Извещение № 44зк/11 о размещении государственного заказа способом запроса котировок на проведение работ по ремонту служебного автомобиля марки Ауди А6 Арбитражного суда Астраханской области
|
АРБИТРАЖНЫЙ СУД АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6 414014, г. Астрахань Тел. (8512) 48-23-23 E-mail: astrahan.info@arbitr.ru astrahan.arbitr.ru ОКПО 03499276, ОГРН 1033000819114 ИНН/КПП 3015009989/301501001 08.12.2011г. № 44зк/11 |
«УТВЕРЖДАЮ» Заместитель председателя Арбитражного суда Астраханской области ________________ С.А. Спиридонов «08» декабря 2011г. |
ИЗВЕЩЕНИЕ № 44зк/11
о размещении заказа способом запроса котировок
на проведение работ по ремонту служебного автомобиля марки AUDI A 6
Арбитражного суда Астраханской области
1. Заказчик: Арбитражный суд Астраханской области;
Почтовый адрес: 414014, г. Астрахань, пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6;
Адрес электронной почты: astrahan.info@arbitr.ru.
2. Источник финансирования заказа: федеральный бюджет (в соответствии с лимитами бюджетного финансирования на 2011 год).
3. Форма котировочной заявки: котировочная заявка подается в соответствии с Приложением № 2 к Извещению о запросе котировок.
Заявка подается в письменном виде (оформляется на фирменном бланке, утвержденном подписью руководителя предприятия и печатью) или в форме электронного документа. Заявка, переданная по факсу, имеет юридическую силу в течение 3-х дней со дня предоставления. В течение этого срока участник обязан предоставить оригинал котировочной заявки.
Заявка, подаваемая в форме электронного документа, должна отвечать требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к электронным документам, в т. ч. иметь электронную цифровую подпись. Одновременно с заявкой, поданной в форме электронного документа, участник размещения заказа должен предоставить открытый ключ ЭЦП (электронной цифровой подписи).
4. Наименование, характеристики и объем выполняемых работ и оказываемых услуг: «Проведение работ по ремонту служебного автомобиля Арбитражного суда Астраханской области».
4.1. Характеристики выполняемых работ: техническое задание содержится в Приложении № 1 к извещению о проведении запроса котировок.
5. Место выполнения работ: по месту нахождения Исполнителя.
6. Срок выполнения работ: 3 (три) рабочих дня с момента заключения контракта.
7. Срок предоставления гарантий качества на проведенные работы должен быть не менее 6 (шести) месяцев или 10000 км пробега (что наступит ранее).
Срок предоставления гарантий качества на оборудование и запасные части должен быть не менее 3 (трех) месяцев.
8. Порядок формирования цены контракта: цена контракта должна быть указана с учетом стоимости запасных частей и расходных материалов и стоимости ремонта автомобиля, всех затрат, издержек и иных расходов поставщика (инфляционные процессы, налоги, таможенные пошлины, прочие сборы, страхование и другие обязательные платежи, связанные с исполнением контракта).
9. М аксимальная цена контракта: 66 250,00 (шестьдесят шесть тысяч двести пятьдесят рублей 00 копеек).
9.1. Обоснование максимальной цены контракта:
В ходе маркетингового исследования были получены ценовые предложения на проведение работ по ремонту автомобиля марки АУДИ А6 от следующих фирм:
1) ООО «Сервис» (г. Волгоград, пр. Университетский, д. 102, тел. 49-11-11, 49-11-14)– 62 500,00 (шестьдесят две тысячи пятьсот рублей 00 копеек);
2) Автоцентр «Каспийгазавтосервис» (г. Астрахань, ул. Украинская, 3а, 40-88-88) – 70 000,00 (семьдесят тысяч рублей 00 копеек).
На основании полученных данных была рассчитана начальная (максимальная) цена контракта.
10. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:
10.1. Место подачи: 414014, г. Астрахань, пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6, Арбитражный суд Астраханской области, каб. № 107;
10.2. Время подачи: в рабочие дни – с понедельника по четверг с 08 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, в пятницу – с 08 часов 30 минут до 16 часов 00 минут (время местное);
10.3. Дата и время начала подачи котировочных заявок: «09» декабря 2011 года с 08.30 часов;
10.4. Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: «14» декабря 2011 года до 17.30 часов;
10.5. Контактный телефон: (8512) 48-44-08, Исаева Оксана Николаевна,
10.6. Адрес электронной почты: astrahan.info@arbitr.ru.
11. Сроки и условия оплаты: Оплата выполненных работ будет произведена в российских рублях по безналичному расчету без предварительной оплаты в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания акта приема-передачи выполненных работ на расчетный счет Исполнителя.
12. Срок подписания победителем проведения запроса котировок государственного контракта: в соответствии с законодательством Российской Федерации.
13. Требование к участникам размещения заказа: Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.
14. Дополнительная информация: Рассмотрение котировочных заявок участников размещения заказа будет проводиться в соответствии со статьями 44, 47 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» на соответствие требованиям, установленным в извещении о запросе котировок.
Каждая котировочная заявка будет рассмотрена на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок.
Котировочная заявка должна содержать следующие сведения:
1) наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа;
2) идентификационный номер налогоплательщика (возможно с котировочной заявкой представить копию свидетельства о регистрации юридического (физического) лица, копию свидетельства о регистрации в налоговом органе).
3) согласие участника размещения заказа исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок;
4) цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи).
Победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок и в которой указана наиболее низкая цена поставляемых товаров и оказываемых услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками размещения заказа победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа.
В случае согласия принять участие в запросе котировок просим представить вашу котировочную заявку.
Поставщиком может быть представлена только одна котировочная заявка.
В случае если предложенная в котировочных заявках цена государственного контракта превысит максимальную цену, указанную в извещении, то такие заявки комиссия рассматривать не будет.
Уведомляем, что направление Заказчиком запроса котировок цен и представление поставщиком (исполнителем) котировки цен не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.
Рассмотрение и оценка котировочных заявок состоится «15» декабря 2011 года.
Риск опоздания доставки котировочной заявки, отправленной участником по почте, к указанному сроку несет участник размещения заказа.
Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.
Внесение изменений в котировочную заявку не допускается.
Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме, заверена подписью уполномоченного представителя и печатью (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) (форма котировочной заявки – Приложение № 1 к настоящему запросу котировок). В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, заверены подписью уполномоченного лица и скреплены между собой (во избежание потери отдельных листов котировочной заявки).
Условия исполнения государственного контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.
Приложение № 1: Техническое задание.
Приложение № 2: Форма котировочной заявки.
Приложение № 3: Проект контракта.
Приложение № 1
к Извещению № 44зк/11 о запросе котировок от 08.12.2011г.
Техническое задание
на проведение работ по ремонту служебного автомобиля марки AUDI A6
для Арбитражного суда Астраханской области, расположенного по адресу:
г. Астрахань, пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6.
- Необходимо провести:
Техническое обслуживание, замену масла и фильтра АКПП, замену насоса охлаждающей жидкости и комплекта ремня ГРМ.
