Конкурсная документация для проведения открытого конкурса № 3ок/07 "Текущий ремонт в здании арбитражного суда Астраханской области"

Арбитражный суд Астраханской области

"УТВЕРЖДАЮ"

Председатель Арбитражного суда
Астраханской области

_______________ А.Н. Егоров

ЭКЗ. № 1

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА "Текущий ремонт в здании Арбитражного суда Астраханской области"

Конкурсная документация разработана в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд"

г. Астрахань
2007 год

СОДЕРЖАНИЕ

ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

ЧАСТЬ I. КОНКУРС

РАЗДЕЛ I.I.	ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
1.1.	Законодательное регулирование
1.2.	Государственный заказчик и предмет конкурса. Конкурсная комиссия
1.3.	Требования к форме заявки на участие в конкурсе
1.4.	Требования к содержанию заявки на участие в конкурсе
1.5.	Требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ и оказываемых услуг
1.6.	Требования к предоставлению гарантий качества работ и услуг
1.7.	Место и сроки (периоды) выполнения работ и оказания услуг
1.8.	Порядок формирования цены контракта
1.9.	Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта
1.10.	Права Заказчика в одностороннем порядке изменить объем выполняемых работ
1.11.	Порядок, место и срок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе
1.12.	Требования к Участникам размещения заказа
1.13.	Порядок, срок отзыва заявок и внесения изменений
1.14.	Обеспечение заявок на участие в конкурсе
1.15.	Формы, порядок, дата начала и окончания срока предоставления разъяснений положений конкурсной документации
1.16.	Место, порядок, даты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
1.17.	Критерии оценки заявок на участие в конкурсе
1.18.	Рассмотрение заявок на участие в конкурсе
1.19.	Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе
1.20.	Определение победителя конкурса и извещение о результатах проведения конкурса
1.21.	Заключение государственного контракта
1.22.	Обеспечение исполнения государственного контракта
РАЗДЕЛ I.2.	ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА
РАЗДЕЛ I.3	ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ
1.3.1.	ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
1.3.2.	ФОРМА и ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
1.3.3.	ФОРМА АНКЕТЫ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
1.3.4.	ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ - УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
1.3.5.	ФОРМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ЦЕНЕ (РАСЦЕНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ)
ЧАСТЬ II.	ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
ЧАСТЬ III.	ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

Уважаемые дамы и господа!

Настоящим приглашаются к участию в открытом конкурсе, полная информация о котором указана в Информационной карте конкурса, любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

На основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух дней со дня получения соответствующего заявления экземпляр конкурсной документации на бумажном носителе предоставляется такому лицу в порядке, указанном в извещении о проведении настоящего открытого конкурса.

На официальном сайте: www.zakupki.gov.ru будут публиковаться все разъяснения, касающиеся положений настоящей конкурсной документации, а также все изменения или дополнения конкурсной документации, в случае возникновения таковых.

Все изменения и дополнения конкурсной документации будут направляться заказными письмами или в форме электронных документов всем Участникам размещения заказа, направившим соответствующие заявления и получившим конкурсную документацию.

Обращаем Ваше внимание на то, что Участники размещения заказа, получившие комплект конкурсной документации на официальном сайте и не направившие заявления на получение конкурсной документации, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте разъяснений, изменений или дополнений конкурсной документации.

Государственный заказчик не несет обязательств или ответственности в случае неполучения такими Участниками размещения заказа разъяснений, изменений или дополнений к конкурсной документации.

ЧАСТЬ I. КОНКУРС

РАЗДЕЛ 1.1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

1.1. Законодательное регулирование

1.1.1. Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", Гражданским Кодексом РФ, Бюджетным Кодексом РФ, а также иными законодательными актами, регламентирующими деятельность по размещению заказов на закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд в Российской Федерации.

1.2. Государственный заказчик и предмет конкурса

1.2.1. Государственный заказчик, указанный в Информационной карте конкурса - Государственное учреждение "Арбитражный суд Астраханской области" проводит открытый конкурс, предмет и условия которого указаны в Информационной карте конкурса, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей конкурсной документации, с целью заключения государственного контракта на закупку товаров (работ, услуг), указанных в Информационной карте конкурса и проекте Государственного контракта.

1.3. Требования к форме заявки на участие в конкурсе

Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте или в форме электронного документа в соответствии с указаниями в Информационной карте конкурса по форме, представленной в пункте 1.3.2. Раздела 1.3.

1.4. Требования к содержанию заявки на участие в конкурсе

1.4.1. Заявка на участие в конкурсе должна быть подготовлена по форме, представленной в Разделе 1.3. настоящей конкурсной документации, и содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте конкурса и Разделе 1.3. настоящей конкурсной документации.

1.4.2. При подготовке заявки на участие в конкурсе и документов, прилагаемых к заявке, не допускается применение факсимильных подписей. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе. Если конкурс состоит из нескольких лотов, участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в конкурсе в отношении каждого лота. В данном случае лот рассматривается как отдельный конкурс, оформленный единой конкурсной документацией с другими лотами. В случае если участник размещения заказа подает более одной заявки на участие в конкурсе, все заявки с его участием отклоняются, независимо от характера проведения и результатов конкурса.

1.4.3. Заявка на участие в конкурсе, все документы, относящиеся к заявке, должны быть составлены на русском языке. Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные Участником размещения заказа, могут быть написаны на другом языке, если такие материалы сопровождаются точным, заверенным надлежащим образом, переводом на русском языке.

1.4.4. При описании условий и предложений Участниками размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

1.4.5. Сведения, которые содержатся в заявках Участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

1.4.6. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке в случае, если указание на это содержится в Форме Описи документов, предоставляемых для участия в конкурсе (Раздел 1.3.).

1.4.7. Все экземпляры заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для Юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).

1.4.8. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.

1.4.9. После окончания срока подачи заявок не допускается внесение изменений в заявки на участие в конкурсе.

1.4.10. Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы не возвращаются Участнику размещения заказа.

1.5. Требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ и оказываемых услуг

Описание выполняемых работ и услуг, их количественных и качественных характеристик производится в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте конкурса и по форме, приведенной в Разделе 1.3.

1.6. Требования к предоставлению гарантий качества работ и услуг

Участник размещения заказа предоставляет гарантии на работы и услуги, являющиеся предметом конкурса в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте конкурса.

1.7. Место и сроки (периоды) выполнения работ и оказания услуг

Место и сроки (периоды) выполнения работ и оказания услуг указаны в Информационной карте конкурса.

1.8. Порядок формирования цены контракта

1.8.1. Участник размещения заказа производит расчет цены государственного контракта в соответствии с требованиями технической части конкурсной документации (Часть III) и предоставляет предложение по форме, приведенной в Разделе 1.3.

1.8.2. Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель государственного контракта должен оплачивать в соответствии с условиями государственного контракта или на иных основаниях, должны быть включены в расценки и общую цену заявки, представленной Участником размещения заказа.

1.8.3. Начальная цена государственного контракта указана в Информационной карте конкурса. Данная цена не может быть превышена при заключении государственного контракта по итогам открытого конкурса.

1.8.4. Порядок оплаты за выполненные работы, оказанные услуги определяется в проекте государственного контракта, приведенном в конкурсной документации, и указан в Информационной карте конкурса.

1.8.5. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой заявки и участием в конкурсе; Государственный заказчик не несет ответственности и не имеет обязательств в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается процесс торгов.

1.8.6. Цена контракта, предложенная участниками конкурса, остается фиксированной на протяжении всего срока выполнения и включает в себя все затраты, налоги, сборы и иные обязательные платежи, подлежащие уплате в связи с выполнением контракта.

1.8.7. Сведения о предоставлении преференций содержатся в Информационной карте конкурса.

1.9. Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта

Цена государственного контракта, содержащаяся в заявке на участие в конкурсе, должна быть выражена в валюте Российской Федерации.

1.10. Права Заказчика в одностороннем порядке изменить объем выполняемых работ и услуг

Государственный заказчик оставляет за собой право при исполнении контракта в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг, не более чем на 5 (пять) процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг, если это указано в Информационной карте конкурса. При этом по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) Государственный заказчик вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ, услуг или объему указанной части работ, услуг, но не более чем на 5 (пять) процентов такой цены.

1.11. Порядок, место, даты начала и окончания срока подачи заявок

1.11.1. Заявки на участие в конкурсе в подаются по месту, указанному в Информационной карте конкурса.

