Извещение № 27зк/11 о размещении государственного заказа способом запроса котировок на проведение работ по ремонту служебного автомобиля Арбитражного суда Астраханской области
|
АРБИТРАЖНЫЙ СУД АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6 414014, г. Астрахань Тел. (8512) 48-23-23 E-mail: astrahan.info@arbitr.ru astrahan.arbitr.ru ОКПО 03499276, ОГРН 1033000819114 ИНН/КПП 3015009989/301501001 19.10.2011г. № 27зк/11 |
«УТВЕРЖДАЮ» Заместитель председателя Арбитражного суда Астраханской области ________________ С.А. Спиридонов «19» октября 2011 г. |
ИЗВЕЩЕНИЕ № 27зк/11
о размещении заказа способом запроса котировок
на проведение работ по ремонту служебного автомобиля
Арбитражного суда Астраханской области
1. Заказчик: Арбитражный суд Астраханской области;
Почтовый адрес: 414014, г. Астрахань, пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6;
Адрес электронной почты: astrahan.info@arbitr.ru.
2. Источник финансирования заказа: федеральный бюджет (в соответствии с лимитами бюджетного финансирования на 2011 год).
3. Форма котировочной заявки: котировочная заявка подается в соответствии с Приложением № 2 к Извещению о запросе котировок.
Заявка подается в письменном виде (оформляется на фирменном бланке, утвержденном подписью руководителя предприятия и печатью) или в форме электронного документа. Заявка, переданная по факсу, имеет юридическую силу в течение 3-х дней со дня предоставления. В течение этого срока участник обязан предоставить оригинал котировочной заявки.
Заявка, подаваемая в форме электронного документа, должна отвечать требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к электронным документам, в т. ч. иметь электронную цифровую подпись. Одновременно с заявкой, поданной в форме электронного документа, участник размещения заказа должен предоставить открытый ключ ЭЦП (электронной цифровой подписи).
4. Наименование, характеристики и объем выполняемых работ и оказываемых услуг: «Проведение работ по ремонту служебного автомобиля Арбитражного суда Астраханской области», расположенного по адресу: 414014, г. Астрахань, пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6.
4.1. Характеристики выполняемых работ: техническое задание содержится в Приложении № 1 к извещению о проведении запроса котировок.
5. Место выполнения работ: по месту нахождения Исполнителя.
6. Срок выполнения работ: 10 (десять) рабочих дней с момента заключения контракта.
7. Срок предоставления гарантий качества:
7.1. Срок предоставления гарантий качества на проведенные работы должен быть не менее 6 (шести) месяцев.
7.2. Срок предоставления гарантий качества на оборудование и запасные части должен быть не менее 3 (трех) месяцев.
8. Порядок формирования цены контракта: цена контракта должна быть указана с учетом стоимости запасных частей и расходных материалов и стоимости выполненных работ по ремонту автомобиля, а также всех затрат, издержек и иных расходов исполнителя (инфляционные процессы, налоги, таможенные пошлины, прочие сборы, страхование и другие обязательные платежи, связанные с исполнением контракта).
9. Максимальная цена контракта: 24 372,00 (двадцать четыре тысячи триста семьдесят два рубля 00 копеек)
9.1. Обоснование максимальной цены контракта:
На основании отчета от «18» апреля 2011г. № 05-04-8-1 об оценке стоимости восстановительного ремонта поврежденного АМТС.
10. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:
10.1. Место подачи: 414014, г. Астрахань, пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6, Арбитражный суд Астраханской области, каб. № 202;
10.2. Время подачи: в рабочие дни – с понедельника по четверг с 08 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, в пятницу – с 08 часов 30 минут до 16 часов 00 минут (время местное);
10.3. Дата и время начала подачи котировочных заявок: «20» октября 2011 года с 08.30 часов;
10.4. Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: «25» октября 2011 года до 17.30 часов;
10.5. Контактные телефоны: (8512) 48-44-08, Борисовская Ирина Викторовна,
(8512) 48-44-08, Исаева Оксана Николаевна.
10.6. Адрес электронной почты: astrahan.info@arbitr.ru.