Сведения об автомобиле Заказчика:
| Модель автомобиля, государственный регистрационный знак | Год выпуска | Юридический адрес Заказчика |
| AUDI A6 Р129РР 30 VIN. WAUZZZ4F68N067536 | 2007 | г. Астрахань, пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6. |
Необходимые работы по ремонту автомобиля Заказчика:
| № п/п | Наименование работы | Ед. изм. | Кол-во |
| 1. | ТО с гарантией мобильности | н/ч | 1,3 |
| 2. | Снять и установить свечи зажигания (4 шт.) | н/ч | 0,3 |
| 3. | Заменить масло АКПП | н/ч | 0,5 |
| 4. | Снять и установить противопылевой фильтр салона | н/ч | 0,2 |
| 5. | Снять и установить фильтрующий элемент воздушного фильтра | н/ч | 0,2 |
| 6. | Снять и установить фильтр АКПП | н/ч | 0,9 |
| 7. | Проверить и дополнить АКПП | н/ч | 0,3 |
| 8. | Заменить насос и ремень ГРМ, | н/ч | 4,2 |
| в т.ч.: | |||
| снять и установить зубчатый ремень, | |||
| ослабить и закрепить балку замыкающей панели, | |||
| снять и установить насос охлаждающей жидкости, | |||
| снять и установить натяжной ролик, | |||
| снять и установить обводной ролик зубчатого ремня. |
Необходимые запасные части по ремонту автомобиля Заказчика:
| № п/п | Наименование запчастей и материалов | Ед. изм. | Кол-во |
| 1. | Пробка сливная | шт. | 1 |
| 2. | Фильтр масляный | шт. | 1 |
| 3. | Фильтр воздушный | шт. | 1 |
| 4. | Фильтр салона (комплект) | шт. | 1 |
| 5. | Свеча зажигания | шт. | 4 |
| 6. | Трансмиссионная жидкость | шт. | 5 |
| 7. | Масло моторное 5W30 (209 л) 504.00 507.00 | л | 4,5 |
| 8. | Масло моторное 5W30 (1 л) 504.00 507.00 | шт. | 1 |
| 9. | Фильтр АКПП | шт. | 1 |
| 10. | Ремкомплект ГРМ | шт. | 1 |
| 11. | Насос водяной | шт. | 1 |
Требования Заказчика:
Срок предоставления гарантий качества на проведенные работы должен быть не менее 6 (шести) месяцев или 10000 км пробега (что наступит ранее).
Срок предоставления гарантий качества на оборудование и запасные части должен быть не менее 3 (трех) месяцев.
Сроки проведения работ: 3 (три) рабочих дня с момента заключения контракта.
Необходимо:
Провести ремонт транспортного средства Заказчика на основании технического задания.
Предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные отчётные документы (счет, акт выполненных работ и заказ - наряд).
Приложение № 2
к Извещению № 44зк/11 о запросе котировок от 08.12.2011г.
ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК
На бланке организации (если имеется)
Дата ____________
Исх. номер ____________
Кому: В Арбитражный суд Астраханской области
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
на участие в запросе котировок на проведение работ по ремонту служебного автомобиля марки AUDI A 6 для Арбитражного суда Астраханской области
Изучив Извещение о проведении запроса котировок на проведение работ по ремонту служебного автомобиля марки AUDI A6 Арбитражного суда Астраханской области, мы _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(Полное наименование участника размещения заказа)
расположенный (проживающий) по адресу: _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Тел. _____________________________________________________________________________
Ответственное лицо _____________________________________________________________________________
Банковские реквизиты:
Наименование банка: ________________________________________
ИНН ____________________, КПП ____________________________
Р/счет _____________________, Корр./счет ______________________
БИК ______________________, ОКПО _________________________
предлагаем осуществлять работы по ремонту служебного автомобиля марки AUDI A6 для Арбитражного суда Астраханской области в соответствии с таблицей цен, приведенной ниже и составленной в соответствии с извещением о проведении запроса котировок № 44зк/11 от 08.12.2011г.
Мы согласны исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок по ремонту служебного автомобиля марки AUDI A6 для Арбитражного суда Астраханской области.