1.11.2. Прием заявок заканчивается в день вскрытия конвертов с заявками, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса (с учетом всех изменений о проведении открытого конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении открытого конкурса) и Информационной карте конкурса.

1.11.3. Государственный заказчик оставляет за собой право продлить срок подачи заявок и внести соответствующие изменения в извещение о проведении открытого конкурса в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством РФ.

1.11.4. Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в запечатанном конверте. На таком конверте указывается наименование открытого конкурса, на участие в котором подается данная заявка, следующим образом: "Заявка на участие в открытом конкурсе _____________________________________ (наименование конкурса)".

1.11.5. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении предмета конкурса.

1.11.6. В случае подачи заявок на участие в конкурсе в отношении нескольких лотов одним участником размещения заказа такие заявки подаются в следующем порядке. Все заявки на участие в конкурсе в отношении нескольких лотов подаются участником размещения заказа в одном конверте. В соответствующем конверте содержатся: один комплект общих для всех заявок документов и отдельные конверты с документами, специфичными для каждого лота.

Общий внешний конверт оформляется в соответствии с Приложениями №№ 1, 2 конкурсной документации. Каждый внутренний конверт, содержащий документы отдельно по каждому лоту, оформляется следующим образом: на таком конверте указывается наименование конкурса и номер соответствующего лота, а именно: "Открытый конкурс _______________ (наименование конкурса). Номер лота ________".

1.11.7. Если конверт с заявкой не запечатан и не маркирован в порядке, установленном в Информационной карте конкурса, Заказчик не несет ответственности за утерю конверта или его содержимого или досрочное вскрытие такого конверта.

1.11.8. В случае если на конверте с заявкой указано наименование (для юридических лиц) или фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа, либо конверт не запечатан и не маркирован в порядке, установленном вИнформационной карте конкурса, такие конверты с заявками не принимаются Заказчиком и возвращаются лицу, подавшему такой конверт. В случае получения такого конверта Заказчиком по почте соответствующий конверт возвращается по адресу отправителя, указанному на конверте.

1.11.9. Подача заявок на участие в конкурсе в форме электронного документа осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации.

1.11.10. Заказчик обязан обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками и заявок, поданных в форме электронных документов, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия.

1.11.11. Заявки на участие в конкурсе до последнего дня срока подачи заявок на участие в конкурсе (исключая последний день подачи заявок на участие в конкурсе) подаются по адресу, указанному в Информационной карте конкурса. В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе такие заявки подаются на заседании конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении открытого конкурса, после объявления присутствующим о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки.

1.11.12. Заявки на участие в конкурсе, направленные по почте и поступившие в последний день окончания срока подачи заявок по адресу, по которому подаются заявки на участие в конкурсе в течение всего срока поступления заявок, за исключением последнего дня срока подачи заявок, признаются опоздавшими. Участник размещения заказа при отправке заявки по почте несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и признана опоздавшей (п. 1.21.).

1.11.13. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе и каждая поданная в форме электронного документа заявка на участие в конкурсе, поступившие в срок, указанный в пункте 1.12. настоящего Раздела, регистрируются Заказчиком в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе в порядке поступления заявок. Запись регистрации заявки должна включать регистрационный номер заявки, дату, время, способ подачи. При доставке заявки нарочным - также подпись и расшифровку подписи лица, вручившего конверт с заявкой должностному лицу Заказчика. Каждый конверт с заявкой маркируется путем нанесения на конверт номера, соответствующего номеру регистрации.

1.11.14. Расписка в получении конверта с заявкой на участие в конкурсе лицу, вручившему конверт с заявкой на участие в конкурсе, Заказчиком выдается по требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе. В случае направления заявки на участие в конкурсе по почте соответствующая расписка направляется участнику размещения заказа по почте. Такая расписка должна содержать регистрационный номер заявки на участие в конкурсе, дату, время, способ подачи, подпись и расшифровку подписи должностного лица, получившего конверт с заявкой, указанные в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе.

1.11.15. При получении заявки на участие в конкурсе, поданной в форме электронного документа, Заказчик обязан подтвердить в форме электронного документа ее получение в течение одного рабочего дня со дня получения такой заявки.

1.12. Требования к Участникам размещения заказа

1.12.1. В настоящем конкурсе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

1.12.2. Не допускается участие в конкурсе участника размещения заказа, который может оказывать влияние на деятельность заказчика, а также их сотрудников и аффилированных лиц. Аффилированность определяется в порядке, предусмотренном Законом РСФСР от 22 марта 1991 года № 948-1 "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках".

1.12.3. Участник размещения заказа должен соответствовать обязательным требованиям, а именно:

1.12.3.1. наличие действующих лицензий на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг по предмету конкурса;

1.12.3.2. соответствие предмету конкурса основных видов деятельности Участника размещения заказа (для юридических лиц - определенных на основании его учредительных документов);

1.12.3.3. требованию о непроведении ликвидации участника размещения заказа юридического лица или непроведении в отношении участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

1.12.3.4. требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющимися предметом конкурса;

1.12.3.5. требованию о неприостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

1.12.3.6. требованию об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрение заявки на участие в конкурсе не принято.

1.12.4. При размещении заказа путем проведения конкурса Заказчик вправе установить дополнительные требования к участникам конкурса, которые указаны в Информационной карте конкурса, а именно:

1.12.4.1. отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа;

1.12.4.2. Участник размещения заказа вправе привлечь к исполнению государственного контракта субподрядчиков (субпоставщиков) в случае, если это допускается условиями, изложенными в Информационной карте конкурса.

1.13. Порядок, срок отзыва заявок и внесения изменений

1.13.1.Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до начала вскрытия комиссией конвертов и открытия доступа к поданным в форме электронного документа заявкам на участие в конкурсе путем письменного уведомления Заказчика об этом до истечения срока подачи заявок, установленного в соответствии с пунктом 1.12.. настоящего Раздела.

1.13.2. Заявки на участие в конкурсе изменяются в следующем порядке:

Изменения конкурсной заявки должны готовиться и запечатываться в соответствии с пунктом 1.3. настоящего Раздела, конверт с комплектом документов маркироваться "ИЗМЕНЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ" с указанием наименования (предмета) открытого конкурса и регистрационного номера заявки и отправляться адресату до даты вскрытия конвертов с заявками. До последнего дня подачи заявок изменения заявок на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса) и в Информационной карте конкурсе.

В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе изменения заявок на участие в конкурсе подаются на заседании конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении открытого конкурса. Изменения заявок на участие в конкурсе регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе. Если конверт с изменениями заявки на участие в конкурсе не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, заказчик не несет ответственности за утерю или досрочное вскрытие такого конверта. В случае если на конверте с изменениями заявки на участие в конкурсе указано наименование (для юридических лиц) или фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа, либо конверт не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, такие конверты с изменениями заявок на участие в конкурсе не принимаются заказчиком и возвращаются лицу, подавшему такой конверт. В случае получения такого конверта заказчиком по почте соответствующий конверт возвращается по адресу отправителя, указанному на конверте. После окончания срока подачи заявок не допускается внесение изменений в заявки.

1.13.3. Заявки на участие в конкурсе отзываются в следующем порядке:

Участник размещения заказа, желающий отозвать свою конкурсную заявку, уведомляет Заказчика в письменной форме до наступления последнего срока подачи конкурсных заявок. В уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование конкурса, регистрационный номер заявки на участие в конкурсе, дата, время и способ подачи заявки на участие в конкурсе. Возврат отозванной заявки осуществляется при вскрытии конвертов соответствующему представителю участника.

Заявление об отзыве заявки на участие в конкурсе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом - участником размещения заказа.

В случае, если в уведомлении об отзыве заявки на участие в конкурсе прямо указана просьба вернуть отозванную им заявку и указан адрес, по которому соответствующая заявка должна быть возвращена, это должно содержаться в заявлении об отзыве заявки на участие в конкурсе.

До последнего дня подачи заявок на участие в конкурсе заявления об отзыве заявок на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса и Информационной карте конкурса.

В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе заявки на участие в конкурсе отзываются на заседании конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении открытого конкурса.

Отзывы заявок на участие в конкурсе регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе.