11. Сроки и условия оплаты товаров: Оплата поставленного товара будет произведена в российских рублях по безналичному расчету без предварительной оплаты в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания акт приема-передачи выполненных работ
на расчетный счет Исполнителя.
12. Срок подписания победителем проведения запроса котировок государственного контракта: в соответствии с законодательством Российской Федерации.
13.Требование к участникам размещения заказа: Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.
14. Дополнительная информация: Рассмотрение котировочных заявок участников размещения заказа будет проводиться в соответствии со статьями 44, 47 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» на соответствие требованиям, установленным в извещении о запросе котировок.
Каждая котировочная заявка будет рассмотрена на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок.
Котировочная заявка должна содержать следующие сведения:
1) наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа;
2) идентификационный номер налогоплательщика (возможно с котировочной заявкой представить копию свидетельства о регистрации юридического (физического) лица, копию свидетельства о регистрации в налоговом органе).
3) согласие участника размещения заказа исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок;
4) цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи).
Победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок и в которой указана наиболее низкая цена поставляемых товаров и оказываемых услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками размещения заказа победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа.
В случае согласия принять участие в запросе котировок просим представить вашу котировочную заявку.
Поставщиком может быть представлена только одна котировочная заявка.
В случае если предложенная в котировочных заявках цена государственного контракта превысит максимальную цену, указанную в извещении, то такие заявки комиссия рассматривать не будет.
Уведомляем, что направление Заказчиком запроса котировок цен и представление поставщиком (исполнителем) котировки цен не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.
Рассмотрение и оценка котировочных заявок состоится «26» октября 2011 года.
Риск опоздания доставки котировочной заявки, отправленной участником по почте, к указанному сроку несет участник размещения заказа.
Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.
Внесение изменений в котировочную заявку не допускается.
Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме, заверена подписью уполномоченного представителя и печатью (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) (форма котировочной заявки – Приложение № 1 к настоящему запросу котировок). В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, заверены подписью уполномоченного лица и скреплены между собой (во избежание потери отдельных листов котировочной заявки).
Условия исполнения государственного контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.
Приложение № 1: Техническое задание.
Приложение № 2: Форма котировочной заявки.
Приложение № 3: Проект контракта.
Приложение № 1<
к Извещению № 27зк/11 о запросе котировок от 19.10.2011г.
Техническое задание
на проведение ремонта автомобиля марки AUDI A6
Проведение работ по ремонту автомобиля марки AUDI A6 для Арбитражного суда Астраханской области, расположенного по адресу: г. Астрахань, пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6.
Сведения об автомобиле Заказчика:
| Марка автомобиля, государственный регистрационный знак | Год выпуска | Юридический адрес Заказчика |
| AUDI A6 Р129РР30 | 2007 | г. Астрахань, пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6. |
Необходимые работы по снятию/установке; разборке/сборке; замене агрегатов, узлов деталей автомобиля Заказчика:
| № п/п | Наименование работ | Кол-во | Состав работ |
| 1. | Колесо переднее правое. Для окраски диска | 1,00 | снятие/установка с разборкой/сборкой |