Предлагаем осуществить следующие работы по ремонту служебного автомобиля марки AUDI A6 для Арбитражного суда Астраханской области:
Необходимые работы по ремонту автомобиля Заказчика:
| № п/п | Наименование работы | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., руб. | Общая сумма, руб. |
| 1. | ТО с гарантией мобильности | н/ч | 1,3 | ||
| 2. | Снять и установить свечи зажигания (4 шт.) | н/ч | 0,3 | ||
| 3. | Заменить масло АКПП | н/ч | 0,5 | ||
| 4. | Снять и установить противопылевой фильтр салона | н/ч | 0,2 | ||
| 5. | Снять и установить фильтрующий элемент воздушного фильтра | н/ч | 0,2 | ||
| 6. | Снять и установить фильтр АКПП | н/ч | 0,9 | ||
| 7. | Проверить и дополнить АКПП | н/ч | 0,3 | ||
| 8. | Заменить насос и ремень ГРМ, | н/ч | 4,2 | ||
| в т.ч.: | |||||
| снять и установить зубчатый ремень, | |||||
| ослабить и закрепить балку замыкающей панели, | |||||
| снять и установить насос охлаждающей жидкости, | |||||
| снять и установить натяжной ролик, | |||||
| снять и установить обводной ролик зубчатого ремня. | |||||
| ИТОГО (работы): | |||||
Необходимые запасные части по ремонту автомобиля Заказчика:
| № п/п | Наименование запчастей и материалов | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., руб. | Общая сумма, руб. |
| 1. | Пробка сливная | шт. | 1 | ||
| 2. | Фильтр масляный | шт. | 1 | ||
| 3. | Фильтр воздушный | шт. | 1 | ||
| 4. | Фильтр салона (комплект) | шт. | 1 | ||
| 5. | Свеча зажигания | шт. | 4 | ||
| 6. | Трансмиссионная жидкость | шт. | 5 | ||
| 7. | Масло моторное 5W30 (209 л) 504.00 507.00 | л | 4,5 | ||
| 8. | Масло моторное 5W30 (1 л) 504.00 507.00 | шт. | 1 | ||
| 9. | Фильтр АКПП | шт. | 1 | ||
| 10. | Ремкомплект ГРМ | шт. | 1 | ||
| 11. | Насос водяной | шт. | 1 | ||
| ИТОГО (запасные части и материалы): | |||||
* - характеристики запасных частей должны быть указаны в соответствии с требованиями извещения № 44зк/11 от 08.12.2011г. о проведении запроса котировок.
Итого предлагаемая нами цена контракта составляет ________ руб. ___ коп. (___________________________________) , в т. ч. НДС ___________руб. ___ коп.
( цена контракта прописью )
Цена, указанная в нашем предложении, включает в себя ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (укажите все, что включено в стоимость работы по ремонту автомобиля)
а также все налоги, сборы и пошлины, которые необходимо выплатить при исполнении Контракта.
Место исполнения контракта:
______________________________________________________________________
Срок исполнения контракта:
______________________________________________________________________
Сведения о формировании цены по исполнению контракта:
______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Цена выполненных работ и оказанных услуг указана с учётом затрат на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов, а также иные налоги (в том числе НДС) и обязательные платежи и сборы, необходимые для исполнения контракта, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Цена работ на период действия государственного контракта не изменяется, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки осуществить ремонт автомобиля марки AUDI A6 для Арбитражного суда Астраханской области надлежащего качества и в сроки, установленные извещением о проведении запроса котировок и указанные в настоящей котировочной заявке.
Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировки цен и предоставление организацией котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.
_______________________ ______________________ ________________________
(должность) (подпись, Ф.И.О.) (расшифровка подписи: Ф., И, О.)
(М.П.)
Приложение № 3
к Извещению № 44зк/11 о запросе котировок от 08.12.2011г.
Проект
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ______
на проведение работ по ремонту служебного автомобиля марки AUDI A6
для Арбитражного суда Астраханской области
г. Астрахань «___» _________ 2011г.
Арбитражный суд Астраханской области, именуемый в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице заместителя председателя Арбитражного суда Спиридонова Сергея Александровича, действующего на основании Федерального конституционного закона № 1-ФКЗ от 28.04.1995 г. «Об арбитражных судах в Российской Федерации» и приказа Арбитражного суда Астраханской области от 28.05.2010 г. № 24д/с, с одной стороны, и ____________________, именуемое(ый) в дальнейшем «Исполнитель», в лице_______________, действующего на основании ________________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и иного законодательства Российской Федерации, на основании результатов размещения заказа путем запроса котировок цен и в соответствии с Протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок № / от «___» ________ 2011 г. на участие в запросе котировок цен на проведение работ по ремонту автомобиля для нужд Арбитражного суда Астраханской области заключили настоящий Государственный контракт (далее - «Контракт») о нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с настоящим Контрактом Исполнитель обязуется выполнить работы по ремонту служебного автомобиля марки AUDI A6 для Арбитражного суда Астраханской области, расположенного по адресу: г. Астрахань, пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6, предусмотренные Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.