После получения и регистрации отзыва заявки на участие в конкурсе заказчик сравнивает регистрационный номер заявки, указанный в заявке и в уведомлении об отзыве соответствующей заявки на участие в конкурсе и в случае, если они совпадают, вскрывает конверт с заявкой на участие в конкурсе, которая отозвана. Конверты с заявками на участие в конкурсе, в отношении которых поданы заявления об их отзыве, вскрываются. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе фиксируются в соответствующем акте (протоколе).

В случае соответствия уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе требованиям, указанным выше, и соответствия регистрационного номера заявки, указанного в уведомлении об отзыве заявки, регистрационному номеру заявки, указанному в заявке на участие в конкурсе, заявка на участие в конкурсе считается отозванной в надлежащем порядке и конверт с заявками вскрывается. Заказчик не несет ответственность за негативные последствия, наступившие для участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе которого отозвана.

Заявки на участие в конкурсе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в порядке, указанном выше, считаются не поданными.

После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в конкурсе.

Участник размещения государственного заказа может посетить и осмотреть места проведения работ и получить все сведения, которые ему необходимы для подготовки конкурсной заявки и заключения контракта на право выполнения текущего ремонта I этажа в здании арбитражного суда Астраханской области", направив письменный запрос Заказчику.

1.14. Обеспечение заявок на участие в конкурсе

1.14.1. Если в извещении о проведении конкурса и в Информационной карте конкурса установлено требование об обеспечении заявки на участие в конкурсе, участники размещения заказа, подающие заявки, вносят денежные средства в качестве обеспечения заявок в сумме и на банковский счет, указанный в извещении о проведении конкурса и в Информационной карте конкурса.

1.14.2. Факт внесения участником размещения заказа денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе подтверждается платежным поручение (квитанцией в случае наличной формы оплаты) с пометкой банка об оплате.

В том случае, если перевод денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе осуществляется участником размещения заказа при помощи системы "Банк-Клиент", факт внесения денежных средств в обеспечение заявки на участие в конкурсе подтверждается оригинальной выпиской из банка, подтверждающей перевод денежных средств.

1.14.3. Соответствующее платежное поручение с отметкой банка об оплате (квитанция в случае наличной форме оплаты, оригинальная выписка из банка в случае внесения соответствующих денежных средств при помощи системы "Банк-Клиент") должно быть подано участником размещения заказа в составе документов, входящих в заявку на участие в конкурсе. В случае проведения конкурса, состоящего из нескольких лотов, и подачи участником заявок по нескольким лотам, в составе таких заявок по каждому лоту должно быть подано отдельное платежное поручение с отметкой банка об оплате (квитанция в случае наличной форме оплаты, оригинальная выписка из банка в случае внесения соответствующих денежных средств при помощи системы "Банк-Клиент").

1.14.4. В случае отсутствия в составе заявки указанного выше платежного поручения (квитанции об оплате, оригинальной выписки из банка) с отметкой банка об оплате участнику размещения заказа, подавшему соответствующую заявку, отказывается в допуске к участию в конкурсе в соответствии с пунктом 1.18.7 настоящего Раздела.

1.14.5. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются в случае уклонения победителя конкурса или участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения государственного контракта.

1.15. Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления разъяснений положений конкурсной документации

1.15.1. Участник вправе направить запрос о разъяснении положений конкурсной документации в письменной форме или в форме электронного документа после опубликования конкурсной документации па официальном сайте.

1.15.2. Запрос должен поступить Заказчику не позднее пяти дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

1.15.3. Форма запроса произвольная.

1.15.4. Заказчик в течение двух рабочих дней направит разъяснение положений конкурсной документации в письменной форме или в форме электронного документа.

1.16. Место, порядок, даты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

1.16.1. Вскрытие конвертов с заявками происходит публично в день, во время и в месте, указанные в Информационной карте конкурса.

1.16.2. Непосредственно перед вскрытием конвертов Конкурсная комиссия обязана объявить присутствующим Участникам размещения заказа о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки до вскрытия конвертов. Указанное объявление должно быть сделано до вскрытия первого конверта с заявкой.

1.16.3. Конкурсной комиссией вскрываются конверты, которые поступили Государственному заказчику до времени вскрытия конвертов.

1.16.4. При вскрытии конвертов объявляются и заносятся в протокол вскрытия конвертов:

• Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица);
• почтовый адрес каждого Участника размещения заказа;
• наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией;
• условия исполнения государственного контракта, указанные в заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе.

1.16.5. Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов. Представители Участников размещения заказа предоставляют документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника размещения заказа. В случае присутствия представителей Участников размещения заказа, не являющихся первыми лицами организации, должна быть представлена доверенность на представление интересов соответствующего Участника размещения заказа.

1.16.6. Все присутствующие при вскрытии конвертов лица регистрируются в Листе регистрации представителей Участников размещения заказа, составляемом и подписываемом секретарем Конкурсной комиссии.

1.16.7. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется Конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими членами Конкурсной комиссии непосредственно после вскрытия конвертов. Указанный протокол размещается Государственным заказчиком в день его подписания на официальном сайте www.zakupki.gov.ru.

1.16.8. Государственный заказчик осуществляет аудиозапись вскрытия конвертов. Любой Участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия конвертов.

1.16.9. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

1.16.10. При вскрытии конвертов Конкурсная комиссия вправе потребовать от Участников размещения заказа представления разъяснения представленных ими документов и заявок.

1.17. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе

Для оценки и сопоставления конкурсных заявок Конкурсная комиссия руководствуется критериями, указанными в Информационной карте конкурса.

1.18. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе

1.18.1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствие Участников размещения заказа установленным требованиям.

1.18.2. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать десяти дней со дня вскрытия конвертов.

1.18.3. Заявкой, отвечающей требованиям конкурсной документации, считается та, которая соответствует всем положениям, условиям и спецификациям конкурсной документации и не содержит существенных отклонений или оговорок. Существенным отклонением или оговоркой являются заявки:

• которые любым существенным образом оказывают влияние на объем, качество или функциональные показатели выполняемых работ;
• которые ограничивают любым образом права Государственного заказчика.

1.18.4. Конкурсная комиссия может не принимать во внимание мелкие погрешности, несоответствия, неточности заявки, которые не представляют собой существенного отклонения при условии, что такой подход не нарушит принципа беспристрастности и не окажет воздействия на относительный рейтинг какого-либо Участника размещения заказа.

1.18.5. Если в заявке имеются расхождения между обозначением сумм словами и цифрами, то Конкурсной комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная словами.

1.18.6. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе Конкурсной комиссией принимается решение:

• о допуске к участию в конкурсе Участника размещения заказа (о признании Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, Участником конкурса);
• об отказе в допуске Участника размещения заказа к участию в конкурсе.

1.18.7. Участник размещения заказа не допускается до участия в конкурсе в случае:

• непредоставления определенных конкурсной документацией документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об Участнике размещения заказа или о работах, на выполнение которых размещается заказ;
• невнесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, если требование обеспечения таких заявок отражено в Информационной карте конкурса;
• наличие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участнике размещения заказа;
• несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации, в том числе:

а) заявка не соответствует форме конкурсной документации и/или не имеет в содержании обязательной информации согласно требованиям конкурсной документации;

б) документы не подписаны должным образом.

1.18.8. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Участником размещения заказа и установления факта несоответствия Участника размещения заказа требованиям, предъявляемым к участникам размещения заказа, Государственный заказчик, Конкурсная комиссия вправе отстранить такого Участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

1.18.9. В процессе рассмотрения заявок на участие в конкурсе Конкурсной комиссией ведется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Конкурсной комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается Государственным заказчиком на официальном сайте www.zakupki.gov.ru.

1.19. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

1.19.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок, поданных Участниками размещения заказа, признанными Участниками конкурса в соответствии с принципами оценки, указанными в Информационной карте конкурса.

1.19.2. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок.

1.19.3. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в котором содержатся сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких заявок, об Участниках открытого конкурса, заявки которых были рассмотрены, об условиях исполнения государственного контракта, предложенных в таких заявках, о критериях оценки таких заявок, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок решении, о присвоении заявкам порядковых номеров, а также наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса Участников конкурса, заявкам которых присвоен первый и второй номера.

Протокол подписывается всеми присутствующими членами Конкурсной комиссии в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у Государственного заказчика, второй передается победителю конкурса.