| 2. | Защита арки переднего правого колеса | 1,00 | замена |
| 3. | Брызговик переднего правого колеса | 1,00 | замена |
| 4. | Повторитель правого поворота | 1,00 | снятие/установка |
| 5. | Фара правая | 1,00 | снятие/установка |
| 6. | Крыло переднее правое | 1,00 | замена |
| 7. | Бампер передний | 1,00 | снятие/установка |
Работы по окраске:
| № п/п | Наименование работ | Кол-во | Состав работ |
| 1. | Крыло переднее правое | 1,00 | Подготовка и окраска |
| 2. | Диск переднего правого колеса | 1,00 | Подготовка и окраска |
Дополнительные материалы, используемые в процессе восстановления автомобиля Заказчика:
| № п/п | Наименование работ | Кол-во |
| 1. | Автоэмаль «Spies Hecker» металлик с подбором колера кг. | 0,20 |
| 2. | Разбавитель «Spies Hecker» для автоэмалей 1 кг. | 1,00 |
| 3. | Отвердитель «Spies Hecker» для автоэмалей 1 кг. | 0,10 |
| 4. | Лак «Spies Hecker» кг. | 0,20 |
| 5. | Растворитель «BODY» Acryl Normal 1 л. | 0,50 |
| 6. | Грунт 3+1 «BODY» с отв серый 1+0,33л. | 0,10 |
| 7. | FITTER грунт по пластику 1л. | |
| 8. | Шпатлевка «Colomix»1 кг. | 0,10 |
| 9. | Наждачная бумага «Waterprof SC 230х280mm KOVAX» шт. | 5,00 |
| 10. | Скотч малярный 40м х 50мм «ITAPE» (80С) шт. | 1,00 |
| 11. | Салфетка уп. | 1,00 |
| 12. | Спрей краска для колесных дисков с аллюмин. «BODY» 400 мл. | 1.00 |
Детали, подлежащие замене:
| № п/п | Наименование работ | Кол-во |
| 1. | Крыло переднее правое | 1,00 |
| 2. | Подкрылок переднего правого колеса | 1,00 |
| 3. | Брызговик переднего правого колеса | 1,00 |
Требования Заказчика:
Срок предоставления гарантий качества на проведенные работы должен быть не менее 6 (шести) месяцев.
Срок предоставления гарантий качества на оборудование и запасные части должен быть не менее 3 (трех) месяцев.
Сроки проведения работ: 10 (десять) рабочих дней с момента заключения контракта.
Необходимо:
Провести ремонт транспортного средства Заказчика на основании технического задания.
Предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные отчётные документы (счет, акт выполненных работ и заказ - наряд).
Приложение № 2
к Извещению № 27зк/11 о запросе котировок от 19.10.2011г.
ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК
На бланке организации (если имеется)
Дата, ____________
Исх. номер ____________
Кому: В Арбитражный суд Астраханской области
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
на право заключения контракта на проведение работ по ремонту автомобиля марки AUDI A 6 для Арбитражного суда Астраханской области
Изучив Извещение о проведении запроса котировок, мы _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(Полное наименование участника размещения заказа)
расположенный (проживающий) по адресу: _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Тел. _________________________________________________________________________
Ответственное лицо ___________________________________________________________
Банковские реквизиты:
Наименование банка: ________________________________________
ИНН ____________________, КПП ____________________________
Р/счет _____________________, Корр./счет ______________________
БИК ______________________, ОКПО _________________________
предлагаем осуществлять работы по ремонту автомобиля марки AUDI A6 для Арбитражного суда Астраханской области в соответствии с таблицей цен, приведенной ниже и составленной в соответствии с извещением о проведении запроса котировок № 27зк/11 от 19.10.2011г.
Мы согласны исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок по ремонту автомобиля марки AUDI A6 для Арбитражного суда Астраханской области.
Предлагаемая нами цена контракта составляет ___________________ руб. ___ коп. в т. ч. НДС ___________руб. ___ коп.
Цена, указанная в нашем предложении, включает в себя_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(укажите все, что включено в стоимость выполняемых работ, а также в стоимость материалов) и все налоги, сборы и пошлины, которые необходимо выплатить при исполнении Контракта.
