес: 414014, г. Астрахань, пр-кт Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6, ИНН 3015009989/КПП 301501001; УФК по Астраханской области (Арбитражный суд А.О. л/сч. 03251498820); ГРКЦ ГУ Банка России по Астраханской обл., Р/Сч. № 40105810200000010001; БИК 041203001; ОКПО 03499276; '8 (8512) 48-44-04, 48-44-16.

«ПОСТАВЩИК» Местонахождение и почтовый адрес: ул. ИНН /КПП Р/СЧ. Банк получателя: К/СЧ. БИК 'Тел.

10. Подписи сторон

От Заказчика: Арбитражный суд Астраханской области __________________ /С.А. Спиридонов/ « » 2011 г. МП

От Поставщика: __________________ / / « » 2011 г. МП

Приложение № 1

к Государственному контракту № от « » 2011г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ п/п	Наименование продукции	Требования к готовой продукции	Кол-во пар
1.	Туфли женские модельные	Цвет – черный, верх обуви – натуральная кожа. Подкладка – натуральная кожа. Каблук – по заявкам заказчика.	65

От Заказчика: Арбитражный суд Астраханской области __________________ /С.А. Спиридонов/ « » 2011 г. МП

От Поставщика: __________________ / / « » 2011 г. МП

Опубликовано: 28.02.2014 11:24 Обновлено: 27.04.2023 18:13