Извещение № 36зк/11 о размещении государственного заказа способом запроса котировок на проведение работ по ремонту пожарной сигнализации на 2-м, 3-м, 4-м этажах здания Арбитражного суда Астраханской области
|
АРБИТРАЖНЫЙ СУД АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6 414014, г. Астрахань Тел. (8512) 48-23-23 E-mail: astrahan.info@arbitr.ru astrahan.arbitr.ru ОКПО 03499276, ОГРН 1033000819114 ИНН/КПП 3015009989/301501001 24.11.2011г. № 36зк/11 |
«УТВЕРЖДАЮ» Заместитель председателя Арбитражного суда Астраханской области ________________ С.А. Спиридонов «24» ноября 2011г. |
ИЗВЕЩЕНИЕ № 36зк/11
о размещении заказа способом запроса котировок на
проведение работ по ремонту пожарной сигнализации на 2-м, 3-м, 4-м этажах
здания Арбитражного суда Астраханской области.
1. Заказчик: Арбитражный суд Астраханской области;
Почтовый адрес: 414014, г. Астрахань, пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6;
Адрес электронной почты: astrahan.info@arbitr.ru.
2. Источник финансирования заказа: Федеральный бюджет (в соответствии с лимитами бюджетного финансирования на 2011 год).
3. Форма котировочной заявки: котировочная заявка подается в соответствии с Приложением № 2 к Извещению о запросе котировок.
Заявка подается в письменном виде (оформляется на фирменном бланке, утвержденном подписью руководителя предприятия и печатью) или в форме электронного документа. Заявка, переданная по факсу, имеет юридическую силу в течение 3-х дней со дня предоставления. В течение этого срока участник обязан предоставить оригинал котировочной заявки.
Заявка, подаваемая в форме электронного документа, должна отвечать требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к электронным документам, в т. ч. иметь электронную цифровую подпись. Одновременно с заявкой, поданной в форме электронного документа, участник размещения заказа должен предоставить открытый ключ ЭЦП (электронной цифровой подписи).
4. Наименование, характеристики и объем выполняемых работ и оказываемых услуг: «Проведение работ по ремонту пожарной сигнализации на 2-м, 3-м, 4-м этажах здания Арбитражного суда Астраханской области».
4.1. Характеристики выполняемых работ: техническое задание содержится в Приложении № 1 к извещению о проведении запроса котировок.
5. Место выполнения работ: г. Астрахань, проспект Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6, Арбитражный суд Астраханской области.
6. Срок выполнения работ: 10 (десять) рабочих дней с момента заключения контракта.
8. Порядок формирования цены контракта: Цена контракта должна быть указана с учетом всех расходов Исполнителя на выполнение работ и оказание услуг: с учетом используемых материалов, транспортных расходов, с учетом НДС, уплаты налогов, таможенных пошлин, страхования, сборов и других обязательных платежей, необходимых для выполнения государственного контракта.
9. Максимальная цена контракта: 94 900,00 (девяносто четыре тысячи девятьсот рублей 00 копеек).
10. Обоснование максимальной цены контракта: Максимальная цена контракта определена Заказчиком на основании ведомости объемов работ на ремонт пожарной сигнализации на 2-м, 3-м,4-м этажах в здании Арбитражного суда и в результате изучения рынка работ, услуг и включает в себя затраты и расходы на выполнение полного комплекса работ, предусмотренного Техническим заданием Заказчика (Приложение № 1 к Извещению о проведении запроса котировок), в том числе расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
В ходе маркетингового исследования были получены коммерческие предложения на ремонт пожарной сигнализации на 2-м, 3-м,4-м этажах в здании Арбитражного суда от следующих фирм:
- ООО «АстЭлектро» (Астраханская обл., Приволжский р-н, с. Бирюковка, ул. Набережная, д. 43а, тел. (8512) 72-29-51) – 97 300,00 руб. (девяносто семь тысяч триста рублей 00 копеек).