Предлагаем осуществить следующие работы по ремонту автомобиля марки AUDI A6 для Арбитражного суда Астраханской области:
Необходимые работы по снятию/установке; разборке/сборке; замене агрегатов, узлов деталей автомобиля Заказчика:
| № п/п | Наименование работ | Кол-во | Состав работ | Цена | Сумма |
| 1. | Колесо переднее правое. Для окраски диска | 1,00 | снятие/установка с разборкой/сборкой | ||
| 2. | Защита арки переднего правого колеса | 1,00 | замена | ||
| 3. | Брызговик переднего правого колеса | 1,00 | замена | ||
| 4. | Повторитель правого поворота | 1,00 | снятие/установка | ||
| 5. | Фара правая | 1,00 | снятие/установка | ||
| 6. | Крыло переднее правое | 1,00 | замена | ||
| 7. | Бампер передний | 1,00 | снятие/установка |
Работы по окраске:
| № п/п | Наименование работ | Кол-во | Состав работ | Цена | Сумма |
| 1. | Крыло переднее правое | 1,00 | Подготовка и окраска | ||
| 2. | Диск переднего правого колеса | 1,00 | Подготовка и окраска |
Дополнительные материалы, используемые в процессе восстановления автомобиля Заказчика:
| № п/п | Наименование работ | Кол-во | Цена | Сумма |
| 1. | Автоэмаль «Spies Hecker» металлик с подбором колера кг. | 0,20 | ||
| 2. | Разбавитель «Spies Hecker» для автоэмалей 1 кг. | 1,00 | ||
| 3. | Отвердитель «Spies Hecker» для автоэмалей 1 кг. | 0,10 | ||
| 4. | Лак «Spies Hecker» кг. | 0,20 | ||
| 5. | Растворитель «BODY» Acryl Normal 1 л. | 0,50 | ||
| 6. | Грунт 3+1 «BODY» с отв серый 1+0,33л. | 0,10 | ||
| 7. | FITTER грунт по пластику 1л. | |||
| 8. | Шпатлевка «Colomix»1 кг. | 0,10 | ||
| 9. | Наждачная бумага «Waterprof SC 230х280mm KOVAX» шт. | 5,00 | ||
| 10. | Скотч малярный 40м х 50мм «ITAPE» (80С) шт. | 1,00 | ||
| 11. | Салфетка уп. | 1,00 | ||
| 12. | Спрей краска для колесных дисков с аллюмин. «BODY» 400 мл. | 1.00 |
Детали, подлежащие замене:
| № п/п | Наименование работ | Кол-во | Цена | Сумма |
| 1. | Крыло переднее правое | 1,00 | ||
| 2. | Подкрылок переднего правого колеса | 1,00 | ||
| 3. | Брызговик переднего правого колеса | 1,00 |
* - характеристики запасных частей должны быть указаны в соответствии с требованиями извещения № 27зк/11 от 14.10.2011г. о проведении запроса котировок.
Сумма контракта составляет: _____________________________
______________________________________________________________________
(сумма прописью)
Место проведения работ: _________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Срок исполнения контракта: ______________________________________________
Сведения о формировании цены контракта: _________________________________
_____________________________________________________________________________
Цена выполненных работ и оказанных услуг указана с учётом затрат на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов, а также иные налоги (в том числе НДС) и обязательные платежи и сборы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, необходимые для исполнения контракта.
Цена работ на период действия государственного контракта не изменяется, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки осуществить ремонт автомобиля марки AUDI A6 для Арбитражного суда Астраханской области надлежащего качества и в сроки, установленные извещением о проведении запроса котировок и указанные в настоящей котировочной заявке.
Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировки цен и предоставление организацией котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.
_______________________ ____________________ ________________________
(должность) (подпись, Ф.И.О.) (расшифровка подписи: Ф., И, О.)
(М.П.)
Приложение № 3
к Извещению № 27зк/11 о запросе котировок от 19.10.2011г
Проект
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ______
на проведение работ по ремонту автомобиля марки AUDI A6 для Арбитражного суда Астраханской области, расположенного по адресу: г. Астрахань, пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6.
г. Астрахань «__» _________ 2011 г.
Арбитражный суд Астраханской области, именуемый в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице заместителя председателя Арбитражного суда Спиридонова Сергея Александровича, действующего на основании Федерального конституционного закона № 1-ФКЗ от 28.04.1995 г. «Об арбитражных судах в Российской Федерации» и приказа Арбитражного суда Астраханской области от 28.05.2010 г. № 24д/с, с одной стороны, и ____________________, именуемое(ый) в дальнейшем «Исполнитель», в лице_______________, действующего на основании ________________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и иного законодательства Российской Федерации, на основании результатов размещения заказа путем запроса котировок цен и в соответствии с Протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок № / от «___» ________ 2011 г. на участие в запросе котировок цен на проведение работ по ремонту автомобиля для нужд Арбитражного суда Астраханской области заключили настоящий Государственный контракт (далее - «Контракт») о нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с настоящим Контрактом Исполнитель обязуется выполнить работы по ремонту автомобиля AUDI A6 для Арбитражного суда Астраханской области, расположенного по адресу: г. Астрахань, пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6, предусмотренные Техническим заданием (Приложение № 1), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.