1.20. Определение победителя конкурса и извещение о результатах проведения конкурса.

1.20.1. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе Конкурсной комиссией каждой заявке относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения государственного контракта присваивается порядковый номер. Заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения государственного контракта, присваивается первый номер.

1.20.2. Победителем открытого конкурса признается Участник открытого конкурса, который предложил лучшие условия исполнения государственного контракта, и заявке которого присвоен первый номер.

1.20.3. В случае если после объявления победителя конкурса Государственному заказчику станут известны факты несоответствия победителя конкурса требованиям к Участникам размещения заказа, заявка победителя на участие в конкурсе отклоняется и новым победителем конкурса признается Участник конкурса, заявке которого присвоен второй номер согласно протоколу оценки и сопоставления заявок.

1.20.4. Государственный заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект государственного контракта, который составляется путем включения условий исполнения государственного контракта, предложенных победителем конкурса в заявке, в проект государственного контракта, прилагаемый к конкурсной документации.

1.20.5. Протокол оценки и сопоставления заявок размещается на официальном сайте и опубликовывается в официальном печатном издании Государственным заказчиком соответственно в течение 1 дня и 5 дней после дня подписания указанного протокола.

1.21. Заключение государственного контракта

1.21.1 Государственный контракт должен быть подписан победителем конкурса в течение 10 дней с даты передачи ему проекта государственного контракта Государственным заказчиком.

1.21.2. В случае если победитель конкурса уклоняется от заключения государственного контракта, то государственный контракт заключается с Участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер. При этом заключение государственного контракта для Участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, является обязательным.

1.21.3. Заказ признается размещенным со дня заключения государственного контракта. Сведения о заключенном государственном контракте в установленном порядке направляются Государственным заказчиком в Реестр государственных контрактов.

1.22.Обеспечение исполнения государственного контракта

Если в извещении о проведении конкурса и в Информационной карте конкурса установлено требование об обеспечении исполнения государственного контракта, данный контракт заключается только после предоставления такого обеспечения участником размещения заказа, с которым заключается контракт (за исключением бюджетных учреждений).

РАЗДЕЛ I.2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА

Следующая информация и данные для конкретного конкурса на размещение заказа на выполнение работ и оказание услуги конкретизируют положения Конкурсной документации, изменяют и/или дополняют положения Раздела 1.1. Общие условия проведения конкурса. При возникновении противоречия между положениями, закрепленными в Разделе 1.1. и настоящей Информационной картой, применяются положения Информационной карты.

Ссылка на пункт Раздела 1.1.	Наименование пункта	Текст пояснений
Пункт 1.2.	Наименование Государственного Заказчика; контактная информация, адрес официального сайта	Арбитражный суд Астраханской области Адрес: 414000, г. Астрахань, пр. Губернатора А. Гужвина, д. 6а. Контактное лицо: Ефремов Сергей Николаевич Контактный тел.:8 (8512) 39-51-09 E-mail: arbastr@astranet.ru Официальный сайт: www.zakupki.gov.ru
Пункт 1.2.	Форма торгов и предмет конкурса	Открытый конкурс на право заключения государственного контракта на текущий ремонт в здании Арбитражного суда Астраханской области по адресу: 414014, г. Астрахань, пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6а
Пункт 1.4.	Документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе	Заявка на участие в конкурсе должна быть подготовлена по форме, представленной в Разделе 1.4 настоящей конкурсной документации, и содержать сведения: 1. Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку: а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, подготовленного по форме, представленной в Разделе 1.3.3. (Анкета участника размещения заказа) настоящей конкурсной документации; б) выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц); в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, в случае необходимости - доверенность, надлежащим образом оформленная и свидетельствующая о том, что лицо, подписывающее заявку, имеет полномочия подписать заявку, и что такая заявка имеет обязательную силу для Участника размещения; г) справка из ИФНС по месту нахождения Участника на налоговом учете об отсутствии задолженности по налоговым платежам в бюджеты всех уровней и внебюдетные фонды (дата выдачи не ранее 10 дней до даты вскрытия конвертов). д) "Бухгалтерский баланс" и "Отчет о прибылях и убытках" за предыдущий год и последний отчетный период отчетного года, с отметкой налоговой инспекции и заверенные печатью участника размещения заказа; 2. Документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе. 3. Предложение о цене контракта (по форме, приложенной в Разделе 1.3.настоящей конкурсной документации). 4. Копии действующих лицензий на виды деятельности, предусмотренные предметом конкурса. 5. Любые другие документы по усмотрению участника конкурса. В случае подачи участником заявки в электронном виде - Заказчику дополнительно предоставляется конверт с нотариально заверенными копиями документов.
Пункт 1.5.	Требования к описанию выполняемых работ и оказываемых услуг	Работы по текущему ремонту ГУ "Арбитражный суд Астраханской области" в объеме: отделочные работы на I этаже, утепление служебного перехода, замена сантехники в туалетах здания согласно дефектной ведомости, Техническому заданию и поэтажному плану здания. Участник размещения заказа представляет в составе заявки подробный перечень и описание предоставляемых услуг, подтверждения соответствия предлагаемых к выполнению работ и услуг техническим требованиям конкурсной документации по форме, прилагаемой в Разделе 1.3. Такие подтверждения могут быть представлены в виде документов, в текстовой форме, в виде комментариев и могут, кроме того, включать постатейные комментарии к "Техническим требованиям", демонстрирующие, что работы и услуги будут соответствовать этим условиям.
Пункт 1.6.	Требования к предоставлению гарантий на выполняемые работы и услуги	Не менее 24 месяцев. В случае обнаружения дефектов после подписания акта приема - сдачи работ в течение гарантийного периода исправление дефектов производится за счет "Подрядчика".
Пункт 1.7.	Место, сроки и условия выполнения работ и оказания услуг	Работы должны быть выполнены в срок не позднее 24.12.2007г. по адресу: г. Астрахань, пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6а и сданы - приняты по актам приема - передачи. Предоставление заявки на частичное выполнение работ не допускается.
Пункт 1.8.	Начальная цена контракта с учетом НДС	Начальная (максимальная) цена контракта составляет 4 300 000 рублей (четыре миллиона триста тысяч рублей), в т. ч. НДС. Данная цена не может быть превышена при заключении государственного контракта по итогам конкурса. Цена контракта должна включать НДС, налоги, сборы, таможенные и транспортные расходы и т.д.
Пункт 1.8.	Источник финансирования	Федеральный бюджет.
Пункт 1.8.	Порядок и условия оплаты	Оплата производится по безналичному расчету в течение пяти банковских дней с момента получения от исполнителя счетов, счетов-фактур, подписания сторонами актов сдачи-приемки выполненных работ. Авансовый платеж - 30% от стоимости работ по контракту. Оплата за выполненные работы производится в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2007 год в размере, определенным контрактом, в т. ч. НДС.
Пункт 1.8.	Преференции	Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов при участии в размещении заказа преимущества не установлены.
Пункт 1.10.	Возможность изменения объема выполняемых работ и оказываемых услуг	Предусмотрена
Пункт 1.11.	Место подачи заявок на участие в конкурсе (адрес)	г. Астрахань, пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6а, Арбитражный суд Астраханской области, каб. 109, администратору суда Ефремову С.Н. или отдел информатизации, главному специалисту суда Кузьминой А.Д.
Пункт 1.11.	Срок подачи заявок на участие в конкурсе	Заявки на участие в конкурсе принимаются от даты публикации в официальном издании извещения о проведения открытого конкурса и должны быть поданы не позднее 10:00 часов по московскому времени 3 октября 2007 г.
Пункт 1.14.	Размер и срок внесения обеспечения заявок на участие в конкурсе	Не установлено
Пункт 1.16.	Дата и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе	Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе буде происходить "03" октября 2007г. в 10:00 часов по московскому времени по адресу: г. Астрахань, пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6а, арбитражный суд Астраханской области, зал заседаний № 3.
Пункт 1.17.	Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе	Цена исполнения государственного контракта; Сроки выполнения работ и оказания услуг; Срок предоставления гарантии качества работ; Объем предоставления гарантий качества; Квалификация участника размещения заказа.
Пункт 1.19.	Принципы оценки заявок на участие в конкурсе	1. Максимальное число баллов (100) присуждается конкурсной заявке, содержащей лучшее предложение по критерию (N луч). 2. Баллы, присуждаемые другим конкурсным заявкам, рассчитываются по формуле: для критериев "цена государственного контракта", "срок выполнения": bi= Nлуч./Ni Х I00 Для критерия "срок предоставления гарантии", "объем предоставления гарантии": Bi= Ni/ Nлуч X 100, где: I - регистрационный номер заявки; bi - балл, присуждаемый текущей конкурсной заявке; Nлуч. - лучшее предложение по критерию; Ni - предложение текущей конкурсной заявке. При этом, для критерия "объем предоставления гарантии" каждому предложению конкурсной комиссией присваивается оценка от 1 до 100 (лучшая оценка "100") в соответствии с данными, представленными в заявках. 3.Итоговые баллы по каждой конкурсной заявке рассчитываются как сумма баллов, присуждаемых по каждому критерию, умноженных на весовой коэффициент: Бi = bi х Kj, где: Бi - сумма баллов, присуждаемых текущей конкурсной заявке; Кj - коэффициент весомости критерия оценки. Критерий оценки Коэф-т весомости цена государственного контракта 0,3 срок выполнения 0,3 срок предоставления гарантии 0,2 объем предоставления гарантии 0,2 Первое место присуждается конкурсной заявке, набравшей максимальное количество баллов.
Пункт 1.22.	Обеспечение исполнения государственного контракта	Не установлено