- ПК «Электрик» (г. Астрахань, ул. Ширяева, д. 14, тел.(8512) 30-31-10) – 94 800,00 руб. (девяносто четыре тысячи восемьсот рублей 00 коп.).
- ООО «Электросервис» (416450, Астраханская обл., Приволжский район, с. Началово, пер. Проездной, д. 11, тел. (8512) 72-04-67) – 92 567,00 руб. (девяносто две тысячи пятьсот шестьдесят семь рублей 00 коп.).
На основании полученных данных была рассчитана начальная (максимальная) цена контракта.
1 1 . Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:
1 1 .1. Место подачи: 414014, г. Астрахань, пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6, Арбитражный суд Астраханской области, каб. № 202;
1 1 .2. Время подачи: в рабочие дни – с понедельника по четверг с 08 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, в пятницу – с 08 часов 30 минут до 16 часов 00 минут (время местное);
1 1 .3. Дата и время начала подачи котировочных заявок: «25» ноября 2011 года с 08.30 часов;
11.4. Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: «30» ноября 2011 года до 17.30 часов;
11.5. Контактные телефоны: (8512) 48-44-08, Борисовская Ирина Викторовна,
(8512) 48-44-08, Исаева Оксана Николаевна.
11.6. Адрес электронной почты: astrahan.info@arbitr.ru.
12. Сроки и условия оплаты работ, услуг: Оплата выполненных работ и оказанных услуг будет произведена в российских рублях по безналичному расчету без предварительной оплаты в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания акта приема-передачи выполненных работ на расчетный счет Исполнителя.
1 3 . Срок подписания победителем проведения запроса котировок государственного контракта: в соответствии с законодательством Российской Федерации.
14. Требование к участникам размещения заказа: Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.
15. Дополнительная информация: Рассмотрение котировочных заявок участников размещения заказа будет проводиться в соответствии со статьями 44, 47 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» на соответствие требованиям, установленным в извещении о запросе котировок.
Каждая котировочная заявка будет рассмотрена на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок.
Котировочная заявка должна содержать следующие сведения:
1) наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа;
2) идентификационный номер налогоплательщика (возможно с котировочной заявкой представить копию свидетельства о регистрации юридического (физического) лица, копию свидетельства о регистрации в налоговом органе).
3) согласие участника размещения заказа исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок;
4) цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи).
Победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок и в которой указана наиболее низкая цена поставляемых товаров и оказываемых услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками размещения заказа победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа.
В случае согласия принять участие в запросе котировок просим представить вашу котировочную заявку.
Поставщиком может быть представлена только одна котировочная заявка.
В случае если предложенная в котировочных заявках цена государственного контракта превысит максимальную цену, указанную в извещении, то такие заявки комиссия рассматривать не будет.
Уведомляем, что направление Заказчиком запроса котировок цен и представление поставщиком (исполнителем) котировки цен не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.
Рассмотрение и оценка котировочных заявок состоится «01» декабря 2011 года.
Риск опоздания доставки котировочной заявки, отправленной участником по почте, к указанному сроку несет участник размещения заказа.
Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.
Внесение изменений в котировочную заявку не допускается.
Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме, заверена подписью уполномоченного представителя и печатью (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) (форма котировочной заявки – Приложение № 1 к настоящему запросу котировок). В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, заверены подписью уполномоченного лица и скреплены между собой (во избежание потери отдельных листов котировочной заявки).
Условия исполнения государственного контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.
Приложение № 1: Техническое задание.
Приложение № 2: Форма котировочной заявки.
Приложение № 3: Проект контракта.
Приложение № 1
к Извещению № 36зк/11 о запросе котировок от 24.11.2011г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На проведение работ по ремонту пожарной сигнализации на 2-м, 3-м, 4-м этажах здания Арбитражного суда Астраханской области
1. Общие сведения
1.1. Заказчик: Арбитражный суд Астраханской области.