1.2. Все работы проводятся по месту нахождения «Исполнителя».
2. Цена Контракта
2.1. Общая цена настоящего Контракта составляет ________ ( __________________ (цена контракта прописью) рублей __ копеек (в т. ч. НДС/НДС не предусмотрен).
2.2. Цена Контракта включает в себя все расходы Исполнителя по исполнению настоящего Контракта, в т.ч. стоимость запасных частей и расходных материалов и стоимость ремонта автомобиля, затраты, издержки и иные расходы поставщика (инфляционные процессы, налоги, таможенные пошлины, прочие сборы, страхование и другие обязательные платежи, связанные с исполнением контракта).
2.3. Цена настоящего Контракта остается фиксированной на протяжении всего срока его действия и не подлежит изменению.
2.4. Цена ремонтных работ определяется Техническим заданием (Приложением № 1)
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Лично, своими силами и средствами из своих материалов выполнить с надлежащим качеством работы в объеме и в сроки, предусмотренные в настоящем Контракте и приложениях к нему и сдать работы Заказчику в состоянии, соответствующем для данного вида работ и пригодном для нормальной эксплуатации.
3.1.2.Обеспечить при производстве работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране труда.
3.1.3. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего контракта и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.
3.1.4. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят годности результатов выполняемой работы либо создают невозможность завершения ее в срок.
3.1.5. После окончания работ представить Заказчику акт приема-передачи выполненных работ с предоставлением копий сертификатов на используемые материалы, автозапчасти.
3.1.6. Выполнить работы в полном объеме в срок, указанный в пункте 4.1. настоящего Контракта.
3.1.7. В течение 2 (двух) дней безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Исполнитель допустил отступление от условий Контракта, ухудшившее качество работы.
3.1.8. Исполнитель имеет право выполнить работы досрочно, при согласовании с Заказчиком.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Оплатить работу по цене, указанной в пункте 2.1. и в порядке, предусмотренном п. 4.4 настоящего Контракта, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения счета, счета-фактуры и подписания акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 2).
3.3. Заказчик имеет право:
3.3.1. Проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.
3.4. Стороны вправе требовать от противоположной Стороны надлежащего исполнения законодательства Российской Федерации и условий, предусмотренных настоящим Контрактом.
4. Сроки выполнения работ и порядок расчетов
4.1. Исполнитель обязуется выполнить ремонт автомобиля AUDI A6 для Арбитражного суда Астраханской области, расположенного по адресу: г. Астрахань, пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6 в срок до ______________________________.
4.2. На выполненные работы Исполнителем устанавливается гарантийный срок продолжительностью ___ месяцев с момента подписания акта приема-передачи выполненных работ.
4.3. Исполнитель обязан за свой счет устранить дефекты, выявленные в течение гарантийного срока. Устранение дефектов производится в течение 10 (десяти) дней после получения сообщения Заказчика о выявленных дефектах.
4.4. Расчёт за выполненные работы производится путём перечисления денежных средств на расчетный счёт Исполнителя в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения счета, счета-фактуры и акта приема-передачи выполненных работ.
4.5. Форма оплаты – безналичный расчет.
4.6. Все расчеты между Исполнителем и Заказчиком осуществляется в рублях Российской Федерации посредством банковских переводов.
5. Порядок сдачи и приемки выполненных работ
5.1. Сдача результатов выполненных работ Исполнителем и приемка его Заказчиком производится в соответствии с гражданским законодательством и оформляется двухсторонним актом приема-передачи выполненных работ (2 (два) экземпляра) (согласно Приложению № 2), подписываемым Исполнителем и Заказчиком, с указанием недостатков (в случае их обнаружения), а также сроков и порядка их устранения.
