Извещение № 3зк/12 о размещении заказа способом запроса котировок по разработке проектной документации для Арбитражного суда Астраханской области.

АРБИТРАЖНЫЙ СУД АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6 414014, г. Астрахань Тел. (8512) 48-23-23 E-mail: astrahan.info@arbitr.ru astrahan.arbitr.ru ОКПО 03499276, ОГРН 1033000819114 ИНН/КПП 3015009989/301501001 02.02.2012г. № 3зк/12

«УТВЕРЖДАЮ» Заместитель председателя Арбитражного суда Астраханской области ________________ Ю.В. Подосинников «02» февраля 2012г.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 3зк/12
о размещении заказа способом запроса котировок на разработку проектной документации для Арбитражного суда Астраханской области

1. Заказчик: Арбитражный суд Астраханской области;

Почтовый адрес: 414014, г. Астрахань, пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6;

Адрес электронной почты: astrahan.info@arbitr.ru.

2. Источник финансирования заказа: федеральный бюджет (в соответствии с лимитами бюджетного финансирования на 2012 год).

3. Форма котировочной заявки: котировочная заявка подается в соответствии с Приложением № 2 к Извещению о запросе котировок.

Заявка подается в письменном виде (оформляется на фирменном бланке, утвержденном подписью руководителя предприятия и печатью) или в форме электронного документа. Заявка, переданная по факсу, имеет юридическую силу в течение 3-х дней со дня предоставления. В течение этого срока участник обязан предоставить оригинал котировочной заявки.

Заявка, подаваемая в форме электронного документа, должна отвечать требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к электронным документам, в т. ч. иметь электронную цифровую подпись. Одновременно с заявкой, поданной в форме электронного документа, участник размещения заказа должен предоставить открытый ключ ЭЦП (электронной цифровой подписи).

4. Наименование, характеристики и объем выполняемых работ и оказываемых услуг: «Разработка проектной документации для Арбитражного суда Астраханской области».

4.1. Характеристики выполняемых работ: техническое задание содержится в Приложении № 1 к извещению о проведении запроса котировок.

5. Место выполнения работ: г. Астрахань, проспект Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6, Арбитражный суд Астраханской области.

6. Срок выполнения работ: 30 (тридцать) календарных дней с момента заключения контракта.

8. Порядок формирования цены контракта: Цена контракта должна быть указана с учетом всех расходов Исполнителя на выполнение работ и оказание услуг: с учетом используемых материалов, транспортных расходов, с учетом НДС, уплаты налогов, таможенных пошлин, страхования, сборов и других обязательных платежей, необходимых для выполнения государственного контракта.

9. М аксимальная цена контракта: 118 000,00 (сто восемнадцать тысяч рублей 00 копеек).

10. Обоснование максимальной цены контракта: В ходе маркетингового исследования были получены ценовые предложения по разработке проектной документации для Арбитражного суда Астраханской области от следующих фирм:

1) ООО «ПКФ «Спектр плюс» (г. Астрахань, ул. Савушкина, д. №35, кв.36, тел. (8512)49-14-62) – 110 000,00 (сто десять тысяч рублей 00 копеек)

2) ООО «ЭСМ плюс» (г. Астрахань, ул. Славянская/Рыбинская,1/12 тел. (8512)49-14-65) – 96 424,23 (девяносто шесть тысяч четыреста двадцать четыре рубля двадцать три копейки)

3) ООО многопрофильная фирма «Глобал Сити» (г. Астрахань, пер. Театральный, 3 тел. (8512)39-03-49) – 150 000,00 (сто пятьдесят тысяч рублей 00 копеек)

На основании полученных данных была рассчитана начальная (максимальная) цена контракта.

11. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

11.1. Место подачи: 414014, г. Астрахань, пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6, Арбитражный суд Астраханской области, каб. № 202;

11.2. Время подачи: в рабочие дни – с понедельника по четверг с 08 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, в пятницу – с 08 часов 30 минут до 16 часов 00 минут (время местное);

11.3. Дата и время начала подачи котировочных заявок: «03» февраля 2012 года с 08.30 часов;

11.4. Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: «08» февраля 2012 года до 17.30 часов;

11.5. Контактные телефоны: (8512) 48-44-08, Борисовская Ирина Викторовна,

(8512) 48-44-08, Исаева Оксана Николаевна.

11.6. Адрес электронной почты: astrahan.info@arbitr.ru.

12. Сроки и условия оплаты работ, услуг: Оплата выполненных работ и оказанных услуг будет произведена в российских рублях по безналичному расчету без предварительной оплаты в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания акта приема-передачи выполненных работ на расчетный счет Исполнителя.