1.2. Подрядчик: определяется по результатам запроса котировок.
2. Ведомость объемов работ:
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| 1. | Извещатели ПС автоматические | ||
| дымовой, фотоэлектрический, | Шт. | 64,00 | |
| радиоизотопный, световой в | |||
| нормальном исполнении | |||
| 2. | Устройства промежуточные на количество лучей 1 (Извещатель ручной пожарный ПС ИПР-К) | Шт. | 3,00 |
| 3. | Монтаж коробов электротехнических (20*10) кабельный канал | М. | 160,00 |
| 4. | Монтаж (укладка) провода в коробах, сечение, мм2, до 6 | М. | 210,00 |
Приложение № 2
к Извещению № 36зк/11 о запросе котировок от 24.11.2011г.
ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК
На бланке организации (если имеется)
Дата, ____________
Исх. номер ____________
Кому: В Арбитражный суд Астраханской области
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
На проведение работ по ремонту пожарной сигнализации на 2-м, 3-м, 4-м этажах здания Арбитражного суда Астраханской области
Изучив Извещение о проведении запроса котировок, мы ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(Полное наименование участника размещения заказа)
расположенный (проживающий) по адресу: ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Тел. ____________________________________________________________________________
Ответственное лицо ______________________________________________________________
Банковские реквизиты:
Наименование банка: _________________________________________
ИНН ____________________, КПП _____________________________
Р/счет _____________________, Корр./счет ______________________
БИК ______________________, ОКПО __________________________
предлагаем осуществить проведение работ по ремонту пожарной сигнализации на 2-м, 3-м, 4-м этажах здания Арбитражного суда Астраханской области в соответствии с Техническим заданием (Приложение 1 к Извещению № 36зк/11 от 24.11.2011г. о проведении запроса котировок).
Мы согласны исполнить условия, указанные в извещении о проведении запроса котировок по ремонту пожарной сигнализации на 2-м, 3-м, 4-м этажах здания Арбитражного суда Астраханской области.
Предлагаемая нами цена контракта составляет __________ руб. ___ коп., в т.ч. НДС ___________ руб. ___ коп.
Цена, указанная в нашем предложении, включает в себя _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ (укажите все, что включено в стоимость работ по ремонту пожарной сигнализации на 2-м, 3-м, 4-м этажах здания Арбитражного суда Астраханской области) и все налоги, сборы и пошлины, которые необходимо выплатить при исполнении Контракта.
Сумма контракта составляет: _____________________________
______________________________________________________________________
(сумма контракта прописью)
Место исполнения контракта:
______________________________________________________________________
Срок исполнения контракта:
______________________________________________________________________
Сведения о формировании цены по исполнению контракта:
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Цена выполненных работ и оказанных услуг указана с учётом затрат на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов, а также иные налоги (в том числе НДС) и обязательные платежи и сборы, необходимые для исполнения контракта, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Цена работ на период действия государственного контракта не изменяется, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки осуществить работы по ремонту пожарной сигнализации на 2-м, 3-м, 4-м этажах здания Арбитражного суда Астраханской области надлежащего качества и в сроки, установленные извещением о проведении запроса котировок и указанные в настоящей котировочной заявке.
Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировки цен и предоставление организацией котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.
_______________________ ______________________ ________________________
(должность) (подпись, Ф.И.О.) (расшифровка подписи: Ф., И, О.)
(М.П.)
Приложение № 3
к Извещению № 36зк/11 о запросе котировок от 24.11.2011г.
Проект
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ______
На выполнение работ по ремонту пожарной сигнализации на 2-м, 3-м, 4-м этажах здания Арбитражного суда Астраханской области
г. Астрахань «___» __________ 2011г.