В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ условиям настоящего Контракта Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Исполнителя, составляет акт устранения недостатков с указанием сроков их исправления и направляет его Исполнителю.
Исполнитель обязан в течение 2 (двух) дней со дня получения указанного акта устранить выявленные недостатки за свой счет.
5.2. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работ, также в случаях, если оно было выявлено после истечения сроков, указанных в Контракте.
5.3. Датой выполнения работ считается дата подписания Заказчиком акта приема-передачи выполненных работ или акта устранения недостатков.
5.4. Исполнитель за свой счет устраняет брак в выполненных работах, допущенный по его вине и выявленный в пределах гарантийного срока. Наличие дефектов, выявленных в течение гарантийного срока, устанавливается двусторонним актом.
5.5. Качество выполняемых работ должно соответствовать действующим государственным стандартам качества, техническим условиям и санитарным нормам, что должно подтверждаться сертификатом качества.
5.6. При приеме выполненных работ Заказчиком осуществляется проверка на предмет соответствия количества, комплектности, качества, технических и иных характеристик, установленных в настоящем Контракте. Заказчик вправе привлекать независимых экспертов для проверки качества выполненных работ, используемых комплектующих, материалов, автозапчастей.
6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Государственный заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.
6.3. В случае ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,1% (ноль целых одной десятой процента) от общей стоимости работ. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Государственного заказчика.
7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. При возникновении обязательств, которые делают полностью или частично невозможным выполнение настоящего Контракта одной из Сторон, а именно: пожар, стихийной бедствие, война, военные действия всех видов, замена текущего законодательства и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от Сторон, сроки исполнения обязательств продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.
7.2. Если обстоятельство непреодолимой силы действует на протяжении одного месяца и не обнаруживает признаков прекращения, Контракт может быть расторгнут одной из Сторон путем направления уведомления другой Стороне.
7.3. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их подтверждения документ компетентного государственного органа.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Все споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Контракту должны быть рассмотрены Сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения претензии.
8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Московской области в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
9. Срок действия контракта
9.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до _____________________, а в рамках взаиморасчетов – до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
10. Порядок изменения и расторжения настоящего Контракта
10.1. Расторжение Контракта осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
10.2. Изменение условий настоящего Контракта в одностороннем порядке не допускается.
11. Дополнительные условия
11.1. В случае изменения адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов Стороны письменно извещают друг друга о таком изменении в течение 3 (трех) рабочих дней со дня такого изменения.
11.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются письменно, в виде дополнительных соглашений, подписанных полномочными представителями Сторон, и считаются неотъемлемой частью настоящего Контракта.
11.3. Настоящий Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых хранится у Заказчика, а второй – у Исполнителя.
11.4. Все перечисленные ниже Приложения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта:
Приложение № 1 – Техническое задание;
Приложение № 2 – Акт приема-передачи выполненных работ.
12.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
| «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК» Арбитражный суд Астраханской области Местонахождение и почтовый адрес: 414014, г. Астрахань, пр-кт Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6, ИНН 3015009989/КПП 301501001; УФК по Астраханской области (Арбитражный суд А.О. л/сч. 03251498820); ГРКЦ ГУ Банка России по Астраханской обл., Р/Сч. № 40105810200000010001; БИК 041203001; ОКПО 03499276; ' 8 (8512) 48-44-04, 48-44-16. | «ПОСТАВЩИК» Местонахождение и почтовый адрес: ул. ИНН /КПП Р/СЧ. Банк получателя: К/СЧ. БИК ' Тел. |
13. ПОДПИСИ СТОРОН
| От Заказчика: Арбитражный суд Астраханской области _________________ /С.А. Спиридонов/ « » 2011 г. МП | От Исполнителя: __________________ / / « » 2011 г. МП |
Приложение № 1
к Государственному контракту № ________
от «___» ____________ 2011 г.
Техническое задание
согласно отчету об оценке от 18.04.2011г. № 05-04-8-1
стоимости восстановительного ремонта
Проведение работ по ремонту автомобиля марки AUDI A6 для Арбитражного суда Астраханской области, расположенного по адресу: г. Астрахань, пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6.