1.2. Все работы проводятся по месту нахождения «Исполнителя».
2. Цена Контракта
2.1. Общая цена настоящего Контракта составляет ________ (__________________ ( цена контракта прописью ) рублей __ копеек (в т. ч. НДС/НДС не предусмотрен).
2.2. Цена Контракта включает в себя все расходы Исполнителя по исполнению настоящего Контракта, в т.ч. стоимость запасных частей и расходных материалов и стоимость работ по ремонту автомобиля, затраты, издержки и иные расходы Исполнителя (инфляционные процессы, налоги, таможенные пошлины, прочие сборы, страхование и другие обязательные платежи, связанные с исполнением Контракта).
2.3. Цена настоящего Контракта остается фиксированной на протяжении всего срока его действия и не подлежит изменению.
2.4. Цена ремонтных работ определяется Техническим заданием (в Приложении № 1 к настоящему контракту).
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Лично, своими силами и средствами из своих материалов выполнить с надлежащим качеством работы в объеме и в сроки, предусмотренные в настоящем Контракте и приложениях к нему, и сдать работы Заказчику в состоянии, соответствующем для данного вида работ и пригодном для дальнейшей нормальной и надежной эксплуатации.
3.1.2. Обеспечить при производстве работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране труда.
3.1.3. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего контракта и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.
3.1.4. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят годности результатов выполняемой работы либо создают невозможность завершения ее в срок.
3.1.5. После окончания работ представить Заказчику акт приема-передачи выполненных работ с предоставлением копий сертификатов на используемые материалы, автозапчасти.
3.1.6. Выполнить работы в полном объеме в срок, указанный в пункте 4.1. настоящего Контракта.
3.1.7. В течение 2 (двух) дней безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Исполнитель допустил отступление от условий Контракта, ухудшившее качество работы.
3.1.8. Исполнитель имеет право выполнить работы досрочно при согласовании с Заказчиком.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Оплатить работу по цене, указанной в пункте 2.1. и в порядке, предусмотренном п. 4.4 настоящего Контракта, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения счета, счета-фактуры и подписания акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 2 к Контракту).
3.3. Заказчик имеет право:
3.3.1. Проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.
3.4. Стороны вправе требовать от противоположной Стороны надлежащего исполнения законодательства Российской Федерации и условий, предусмотренных настоящим Контрактом.
4. Сроки выполнения работ и порядок расчетов
4.1. Исполнитель обязуется выполнить ремонт служебного автомобиля марки AUDI A6 для Арбитражного суда Астраханской области, расположенного по адресу: г. Астрахань, пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6, в срок до ______________________________.
4.2. На выполненные работы, включая запасные части, Исполнителем устанавливается гарантийный срок продолжительностью __ месяцев с момента подписания акта приема-передачи выполненных работ.
4.3. Исполнитель обязан за свой счет устранить дефекты, выявленные в течение гарантийного срока. Устранение дефектов производится в течение не более 5 (пяти) дней после получения сообщения Заказчика о выявленных дефектах.
4.4. Расчёт за выполненные работы производится путём перечисления денежных средств на расчетный счёт Исполнителя в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения счета, счета-фактуры и акта приема-передачи выполненных работ.
4.5. Форма оплаты – безналичный расчет.
4.6. Все расчеты между Исполнителем и Заказчиком осуществляется в рублях Российской Федерации посредством банковских переводов.
5. Порядок сдачи и приемки выполненных работ
5.1. Сдача результатов выполненных работ Исполнителем и приемка его Заказчиком производится в соответствии с гражданским законодательством и оформляется двухсторонним актом приема-передачи выполненных работ (2 (два) экземпляра) (согласно Приложению № 2 к Контракту), подписываемым Исполнителем и Заказчиком, с указанием недостатков (в случае их обнаружения), а также сроков и порядка их устранения.