Арбитражный суд Астраханской области, именуемый в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице заместителя председателя Арбитражного суда Спиридонова Сергея Александровича, действующего на основании Федерального конституционного закона № 1-ФКЗ от 28.04.1995 г. «Об арбитражных судах в Российской Федерации» и приказа Арбитражного суда Астраханской области от 28.05.2010 г. № 24д/с, с одной стороны, и ____________________, именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________ , действующего на основании ________________ , с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и иного законодательства Российской Федерации, на основании результатов размещения заказа путем запроса котировок цен и в соответствии с Протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок № / от «___» ________ 2011 г. на участие в запросе котировок цен на выполнение работ по ремонту пожарной сигнализации на 2-м, 3-м, 4-м этажах здания Арбитражного суда Астраханской области заключили настоящий Государственный контракт (далее - «Контракт») о нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по ремонту пожарной сигнализации на 2-м, 3-м, 4-м этажах здания Арбитражного суда Астраханской области в соответствии с Техническим заданием Заказчика (Приложение № 2 к настоящему Контракту), в дальнейшем именуемые "работы".
1.2. Подрядчик гарантирует соответствие выполненных работ по объемам и качеству условиям настоящего Контракта.
1.3. При исполнении настоящего Контракта Заказчик и Подрядчик руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, Сметой на выполнение работ (Приложение № 1 к Контракту), Техническим заданием Заказчика (Приложение № 2 к Контракту), определяющим объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования.
2. Цена Контракта
2.1. Настоящим Контрактом предусмотрено финансирование работ из бюджета Российской Федерации.
2.2. Общая цена (стоимость) выполнения работ составляет _______________ рублей (_______________________________________________________________________ ).
(то же прописью)
2.3. Цена Контракта является твердой, не подлежит изменению (за исключением случаев, согласованных сторонами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации) и включает в себя цену выполняемых по Контракту работ в соответствии с п. 1.1. Контракта, а также все возможные затраты и расходы Подрядчика, связанные с исполнением условий настоящего Контракта, в том числе расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи.
2.4. Оплата выполненных по Контракту работ производится Подрядчиком без авансирования.
2.5. Оплата выполненных по настоящему Контракту работ осуществляется Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания сторонами акта приема - сдачи работ по Контракту, который составляется и подписывается после исполнения Подрядчиком обязательств по выполнению работ, предусмотренных пунктом 1.1. Контракта.
2.6. Оплата выполненных работ по ремонту пожарной сигнализации осуществляется исключительно при условии выполнения Подрядчиком всех обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в разделе 12 настоящего Контракта.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Обязанности Заказчика:
3.1.1. Заказчик обеспечивает финансирование в соответствии с разделом 2 настоящего Контракта.
3.1.2. Заказчик осуществляет контроль и надзор за соответствием объема, стоимости и качества выполненных работ действующим нормам и правилам, принимает выполненные работы в соответствии с условиями настоящего Контракта.
3.1.3. Заказчик немедленно должен приступить к осмотру и приемке работ после истечения срока выполнения работ, после получения от Подрядчика сообщения о готовности к сдаче результата выполненных работ и направления Подрядчиком Заказчику актов сдачи-приемки работ с необходимой исполнительной, финансовой документацией и счета-фактуры.
3.1.4. Срок осмотра и приемки Заказчиком работы, выполненной Подрядчиком, осуществляется в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения сообщения и документов. После истечения срока приемки работы Заказчик в течение одного дня подписывает акт сдачи-приемки работ или мотивированный отказ от приемки работ. В случае если Заказчик обнаружит недостатки в работе при приемке, данные недостатки должны быть отражены в акте сдачи-приемки работ или в мотивированном отказе от приемки работ.
3.1.5. После подписания Заказчиком акта сдачи-приемки работ Заказчик немедленно направляет экземпляр акта сдачи-приемки работ Подрядчику.
3.1.6. В случае неполучения подписанного акта сдачи-приемки работ или мотивированного отказа от ее приемки в 30-дневый срок либо при немотивированном отказе одной из сторон настоящего Контракта от подписания акта сдачи-приемки работ в нем делается отметка об этом, и акт сдачи-приемки работ подписывается другой стороной. В этом случае работа считается принятой и должна быть оплачена в объеме выполненных работ.