Сведения об автомобиле Заказчика:
| Марка автомобиля, государственный регистрационный знак | Год выпуска | Юридический адрес Заказчика |
| AUDI A6 Р129РР30 | 2007 | г. Астрахань, пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6. |
Необходимые работы по снятию/установке; разборке/сборке; замене агрегатов, узлов деталей автомобиля Заказчика:
| № п/п | Наименование работ | Кол-во | Состав работ |
| 1. | Колесо переднее правое. Для окраски диска | 1,00 | снятие/установка с разборкой/сборкой |
| 2. | Защита арки переднего правого колеса | 1,00 | замена |
| 3. | Брызговик переднего правого колеса | 1,00 | замена |
| 4. | Повторитель правого поворота | 1,00 | снятие/установка |
| 5. | Фара правая | 1,00 | снятие/установка |
| 6. | Крыло переднее правое | 1,00 | замена |
| 7. | Бампер передний | 1,00 | снятие/установка |
Работы по окраске:
| № п/п | Наименование работ | Кол-во | Состав работ |
| 1. | Крыло переднее правое | 1,00 | Подготовка и окраска |
| 2. | Диск переднего правого колеса | 1,00 | Подготовка и окраска |
Дополнительные материалы используемые в процессе восстановления автомобиля Заказчика:
| № п/п | Наименование работ | Кол-во |
| 1. | Автоэмаль «Spies Hecker» металлик с подбором колера кг. | 0,20 |
| 2. | Разбавитель «Spies Hecker» для автоэмалей 1 кг. | 1,00 |
| 3. | Отвердитель «Spies Hecker» для автоэмалей 1 кг. | 0,10 |
| 4. | Лак «Spies Hecker» кг. | 0,20 |
| 5. | Растворитель «BODY» Acryl Normal 1 л. | 0,50 |
| 6. | Грунт 3+1 «BODY» с отв серый 1+0,33л. | 0,10 |
| 7. | FITTER грунт по пластику 1л. | |
| 8. | Шпатлевка «Colomix»1 кг. | 0,10 |
| 9. | Наждачная бумага «Waterprof SC 230х280mm KOVAX» шт. | 5,00 |
| 10. | Скотч малярный 40м х 50мм «ITAPE» (80С) шт. | 1,00 |
| 11. | Салфетка уп. | 1,00 |
| 12. | Спрей краска для колесных дисков с аллюмин. «BODY» 400 мл. | 1.00 |
Детали подлежащие замене:
| № п/п | Наименование работ | Кол-во |
| 1. | Крыло переднее правое | 1,00 |
| 2. | Подкрылок переднего правого колеса | 1,00 |
| 3. | Брызговик переднего правого колеса | 1,00 |
Требования Заказчика:
Срок предоставления гарантий качества на проведенные работы должен быть не менее 6 (шести) месяцев.
Срок предоставления гарантий качества на оборудование и запасные части должен быть не менее 3 (трех) месяцев.
Сроки проведения работ: 10 (десять) рабочих дней с момента заключения контракта.
Необходимо:
Провести ремонт транспортного средства Заказчика на основании технического задания.
Предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные отчётные документы (счет, акт выполненных работ и заказ - наряд).
Приложение № 2
к Государственному контракту № ________
от «___» ____________ 2011 г.
Акт приема-передачи выполненных работ
_____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
выполнил за отчетный период следующие работы:
| № п/п | Вид работ | Кол-во работ, шт. | Цена работы за ед., руб. | Цена всей работы, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | ||||
| n/ | ||||
| Итого | ||||
Работа(ы) выполнена(ы)
(указать качество, объем, уровень выполнения работ (услуг), инвентарный номер объекта)
на сумму ___________ __________________________________ (в т.ч. НДС/НДС облагается)
(прописью)
| руб. | коп. | |||||||||
| Работу сдал | ||||||||||
| (должность) (личная подпись) (расшифровка подписи) | ||||||||||
| Работу принял Представитель (руководителя организации) | ||||||||||
| (должность) | (личная подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||
Опубликовано: 28.02.2014 11:50 Обновлено: 27.04.2023 18:13