РАЗДЕЛ I.3. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

Приложение 1
к конкурсной документации

1.3.1. ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

Настоящим ___________________________________________________________________
(наименование участника размещения заказа)

подтверждает, что для участия в открытом конкурсе на выполнение текущего ремонта I этажа ГУ "Арбитражный суд Астраханской области" направляются ниже перечисленные документы:

№№ п/п	Наименование	Кол-во страниц
1. 1	Заявка на участие в конкурсе ( )
2.	Рабочий проект на выполнение текущего ремонта помещений в здании арбитражного суда Астраханской области
3.	Локальная смета на ремонт помещений в здании арбитражного суда
4.	Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России (для юридических лиц) или Нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России (для юридических лиц)
5.	Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС России (для индивидуальных предпринимателей) или Нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС России (для индивидуальных предпринимателей)
6.	Копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц)
7.	Копии действующих лицензий на выполнение электромонтажных работ
8.	Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, в случае необходимости - доверенность

Участник размещения заказа _______________ _______________
(уполномоченный представитель) ( )( )((подпись))( )( )( )( )( )( )(Ф.И.О.)
( )( )( )( )(МП)()

I.3.2. ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

"___"________________2007г.
Исх. № ______________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

на право заключения с Государственным учреждением "Арбитражный суд Астраханской области" Государственного контракта на выполнение следующих работ: Текущий ремонт в здании Арбитражного суда Астраханской области по адресу: 414014, г. Астрахань, пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6а.

1. Изучив конкурсную документацию на право заключения вышеупомянутого контракта, проект контракта, а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты,

Наименование - для участника размещения заказа - юридического лица
в лице ______________________________________________________________
(наименование должности руководителя и его Ф.И.О., или уполномоченного лица)
________________________________________________________________________
Ф.И.О., паспортные данные, место жительства - для участника размещения заказа - физического лица:
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны выполнить предусмотренные конкурсом работы в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, которые мы представили в настоящем предложении и по цене

(вставить общую цену заявки цифрами и прописью)
со следующими показателями:

№	Наименование показателя	Единица измерения	Значение (цифрами и прописью)	Примечание
	Цена контракта (стоимость работ)	руб.
	Сроки выполнения работ (период) (количество в мес.)	мес.
	Срок предоставления гарантий качества на выполненные работы	мес.
	Объем предоставления гарантии качества выполненных работ

3. Предложение имеет следующие обязательные приложения:

3.1. График выполнения работ на __________ листах (количество листов),

3.2. Технико-экономический расчет (обоснование снижения стартовой цены) - в случае снижения начальной (стартовой) цены на 10 % и более; на ____ лист. (количество листов),

3.3. Предложение о цене (расцененная ведомость работ - расчет цены контракта (стоимости работ) - на ________ лист. (количество листов),

4. Предложение имеет следующие дополнительные приложения:

4.1. формы № 1 "Бухгалтерский баланс" и № 2 "Отчет о прибылях и убытках" за предыдущий год и последний отчетный период отчетного года, с отметкой налоговой инспекции и заверенные печатью участника размещения заказа.

4.2. справка из ИФНС по месту нахождения Участника на налоговом учете об отсутствии задолженности по налоговым платежам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды (дата выдачи не ранее 10 дней до даты вскрытия конвертов).

5. Мы ознакомлены с материалами ведомости объемов работ, влияющими на стоимость выполнения работ, а также с требованиями к качеству, к безопасности, к результатам работ, содержащимися в технической части конкурсной документации.

6. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на выполнение работ, составляющих полный комплекс работ по предмету конкурса, данные работы будут в любом случае выполнены в полном соответствии с Технической частью конкурсной документации, в пределах предлагаемой нами цены контракта.

7. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить работы в соответствии с требованиями конкурсной документации, и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в контракт.

9. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении
(наименование организации Участника размещения заказа)
не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _______ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

9. Настоящим также подтверждаем отсутствие нашей аффилированности с Заказчиком, а также с их сотрудниками.

10. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право Заказчика - Государственного учреждения "Арбитражный суд Астраханской области", не противоречащее требованию формировании равных для всех участников размещения заказа условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

11. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать контракт с Государственным учреждением "Арбитражный суд Астраханской области" на выполнение работ в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений в течение 10 дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

12. В случае если наши предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения Государственного контракта с Государственным учреждением "Арбитражный суд Астраханской области", мы обязуемся подписать данный контракт на выполнение работ в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений.

13. В случае если наша заявка на участие в конкурсе является единственно поданной до дня окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе и мы признаны участником конкурса, либо в случае, если мы единственные признаны участником конкурса, мы берем на себя обязательства подписать контракт с Государственным учреждением "Арбитражный суд Астраханской области" на выполнение работ в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений.

14. Мы извещены о включении сведений о _________________________________________________________________________
(наименование организации - Участника размещения заказа)
в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения контракта.

15. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком - Государственным учреждением "Арбитражный суд Астраханской области" нами уполномочен _____________________________________________________________________________
(Ф.И.О., телефон контактного лица Участника)

Все сведения о проведении конкурса просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

16. В случае присуждения нам права заключить контракт в период с даты получения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и проекта контракта и до подписания официального контракта настоящая заявка будет носить характер предварительного заключенного нами и заказчиком договора о заключении Государственного контракта на условиях конкурсной документации и нашей заявки на участие в конкурсе.

17. Настоящая заявка действует до завершения процедуры проведения конкурса (заключения контракта).

18. Реквизиты участника размещения заказа: юридический и фактический адреса, телефон
______________________________, факс ______________________ , банковские реквизиты:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________

19. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:

20. К настоящей заявке прилагаются документы на _______ стр.
Должность _______________________ (Фамилия И.О.) ______________________
( )( )( )(подпись)
Главный бухгалтер ______________________ (Фамилия И.О.)
( )((подпись)
) ( М.П.)

I.3.3. ФОРМА АНКЕТЫ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

"___"____________2007г.
Исх._____________

I... Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма: (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц)
2. Предыдущие полные и сокращенные наименования организации с указанием даты переименования и подтверждением правопреемственности
3.Регистрационные данные: 3.1. Дата, место и орган регистрации (на основании Свидетельства о государственной регистрации)
3.2. Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) и доля их участия (для акционерных обществ - на основании выписки из реестра акционеров) (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор)
3.3. Срок деятельности организации (с учетом правопреемственности)
3.4. Размер уставного капитала
3.5. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой претендент зарегистрирован в качестве налогоплательщика
ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника
–
4.Юридический адрес участника размещения заказа	Страна
1.	Адрес
5.Почтовый адрес участника размещения заказа	Страна
1.	Адрес
1.	Телефон
1.	Факс
Адрес электронной почты (указывать обязательно)
6.Банковские реквизиты (может быть несколько):
6.1. Наименование обслуживающего банка
6.2. Расчетный счет
6.3. Корреспондентский счет
6.4. Код БИК
Примечание: Должна быть представлена информация обо всех открытых счетах.
7.Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по государственному контракту (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия)
8.Сведения о дочерних и зависимых предприятиях (о лицах, входящих с Участником размещения заказа в одну группу лиц (в ред. ст. 105, 106 ГК Российской Федерации), в том числе об аффилированных лицах (в соответствии с определением понятия "аффилированного лица" в статье 4 Федерального закона "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности" № 948-1 от 22.03.1991 г.))