3.1.7. Заказчик обязан организовать доступ к Объекту для выполнения работ в соответствии со сроками их проведения, предоставить исполнительную документацию, имеющуюся у Заказчика, а также иную техническую документацию для выполнения работ.
3.2. Права Заказчика:
3.2.1. Заказчик или уполномоченные им лица имеют право проверять ход и качество работ, а также соответствие используемого оборудования нормативным документам Российской Федерации, производить любые измерения, испытания для контроля качества работ, выполненных при исполнении Контракта.
3.2.2. Для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.
3.2.3. Заказчик или уполномоченные им лица имеют право отдавать распоряжения о запрещении применения технологий, не обеспечивающих установленный действующими нормативными актами и правилами уровень качества работ.
3.2.4. Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, если во время выполнения работы станет очевидным, что работа не будет выполнена надлежащим образом.
3.3. Обязанности Подрядчика:
3.3.1. Подрядчик обязан выполнить работы в сроки и в соответствии с условиями настоящего Контракта, Технического задания (Приложение № 2 к настоящему Контракту), Сметы на выполнение работ по Контракту (Приложение № 1 к настоящему Контракту).
3.3.2. До сдачи объекта в эксплуатацию Подрядчик обязан произвести испытания смонтированного оборудования и изготовить исполнительную документацию по объекту.
3.3.3. Все расчеты, исполнительную документацию, порядок проведения подключений и испытаний Подрядчик обязан согласовывать с Заказчиком.
3.3.4. Подрядчик обязуется выполнять все работы в полном соответствии с требованиями действующих нормативных документов к качеству работ.
3.3.5. До начала работ Подрядчик обязан осуществить проверку качества материалов и изделий, оборудования, в том числе у поставщиков, организовать операционный контроль за ходом работ по Контракту.
3.3.6. Подрядчик обязуется выполнять все работы, обеспечивая соблюдение требований законов и иных правовых актов о безопасности строительных работ, охраны труда и охраны окружающей среды.
3.3.7. Подрядчик обязуется выполнять все работы по Контракту в соответствии с настоящим Техническим заданием, а также в соответствии с требованиями СНиП, ПУЭ, ПТЭЭП, ГОСТ и другими нормативными актами в части выполнения электромонтажных работ, технических условий на монтаж и эксплуатацию соответствующей кабельной продукции, правил техники безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности и стандартов по защите окружающей среды в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (ГОСТ 12.1.004-91 и СНиП 12-03-2001), а также действующих на объекте правил внутреннего распорядка.
3.3.8. Подрядчик обязуется содержать рабочую площадку и прилегающие участки мест общего пользования свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных работ, и обеспечить их своевременную уборку. Ежедневно, в конце рабочего дня осуществлять подбор мусора на рабочей площадке и прилегающих участках.
3.3.9. Подрядчик в ходе выполнения ремонтных работ обязан сохранить в работоспособном состоянии кабельно-распределительные, телефонные, локально-вычислительные сети, системы видеонаблюдения, доступа и т.д. В случае повреждения указанных систем восстановить их работоспособность в полном объеме за счет собственных средств.
3.3.10. Подрядчик за свой счет обеспечивает поставку необходимых материалов, оборудования, комплектующих изделий, конструкций, предусмотренных Техническим заданием (Приложение № 2 к Контракту) и Сметой на выполнение работ по Контракту (Приложение № 1 к Контракту), осуществляет их приемку, разгрузку, организовывает складирование, а также обеспечивает их сохранность.
3.3.11. Подрядчик гарантирует своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных в процессе приемки работ, эксплуатации Объекта и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта, а также нормальное функционирование Объекта, инженерных систем и оборудования при условии правильной эксплуатации Объекта Заказчиком.