В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ условиям настоящего Контракта Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Исполнителя, составляет акт устранения недостатков с указанием сроков их исправления и направляет его Исполнителю.
Исполнитель обязан в течение 2 (двух) дней со дня получения указанного акта устранить выявленные недостатки за свой счет.
5.2. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работ, также в случаях, если оно было выявлено после истечения сроков, указанных в Контракте.
5.3. Датой выполнения работ считается дата подписания Заказчиком акта приема-передачи выполненных работ или акта устранения недостатков.
5.4. Исполнитель за свой счет устраняет брак в выполненных работах, допущенный по его вине и выявленный в пределах гарантийного срока. Наличие дефектов, выявленных в течение гарантийного срока, устанавливается двусторонним актом.
5.5. Качество выполняемых работ должно соответствовать действующим государственным стандартам качества, техническим условиям и санитарным нормам, что должно подтверждаться сертификатом качества.
5.6. При приеме выполненных работ Заказчиком осуществляется проверка на предмет соответствия количества, комплектности, качества, технических и иных характеристик, установленных в настоящем Контракте. Заказчик вправе привлекать независимых экспертов для проверки качества выполненных работ, используемых комплектующих, материалов, автозапчастей.
6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Государственный заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.
6.3. В случае ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,1% (ноль целых одной десятой процента) от общей стоимости работ. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Государственного заказчика.
7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным выполнение настоящего Контракта одной из Сторон, а именно: пожар, стихийной бедствие, война, военные действия всех видов, замена текущего законодательства и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от Сторон, сроки исполнения обязательств продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.
7.2. Если обстоятельство непреодолимой силы действует на протяжении одного месяца и не обнаруживает признаков прекращения, настоящий Контракт может быть расторгнут одной из Сторон путем направления уведомления другой Стороне.
7.3. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их подтверждения документ компетентного государственного органа.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Все споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Контракту должны быть рассмотрены Сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения претензии.
8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Московской области в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
9. Срок действия контракта
9.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до _____________________, а в рамках взаиморасчетов – до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.
10. Порядок изменения и расторжения Контракта
10.1. Расторжение Контракта осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
10.2. Изменение условий настоящего Контракта в одностороннем порядке не допускается.
11. Дополнительные условия
11.1. В случае изменения адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов Стороны письменно извещают друг друга о таком изменении в течение 3 (трех) рабочих дней со дня такого изменения.
11.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются письменно, в виде дополнительных соглашений, подписанных полномочными представителями Сторон, и считаются неотъемлемой частью настоящего Контракта.
11.3. Настоящий Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых хранится у Заказчика, а второй – у Исполнителя.
11.4. Все перечисленные ниже Приложения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта:
Приложение № 1 – Техническое задание;
Приложение № 2 – Акт приема-передачи выполненных работ.
12.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
| «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК» Арбитражный суд Астраханской области Местонахождение и почтовый адрес: 414014, г. Астрахань, пр-кт Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6, ИНН 3015009989/КПП 301501001; УФК по Астраханской области (Арбитражный суд А.О. л/сч. 03251498820); ГРКЦ ГУ Банка России по Астраханской обл., Р/Сч. № 40105810200000010001; БИК 041203001; ОКПО 03499276; ' 8 (8512) 48-44-04, 48-44-16. | «ПОСТАВЩИК» Местонахождение и почтовый адрес: ул. ИНН /КПП Р/СЧ. Банк получателя: К/СЧ. БИК ' Тел. |
13. ПОДПИСИ СТОРОН
| От Заказчика: Арбитражный суд Астраханской области _________________ /С.А. Спиридонов/ « » 2011 г. МП | От Исполнителя: __________________ / / « » 2011 г. МП |
Приложение № 1
к Государственному контракту № ________
от «___» ____________ 2011 г.