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие документы:

1. ___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);

2. ___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);

……………………………………………………………………………………………

n. ___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе).

Должность ________________________ (Фамилия И.О.) _________________________
( (подпись)
) Главный бухгалтер ______________________ (Фамилия И.О.)
( )( (подпись)
)( )(
)( М.П.)(
)

I.3.4. ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ - УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

"____"__________2007г.
Исх. № _____________
ДОВЕРЕННОСТЬ № ____
г. ____________

(()(прописью число, месяц и год выдачи доверенности))(
)
Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель, физическое лицо) - участник размещения заказа:______________________________________________
( )( )( (наименование)
)доверяет _____________________________________________________________
(()(фамилия, имя, отчество, должность))(
)
паспорт серии ______ № _________ выдан ______________________

представлять интересы ___________________________________________________________
((наименование организации) (указать конкретные действия согласно сноске, которые доверяются данному лицу)
)
при проведении конкурса, проводимого Заказчиком - Государственное учреждение "Арбитражный суд Астраханской области".
В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять конкурсной комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени организации - доверителя все документы, связанные с его выполнением.
Подпись _________________________________________________ удостоверяем.
((Ф.И.О. удостоверяемого) (подпись удостоверяемого)
) Доверенность действительна по "____" ___________________ 2007 г.

Должность _______________________ (Фамилия И.О.) ______________________
( )( )( )((подпись)
) Главный бухгалтер ______________________ (Фамилия И.О.)
( )( )( ()(подпись)
)( М.П.)
* Доверенность предоставляется на осуществление действий: по подписанию заявки на участие в конкурсе; по получению конкурсной документации, по предоставлению заявки и / или внесению в нее изменений; по отзыву заявки; на участие в процедуре вскрытия или иное. При этом, доверенность на подпись заявки на участие в конкурсе (если данная заявка подписывается не руководителем) должна содержаться в конверте с заявкой на участие в конкурсе. Остальные доверенности предоставляются непосредственно перед соответствующей процедурой.

I.3.5. ФОРМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ЦЕНЕ

"__"_______________2007г.
Исх.№ _____________

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ
(РАСЦЕНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ)

участник ___________________________________________________
[указать название конкурса] _____________________________________________________________

Исполняя наши обязательства и изучив конкурсную документацию на право заключения с Государственным учреждением "Арбитражный суд Астраханской области" контракта на выполнение следующих работ: Текущий ремонт в здании арбитражного суда по адресу: 414014, г. Астрахань, пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6а,
в том числе условия и порядок проведения настоящего конкурса, проект контракта на выполнение вышеуказанного заказа, мы
_______________________________________________________________________
(()(полное наименование организации-Участника размещения заказа по учредительным документам)
)
в лице ___________________________________________________________________
((наименование должности руководителя, его Фамилия, Имя, Отчество (полностью))
)(_____________________________________________________________________________________)(______________)( )(
)((Ф.И.О. , паспортные данные для физического лица))
уполномоченного в случае признания нас победителями конкурса подписать контракт, согласны выполнить предусмотренные конкурсом работы в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, указанных в нижеприведенных таблицах:

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Ед. цен. Стоимость	Общая стоимость
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
…
N
	ИТОГО:
	В том числе зарплата
	Накладные расходы %
	Плановые накопления %
	ИТОГО:
	Непредвиденные расходы %
	ИТОГО:
	НДС %
	ИТОГО:
	Технадзор %
	ИТОГО:
Итого:

Мы ознакомлены с материалами ведомости объемов работ, влияющими на стоимость выполнения работ, требованиями технической части конкурсной документации, и условиями исполнения контракта.

Полное наименование организации (по учредительным документам)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Юридический адрес организации _____________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Фактический адрес организации ______________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Банковские реквизиты ______________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Должность руководителя ____________________________________________________
__________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество руководителя (полностью) ______________________________
__________________________________________________________________________
Контактные телефоны, должности, фамилии и имена лиц (полностью), уполномоченных для контактов __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Адрес электронной почты ___________________________________________________

Должность ________________________ (Фамилия И.О.) __________________________
( )( )( )((подпись)
) Главный бухгалтер _____________________ _____________________
(подпись) (Фамилия И.О.)
( М.П.)

ЧАСТЬ II. ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ______/07

г. Астрахань "___" _________ 2007 г.

Арбитражный суд Астраханской области, именуемый в дальнейшем Государственный заказчик, в лице председателя арбитражного суда Егорова Александра Николаевича, действующего на основании Федерального Конституционного Закона "Об арбитражных судах в Российской Федерации" № 1-ФКЗ от 28.04.1995г., с одной стороны и ________________________________, именуемый в дальнейшем Подрядчик, в лице ____________________________, действующий на основании __________________________, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые Стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" и иного законодательства Российской Федерации на основании результатов размещения государственного заказа путем проведения открытого конкурса, что отражено в протоколе заседания конкурсной комиссии от "__" __________ 2007 г., заключили настоящий Государственный контракт (далее - "Контракт") о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Государственный Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить в соответствии с условиями настоящего Контракта работы по текущему ремонту помещений в здании арбитражного суда Астраханской области по адресу: г. Астрахань, пр. Губернатора А. Гужвина, д. 6а и сдать результаты работ Государственному заказчику, а Государственный заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их. Перечень работ и помещений приведен в локальной смете (Приложение № 1 к настоящему Контракту).

1.2. Подрядчик приступает к выполнению работ немедленно после подписания Государственного контракта. Сроки выполнения работ не могут превышать ___ дней.

1.3. Все работы по Контракту должны быть выполнены не позднее 24.12.2007 г.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена Контракта включает общую стоимость работ с учетом всех материалов. Цена контракта определяется согласно Приложению № 1 и согласована Сторонами в соответствии с протоколом проведенного конкурса в размере ________________ рублей.

2.2. Сметная стоимость работ определяется по расценка ФЕР - 2001, ФЕРр - 2001, ФЕРм - 2001 с применением индексов пересчета в текущий уровень цен.

2.3. Стоимость материалов, предусмотренных локальной сметой, входит в цену настоящего Контракта и определяется Федеральными сборниками сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве. В случае приобретения Подрядчиком материалов по цене, превышающей стоимость материалов, предусмотренную Федеральными сборниками сметных цен на материалы изделия и конструкции, то в локальную смету материалы включаются по фактическим затратам, но с приложением счета - фактуры, обосновывающей превышение стоимости.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. В течение 5 (пяти) дней с момента заключения Государственного контракта "Государственный Заказчик" путем безналичного перечисления вносит на расчетный счет "Подрядчика" авансовый платеж в размере 30% от стоимости работ по контракту.

3.2. Оплата за фактически выполненные работы по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Государственным заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Контракте, за минусом авансового платежа. В случае изменения его расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Государственному заказчику с указание новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Государственным заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Подрядчика несет Подрядчик.

3.3. Оплата Контракта производится Государственным заказчиком в течение 5 (пяти) банковских дней после получения выставленного Поставщиком счета. Основанием для выставления счета является выполнение Подрядчиком работ по заявке Государственного заказчика, передача Государственному заказчику счетов-фактур, подписание Сторонами актов сдачи-приемки работ, унифицированных форм первичной учетной документации № КС-2 и КС-3.

3.4. В случае выполнения работ частями по согласованию с Государственным заказчиком оплата производится за фактически выполненные работы в соответствии с пунктом 3.2.

3.5. Общая сумма всех работ не может превышать суммы, указанной в п. 2.1. настоящего Контракта.

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1. Выполнить работы в течение срока, указанного в заявке Государственного заказчика.

4.1.2. Согласовать с Государственным заказчиком точное время и дату сдачи-приемки работ.

4.1.3. Выполнять работы качественно и с соблюдением соответствующих действующих норм.

4.1.4. Закупить и использовать необходимые материалы для производства работ по согласованию с Государственным заказчиком и согласно локальной смете.

4.1.5. Исполнять полученные в ходе работ указания Государственного заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Контракта и не представляют собой вмешательство в профессиональную деятельность Подрядчика.