3.3.12. Гарантийный срок на используемые при выполнении работ по Контракту материалы, на поставляемое оборудование и выполняемые Подрядчиком работы после подписания акта приемки-сдачи по Контракту составляет 12 (двенадцать) календарных месяцев. В течение гарантийного срока Подрядчик обеспечивает за свой счет устранение и исправление разрушений и дефектов, возникающих вследствие:
- применения материалов, оборудования или методов выполнения работ, не соответствующих положениям Контракта;
- халатностью Подрядчика или невыполнением им какого-либо из своих обязательств, установленных или подразумеваемых Контрактом.
Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.
Подрядчик обязан за свой счет исправить дефекты и недостатки, если эти дефекты не являются следствием неправильной эксплуатации Объекта.
Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика.
3.3.13. Подрядчик несет ответственность перед третьими лицами при наступлении несчастных случаях на производстве, за несоответствие условий и методов производства работ установленным требованиям (правилам, стандартам, техническим нормам, техническим регламентам, СНиПам и другим нормативным документам) в части обеспечения безопасности производства работ на Объекте.
3.3.13. Во всех случаях, когда Подрядчик считает распоряжение Заказчика, иные его действия противоречащими действующим нормативным актам или положениям Контракта, он обязан направить Заказчику требования разъяснений и указаний по данному вопросу со ссылкой на соответствующие статьи нормативных актов или пунктов Контракта.
3.3.14. В случае приостановки работ по любой причине (кроме распоряжения Заказчика) Подрядчик должен немедленно уведомить Заказчика об этом. Подрядчик также должен заблаговременно уведомить Заказчика о возможных неблагоприятных для Заказчика последствиях выполнения его указаний о способе исполнения работы, о возможности наступления события, препятствующего нормальному выполнению работ и создающие невозможность ее завершения в срок.
3.4. Права Подрядчика: Подрядчик имеет право:
3.4.1. Начать выполнение работ в установленные настоящим Контрактом сроки и по согласованию с Заказчиком завершить их в более короткий срок, чем предусмотрено настоящим Контрактом.
Внесение изменений в согласованные сроки выполнения работ производится по согласованию сторон в письменной форме.
3.4.2. Потребовать указаний и разъяснений по любому вопросу, связанному с производством работ по настоящему Контракту, решение которого в соответствии с законодательством зависит от Заказчика. Указания и разъяснения должны быть даны Заказчиком в 3-дневный срок с момента предъявления требования Подрядчиком Заказчику.
Требования Подрядчика предоставляются в письменном виде, являются официальным документом и должны регистрироваться и храниться Заказчиком на протяжении срока действия Контракта. Копии требований с отметкой об их получении Заказчиком хранятся у Подрядчика.
4. Сроки выполнения работ и порядок расчетов
4.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту пожарной сигнализации на 2-м, 3-м, 4-м этажах здания Арбитражного суда Астраханской области, расположенного по адресу: г. Астрахань, пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6, в срок до ______________________________.
4.2. Подрядчик, по согласованию с Заказчиком, имеет право завершить выполнение работ по Контракту досрочно.
4.3. Обязательства по Контракту считаются выполненными с момента подписания сторонами акта приема - сдачи работ по Контракту после исполнения Подрядчиком обязательств по выполнению всех работ, предусмотренных п. 1.1 Контракта.
5. Порядок сдачи и приемки выполненных работ
5.1. В порядке, установленном в п. 5.3. настоящего Контракта, приемке подлежат полностью законченные работы, а также промежуточной приемке подлежат все работы, являющиеся предметом Контракта, в том числе скрытые работы, освидетельствование которых в более поздний период невозможно по технологическим причинам.
5.2. 3аказчик или уполномоченные им лица имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.
5.3. Приемка работ производится по окончании выполнения работ с оформлением и подписанием документов по приемке-сдаче выполненных работ, актов на скрытые работы, необходимой исполнительной документации, счетов-фактур, счетов, накладных, платежных поручений) либо распоряжений об устранении дефектов с указанием даты повторной приемки.