Техническое задание
на проведение работ по ремонту служебного автомобиля марки AUDI A6
для Арбитражного суда Астраханской области, расположенного по адресу:
г. Астрахань, пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6.
Необходимо провести:
Техническое обслуживание, замену масла и фильтра АКПП, замену насоса охлаждающей жидкости и комплекта ремня ГРМ.
Сведения об автомобиле Заказчика:
| Модель автомобиля, государственный регистрационный знак | Год выпуска | Юридический адрес Заказчика |
| AUDI A6 Р129РР 30 VIN. WAUZZZ4F68N067536 | 2007 | г. Астрахань, пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6. |
Необходимые работы по ремонту автомобиля Заказчика:
| № п/п | Наименование работы | Ед. изм. | Кол-во |
| 1. | ТО с гарантией мобильности | н/ч | 1,3 |
| 2. | Снять и установить свечи зажигания (4 шт.) | н/ч | 0,3 |
| 3. | Заменить масло АКПП | н/ч | 0,5 |
| 4. | Снять и установить противопылевой фильтр салона | н/ч | 0,2 |
| 5. | Снять и установить фильтрующий элемент воздушного фильтра | н/ч | 0,2 |
| 6. | Снять и установить фильтр АКПП | н/ч | 0,9 |
| 7. | Проверить и дополнить АКПП | н/ч | 0,3 |
| 8. | Заменить насос и ремень ГРМ, | н/ч | 4,2 |
| в т.ч.: | |||
| снять и установить зубчатый ремень, | |||
| ослабить и закрепить балку замыкающей панели, | |||
| снять и установить насос охлаждающей жидкости, | |||
| снять и установить натяжной ролик, | |||
| снять и установить обводной ролик зубчатого ремня. |
Необходимые запасные части для ремонта автомобиля Заказчика:
| № п/п | Наименование запчастей и материалов | Ед. изм. | Кол-во |
| 1. | Пробка сливная | шт. | 1 |
| 2. | Фильтр масляный | шт. | 1 |
| 3. | Фильтр воздушный | шт. | 1 |
| 4. | Фильтр салона (комплект) | шт. | 1 |
| 5. | Свеча зажигания | шт. | 4 |
| 6. | Трансмиссионная жидкость | шт. | 5 |
| 7. | Масло моторное 5W30 (209 л) 504.00 507.00 | л | 4,5 |
| 8. | Масло моторное 5W30 (1 л) 504.00 507.00 | шт. | 1 |
| 9. | Фильтр АКПП | шт. | 1 |
| 10. | Ремкомплект ГРМ | шт. | 1 |
| 11. | Насос водяной | шт. | 1 |
Требования Заказчика:
Срок предоставления гарантий качества на проведенные работы должен быть не менее 6 (шести) месяцев или 10000 км пробега (что наступит ранее).
Срок предоставления гарантий качества на оборудование и запасные части должен быть не менее 3 (трех) месяцев.
Сроки проведения работ: 3 (три) рабочих дня с момента заключения контракта.
Необходимо:
Провести ремонт транспортного средства Заказчика на основании технического задания.
Предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные отчётные документы (счет, акт выполненных работ и заказ - наряд).
Приложение № 2
к Государственному контракту № ________
от «___» ____________ 2011 г.
Акт приема-передачи выполненных работ
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
выполнил за отчетный период следующие работы:
| № п/п | Вид работ | Кол-во работ, шт. | Цена работы за ед., руб. | Цена всей работы, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Итого: | ||||
Работа(ы) выполнена(ы)
(указать качество, объем, уровень выполнения работ (услуг) инвентарный номер объекта)
на сумму ___________ _______________________________ (в т.ч. НДС/НДС не облагается)
(сумма прописью)
| руб. | коп. | |||||||||
| Работу сдал | ||||||||||
| (должность) (личная подпись) (расшифровка подписи) | ||||||||||
| Работу принял Представитель (руководителя организации) | ||||||||||
| (должность) | (личная подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||
Опубликовано: 28.02.2014 15:16 Обновлено: 27.04.2023 18:13