4.1.6. Немедленно письменно предупредить Государственного заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

• возможных неблагоприятных для Государственного заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
• иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

Если Государственный заказчик, несмотря на своевременное предупреждение со стороны Подрядчика о вышеуказанных обстоятельствах, в разумный срок, но в любом случае не превышающий 10-ти дней, не изменит указаний о способе выполнения работы или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, препятствующих качественному и своевременному выполнению Подрядчиком своих обязательств, Подрядчик вправе приостановить выполнение работ с отнесением убытков, вызванных простоем, на Государственного заказчика, при этом он не несет ответственности за невыполнение работ в установленные сроки.

Если Подрядчик не предупредит Государственного заказчика о вышеуказанных обстоятельствах либо продолжит работу, не дожидаясь истечения указанного на предупреждение срока или вопреки своевременному указанию Государственного заказчика о прекращении работы, он будет не вправе при предъявлении к нему или им к Государственному заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

4.1.7. Устранять дефекты выполненных работ за свой счет в течение гарантийного срока на выполненные работы, равного ___ месяцам со дня подписания акта сдачи-приемки работ. Устранение дефектов производится в течение 10 (десяти) дней с момента заявления о них Государственным заказчиком. Все расходы, связанные с устранением дефектов, несет Подрядчик.

4.1.8. Для приемки работ по их завершению передать Государственному заказчику 2 экземпляра актов сдачи-приемки работ, форм КС-2, КС-3, а также счета - фактуры на материалы, включенные в локальную смету по цене, превышающей стоимость материалов, предусмотренную Федеральными сборниками сметных цен на материалы, изделия и конструкции.

4.1.9. Участвовать в сдаче-приемке выполненных работ в соответствии с разделом 5 настоящего Контракта.

4.1.10. Предоставить сертификаты, обязательные для используемых материалов, и иные документы, подтверждающие качество используемых материалов, оформленные в соответствии с законодательством Российской федерации.

4.1.11. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и другого имущества Государственного заказчика при выполнении работ и в течение гарантийного срока.

4.1.12. Нести ответственность за соблюдение пожарной безопасности и техники безопасности при выполнении ремонтных работ.

4.1.13. Зарегистрироваться как "Поставщик" на официальном сайте Российской Федерации www.zakupki.gov.ru для размещения информации о государственных заказах.

4.2. Государственный заказчик обязан:

4.3.1. Обеспечивать Подрядчику свободный доступ к месту проведения работ в течение всего срока действия Контракта.

4.3.2. Письменно заявить Подрядчику в течение трех суток об обнаружении отступлений от требований (приложение № 1), которые могут ухудшать качество работ или иные недостатки, обнаруженных в ходе осуществления контроля и надзора за выполнением работ.

4.3.3. Принять работы в соответствии с разделом 5 настоящего Контракта и, при отсутствии претензий относительно качества и других характеристик выполненных работ и использованных материалов, подписать акты сдачи - приемки работ, формы КС-2, КС-3 и передать один экземпляр Подрядчику

4.3.4. Оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.3. Государственный заказчик вправе:

4.4.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, а также правильностью использования Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в профессиональную деятельность Подрядчика.

4.4.2. В одностороннем порядке изменять объем всех предусмотренных настоящим Контрактом работ не более чем на 5 % такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных настоящим Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными настоящим Контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной настоящим Контрактом части работ.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

5.1. По завершении выполнения работ по Контракту Подрядчик направляет в адрес Государственного заказчика 2 экземпляра актов сдачи-приемки работ, форм КС-2, КС-3, а также счета-фактуры на материалы, включенные в локальную смету по цене, превышающей стоимость материалов, предусмотренную Федеральными сборниками сметных цен на материалы, изделия и конструкции.

5.2. Государственный заказчик обязан в трехдневный срок со дня получения актов подписать их или направить Подрядчику мотивированный отказ в приемке работ.

5.3. В случае мотивированного отказа Государственного заказчика принять работу составляется двусторонний акт с перечнем замечаний и согласованными Сторонами сроками их устранения.

5.4. До приемки законченного ремонта помещения, оговоренного Сторонами в Контракте, риск повреждения такого помещения несет Подрядчик.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

6.1. Подрядчик гарантирует качество и безопасность используемых при работах материалов в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид материалов, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида материалов, оформленных в соответствии с законодательством РФ.

6.2. На результат выполненных работ Подрядчик дает гарантию ___ месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки работ.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим Законодательством РФ.

7.2. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Государственный заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

7.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Государственный заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Государственного заказчика.

7.4. Уплата неустойки не освобождает сторону, нарушившую Контракт, от исполнения своих обязательств.

7.5. Если просрочка выполнения работ превысит один месяц, то Государственный заказчик вправе расторгнуть настоящий Контракт в одностороннем порядке, без возмещения Подрядчику каких-либо расходов или убытков, вызванных таким расторжением настоящего Контракта.

7.6. Государственный заказчик также вправе расторгнуть настоящий Контракт в одностороннем порядке в следующих случаях:

7.6.1. в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Подрядчиком на этапе размещения государственного заказа, указанного в Преамбуле настоящего Контракта;

7.6.2. в случае установления факта проведения ликвидации Подрядчика или проведения в отношении него процедуры банкротства;

7.6.3. в случае установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

7.6.4. если у Подрядчика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

7.7. Настоящий Контракт может быть досрочно расторгнут одной из Сторон, если другая Сторона существенно нарушает свои обязательства по настоящему Контракту.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, и которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить. Данные обстоятельства подтверждаются справкой компетентного органа исполнительной власти.

8.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракте отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

8.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

8.4. Если обстоятельства, указанные в п. 8.1 настоящего Контракта, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

9.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров, с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

9.2. В случае не достижения взаимного согласия споры по настоящему государственному Контракту решаются в судебном порядке. До передачи спора на разрешение в судебном порядке, Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан письменный ответ по существу Стороной, которой адресована претензия, в срок не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты ее получения.

9.3. К отношениям сторон по настоящему Контракту и в связи с ним применяется законодательство Российской Федерации.

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты подписания.

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме.

10.3.Подрядчик не вправе предавать свои права и обязанности по настоящему Контракту, полностью или частично, другому лицу.

10.4.Подрядчик представляет по запросу Государственного заказчика, в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.

10.5. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала.

10.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны руководствуется действующим законодательством РФ.

10.7. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Приложения к настоящему контракту, являющиеся его неотъемлемыми частями: Приложение № 1. Локальная смета

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ СТОРОН И ПОДПИСИ СТОРОН

"ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК" Арбитражный суд Астраханской области Местонахождение и почтовый адрес: 414014, г. Астрахань, пр-кт Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6а, ИНН 3015009989/КПП 301506001; Р/СЧ. УФК по Астраханской области (Арбитражный суд Астраханской области); Р/Сч.№ 40105810200000010001; л/сч. 03434498820; ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ по Астраханской области г. Астрахань, БИК 041203001; ОКПО 03499276; ОКОПФ 81; ОКФС 12. 8 (8512) 39-51-09; факс: 8 (8512) 39-23-23

"ПОДРЯДЧИК"

14. Подписи сторон.

От Заказчика: Арбитражный суд Астраханской области ________________/А.Н. Егоров/ " " 2007 г. МП

От Подрядчика: ________________ / " " 2007 г. МП

ЧАСТЬ III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие положения

Заказчик предполагает осуществить закупку работы по текущему ремонту в здании Государственного учреждения "Арбитражный суд Астраханской области"

2. Место, срок и условия выполнения работ

Текущий ремонт в здании Государственного учреждения "Арбитражный суд Астраханской области" необходимо произвести на объекте: здание Арбитражного суда Астраханской области по адресу: 414014, г. Астрахань, пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6а.

Указанные работы должны быть выполнены в срок не более двух месяцев со дня подписания государственного контракта, сданы и приняты по актам приема-сдачи выполненных работ.

3. Цена контракта

Начальная цена контракта составляет 4 300 000 рублей (четыре миллиона триста тысяч рублей 00 копеек), в т.ч. НДС.

4. Требования к безопасности выполняемых работ

По охране труда - работы должны выполняться в соответствии с действующими нормами и правилами охраны труда и техники безопасности - МНОТ (ПБ) (может быть подтверждено копиями положений, действующих на предприятии).