Основанием для оплаты является акт приемки-сдачи выполненных по настоящему Контракту работ, подписанный обеими сторонами.
5.4. В случае обнаружения дефектов Заказчик составляет мотивированный отказ в приемке работ и назначает дату повторной приемки выполненных работ после устранения дефектов.
6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Государственный заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.
6.3. В случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,1% (ноль целых одной десятой процента) от общей стоимости работ. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Государственного заказчика.
7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. При возникновении обязательств, которые делают полностью или частично невозможным выполнение настоящего Контракта одной из Сторон, а именно: пожар, стихийной бедствие, война, военные действия всех видов, замена текущего законодательства и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от Сторон, сроки исполнения обязательств продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.
7.2. Если обстоятельство непреодолимой силы действует на протяжении одного месяца и не обнаруживает признаков прекращения, Контракт может быть расторгнут одной из Сторон путем направления уведомления другой Стороне.
7.3. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их подтверждения документ компетентного государственного органа.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Все споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Контракту должны быть рассмотрены Сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения претензии.
8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Московской области в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
9. Срок действия контракта
9.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до __________________, а в рамках взаиморасчетов – до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
10. Порядок изменения и расторжения Контракта
10.1. Расторжение Контракта осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
10.2. Изменение условий настоящего Контракта в одностороннем порядке не допускается.
11. Дополнительные условия
11.1. В случае изменения адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов Стороны письменно извещают друг друга о таком изменении в течение 3 (трех) рабочих дней со дня такого изменения.
11.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются письменно, в виде дополнительных соглашений, подписанных полномочными представителями Сторон, и считаются неотъемлемой частью настоящего Контракта.
11.3. Настоящий Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых хранится у Заказчика, а второй – у Исполнителя.
11.4. Все перечисленные ниже Приложения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта:
Приложение № 1 – Смета на выполнение работ по Контакту – на ___ л;
Приложение № 2 – Техническое задание – на 1 л.
12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
| «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК» Арбитражный суд Астраханской области Местонахождение и почтовый адрес: 414014, г. Астрахань, пр-кт Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6, ИНН 3015009989/КПП 301501001; УФК по Астраханской области (Арбитражный суд А.О. л/сч. 03251498820); ГРКЦ ГУ Банка России по Астраханской обл., Р/Сч. № 40105810200000010001; БИК 041203001; ОКПО 03499276; ' 8 (8512) 48-44-04, 48-44-16. | «ПОДРЯДЧИК» Местонахождение и почтовый адрес: ул. ИНН /КПП Р/СЧ. Банк получателя: К/СЧ. БИК ' Тел. |
13. ПОДПИСИ СТОРОН
| От Заказчика: Арбитражный суд Астраханской области _________________ /С.А. Спиридонов/ « » 2011 г. МП | От Подрядчика: __________________ / / « » 2011 г. МП |
Приложение № 1
к Государственному контракту № ________
от «___» ____________ 2011 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На проведение работ по ремонту пожарной сигнализации на 2-м, 3-м, 4-м этажах здания Арбитражного суда Астраханской области
1. Общие сведения
1.1. Заказчик: Арбитражный суд Астраханской области.
1.2. Подрядчик: определяется по результатам запроса котировок.
2. Ведомость объемов работ по Контракту:
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| 1. | Извещатели ПС автоматические | ||
| дымовой, фотоэлектрический, | Шт. | 64,00 | |
| радиоизотопный, световой в | |||
| нормальном исполнении | |||
| 2. | Устройства промежуточные на количество лучей 1 (Извещатель ручной пожарный ПС ИПР-К) | Шт. | 3,00 |
| 3. | Монтаж коробов электротехнических (20*10) кабельный канал | М. | 160,00 |
| 4. | Монтаж (укладка) провода в коробах, сечение, мм2, до 6 | М. | 210,00 |
Опубликовано: 28.02.2014 13:42 Обновлено: 27.04.2023 18:13