Экологические мероприятия - работы должны выполняться в соответствии с действующими нормами и правилами (может быть подтверждено копиями положений, действующих на предприятии).

Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций - работы должны выполняться в соответствии с действующими нормами и правилами (может быть подтверждено копиями положений, действующих на предприятии).

5. Требования к качеству выполняемых работ и контроль качества

Подрядчик должен обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и правилами.

5.1. Выявление дефектов: уполномоченный представитель "Государственного Заказчика" проверяет работы "Подрядчика" и уведомляет его о выявленных дефектах. Уполномоченный представитель "Государственного Заказчика" имеет право отдать распоряжение "Подрядчику" выявить дефект, снять покрытия при проверке скрытых работ и провести испытания по проверке качества работ, которые, по мнению уполномоченного представителя "Государственного Заказчика", имеют дефект.

5.2.Испытания: Если уполномоченный представитель "Государственного Заказчика" дает "Подрядчику" распоряжения провести испытания с целью проверки работ на наличие дефектов и если испытания подтвердили их наличие, то "Подрядчик" оплачивает стоимость испытаний. В случае отсутствия дефектов проведение испытаний считается компенсационным обстоятельством. (Если компенсационное обстоятельство приводит к невозможности завершения работ к сроку окончания работ, то такой срок должен быть перенесен по решению "Государственного Заказчика").

5.3. Устранение дефектов: уполномоченный представитель "Государственного Заказчика" уведомляет "Подрядчика" о любых дефектах до истечения гарантийного периода. Гарантийный период продлевается до тех пор, пока не устранены все дефекты, что должно быть подтверждено соответствующим актом. При получении любого уведомления о дефекте "Подрядчик" обязан устранить дефект, указанный в уведомлении, в течение периода времени, определенного уполномоченным представителем "Государственного Заказчика".

5.4. Не устраненные дефекты: если "Подрядчик" не устранил дефект в течение установленного срока, уполномоченный представитель "Государственного Заказчика" оценивает стоимость затрат на устранение дефекта и организует его устранение, а "Подрядчик" обязан выплатить оцененную сумму.

6. Ведомость объемов работ (дефектная ведомость) - перечень работ по текущему ремонту (монтажу, испытанию и сдаче в эксплуатацию), которые должен выполнить "Подрядчик" и используется для расчета цены контракта. Ведомость объемов работ составлена на основании дефектной ведомости и поэтажного плана здания арбитражного суда Астраханской области (Приложение к конкурсной документации).

В помещениях I этажа здания суда выполнить: отделочные виды работ стен и потолков, замену линолеума на полы из плитки, замену ламината, пришедшего в негодность.

В здании суда: произвести замену сантехнического оборудования старого образца (и частично расколотого) на сантехническое оборудование современного дизайна. Заменить внутреннюю разводку водопроводной сети из стальных труб на трубы из металлопластика и заменить разводку канализационной сети к санитарно-техническому оборудованию.

В коридорах здания: выполнить отделочные виды работ стен и потолков, замену линолеума на полы из плитки, замену ламината, пришедшего в негодность, предусмотреть установку кондиционеров (или Сплит-систем), предварительно рассчитав их мощность и производительность в соответствии с объемом помещений и согласовав тип с Заказчиком.

В коридорах I-го этажа всего здания и служебного перехода выполнить конструкцию подвесного потолка типа "Армстронг".

В конструкциях подвесного потолка выполнить электроосвещение с установкой встраиваемых светильников, а также пожарную сигнализацию и оповещение о пожаре.

Также предполагаемому Подрядчику по согласованию с Заказчиком в случае необходимости предусмотреть выполнение иных видов работ по текущему ремонту помещений в здании суда, о которых будет оговорено при визуальном осмотре здания.

Разработку рабочего проекта поручить специализированной организации, имеющей соответствующую лицензию.

На время всего ремонта в здании суда необходимо предусмотреть поддержание работоспособной обстановки для сотрудников суда.

Ведомость объемов работ на выполнение работы по текущему ремонту в здании ГУ "Арбитражный суд Астраханской области"

№ п/п	Наименование помещения и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Коли-чество	Цена, руб.
1	2	3	4	5
1.	1. Утепление служебного перехода: Конструкция тамбура (далее-служебный переход) выполнены из легких неутепленных материалов, остекление - одинарное стеклопакетами марки КВЕ, без отопительных приборов. При выполнении работ по утеплению служебного перехода необходимо: 1.1. разобрать покрытие, 1.2. утеплить утеплителем марки URSA толщиной 100 мм, 1.3. устроить кровлю из металлочерепицы по типу существующей кровли над эксплуатируемым зданием суда, 1.4. существующие стены перехода утеплить утеплителем марки URSA толщиной 60 мм, 1.5. конструкцию потолка выполнить типа "Армстронг", 1.6. установить стеклопакеты типа КВЕ с двойным остеклением, 1.7. в помещении перехода предусмотреть отопление с устройством отопительных радиаторов. 2. Отопление в здании суда: 2.1. Демонтаж распределительных гребенок, 2.2. демонтаж радиаторов, 2.3. установка конвекторов, 2.4. замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб диаметром 20мм, 2.5. прочистка и промывка отопительных приборов по стояку.	м(2)	86
2.	Ремонт помещений холла I этажа в здании суда 2.1. разработка покрытий полов из линолеума и релина, 2.2. разборка покрытий полов цементных, 2.3. разборка плинтусов, 2.4. устройство стяжек цементных толщиной 40мм, 2.5. устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических, 2.6. устройство покрытий из ламината, 2.7. устройство плинтусов, 2.8. ремонт штукатурки внутренних стен цементно-известковым раствором, 2.9. ремонт штукатурки откосов внутри здания цементно-известковым раствором, 2.10. сплошное выравнивание штукатурки стен цементным раствором, 2.11. водоэмульсионная высококачественная окраска потолков, 2.12. устройство подвесных потолков плиточных типа Амстронг.	м(2)	806
3.	Внутренние санитарно-технические работы: 3.1. Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб диаметром до 15мм; 3.2. Смена санитарных приборов унитазов типа "Компакт"; 3.3. Смена умывальников 3.4. Смена арматуры кранов водоразборных и туалетных; 3.5. Смена арматуры смесителей без душевой сетки; 3.6. Замена внутренних трубопроводов системы канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50мм; 3.7. Замена внутренних трубопроводов системы канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100мм	м шт. шт. шт. шт. м м	40 9 9 18 9 27 30
	ИТОГО:
	В том числе зарплата
	Накладные расходы ( %)
	Плановые накопления ( %)
	ИТОГО:
	Непредвиденные расходы ( %)
	ИТОГО:
	НДС 18%
	ИТОГО:
	Технадзор %
	ИТОГО:
Итого:

По данному техническому заданию необходимо составить локальную смету по расценкам ФЕР - 2001 (Федеральные единичные расценки), ФЕРр - 2001, ФЕРм - 2001 с применением индексов пересчета в текущий уровень цен.

Стоимость строительных материалов допускается рассчитать по цене поставщика (приложить прайс-лист). Норму расхода определить по ГЭСНр - 2001.

Исходными данными для составления локальной сметы являются:

• обмерочные чертежи здания (данные БТИ);
• опись работ.

Состав работ принять по ГЭСН - 2001 (Государственные элементные сметные нормы (ГЭСН), ГЭСНр - 2001, ГЭСНм - 2001.

7. Требования к сроку и объему гарантий выполненных работ

Гарантийный период составляет не менее 24 месяцев со дня подписания акта приема - сдачи выполненных работ. В случае обнаружения дефектов после приемки объекта в эксплуатацию исправление дефектов производится за счет "Подрядчика". "Подрядчиком" может быть предложен увеличенный срок гарантийного периода.

8. Приемка выполненных работ.

8.1. При завершении работ "Подрядчик" сообщает о готовности проведения сдачи выполненных работ, а уполномоченный представитель "Государственного Заказчика" организует приемку работ. "Подрядчик" также предоставляет весь объем документации на сдачу объекта в соответствии с нормативными правилами и требованиями.

8.2. После выполнения "Подрядчиком" всего объема работ составляется и подписывается акт ввода в гарантийную эксплуатацию.

8. Условия проведения работ - в удобное для заказчика время.

Исп. Кузьмина А.Д.

Опубликовано: 28.02.2014 13:43 Обновлено: 27.04.2023 18:13