13. Срок подписания победителем проведения запроса котировок государственного контракта: в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14. Требование к участникам размещения заказа: Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

15. Дополнительная информация: Рассмотрение котировочных заявок участников размещения заказа будет проводиться в соответствии со статьями 44, 47 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» на соответствие требованиям, установленным в извещении о запросе котировок.

Каждая котировочная заявка будет рассмотрена на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок.

Котировочная заявка должна содержать следующие сведения:

1) наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа;

2) идентификационный номер налогоплательщика (возможно с котировочной заявкой представить копию свидетельства о регистрации юридического (физического) лица, копию свидетельства о регистрации в налоговом органе).

3) согласие участника размещения заказа исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок;

4) цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи).

Победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок и в которой указана наиболее низкая цена поставляемых товаров и оказываемых услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками размещения заказа победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа.

В случае согласия принять участие в запросе котировок просим представить вашу котировочную заявку.

Поставщиком может быть представлена только одна котировочная заявка.

В случае если предложенная в котировочных заявках цена государственного контракта превысит максимальную цену, указанную в извещении, то такие заявки комиссия рассматривать не будет.

Уведомляем, что направление Заказчиком запроса котировок цен и представление поставщиком (исполнителем) котировки цен не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Рассмотрение и оценка котировочных заявок состоится «09 » февраля 2012 года.

Риск опоздания доставки котировочной заявки, отправленной участником по почте, к указанному сроку несет участник размещения заказа.

Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Внесение изменений в котировочную заявку не допускается.

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме, заверена подписью уполномоченного представителя и печатью (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) (форма котировочной заявки – Приложение № 1 к настоящему запросу котировок). В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, заверены подписью уполномоченного лица и скреплены между собой (во избежание потери отдельных листов котировочной заявки).

Условия исполнения государственного контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Приложение № 1: Техническое задание.

Приложение № 2: Форма котировочной заявки.

Приложение № 3: Проект контракта.

Приложение № 1

к Извещению № 3зк/12 о запросе котировок от 02.02.2012г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектной документации

« комплексный капитальный ремонт теплового узла

Арбитражного суда Астраханской области»

№ п/п Перечень основных данных и требований Основные данные и требования 1 Заказчик Арбитражный суд Астраханской области 2 Источник финансирования Федеральный бюджет Российской Федерации 3 Вид строительства Капитальный ремонт теплового узла 4 Стадийность проектирования Рабочая документация (РД) 5 Требования по вариантной и конкурсной проработке Проектную документацию разработать в одном варианте 6 Особые условия строительства Работы необходимо провести в действующем учреждении 7 Основные технико-экономические показатели

• Площадь застройки 1654,6 м2
• Этажность 4 этажа, технический этаж;
• Высота этажа 3,3 м
• Класс долговечности – II
• Степень огнестойкости – II

Общая площадь и другие показатели уточняются при проектировании 8 Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций Выполнить раздел проекта по ИТМ ГО и ЧС согласно требований для разработки ИТМ ГО и ЧС 9 Требования по охране окружающей среды Выполнить раздел проекта в соответствии с действующими нормативными документами 10 Количество экземпляров Всю документацию выполнить в четырех экземплярах на бумажном носителе 11 Сметная документация Сметную документацию выполнить на основе сметно-нормативной базы 2001 года с пересчетом в текущий уровень цен, с применением индексов по статьям затрат

Приложение № 2

к Извещению № 3зк/12 о запросе котировок от 02.02.2012г.

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

На бланке организации (если имеется)

Дата, ____________

Исх. номер ____________

Кому: В Арбитражный суд Астраханской области

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

на разработку проектной документации для

Арбитражного суда Астраханской области

Изучив Извещение о проведении запроса котировок, мы _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(Полное наименование участника размещения заказа)

расположенный (проживающий) по адресу: _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Тел. ____________________________________________________________________________

Ответственное лицо ______________________________________________________________

Банковские реквизиты:

Наименование банка: _________________________________________

ИНН ____________________, КПП _____________________________

Р/счет _____________________, Корр./счет ______________________

БИК ______________________, ОКПО __________________________

предлагаем осуществлять работы по разработке проектной документации для Арбитражного суда Астраханской области в соответствии с Техническим заданием (Приложение 1 к Извещению № 3зк/12 от 02.02.2012г. о проведении запроса котировок).

Мы согласны исполнить условия, указанные в извещении о проведении запроса котировок на разработку проектно – сметной документации для Арбитражного суда Астраханской области.

Предлагаемая нами цена контракта составляет __________ руб. ___ коп., в т.ч. НДС ___________ руб. ___ коп.

Цена, указанная в нашем предложении, включает в себя _____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (укажите все, что включено в стоимость работ на разработку проектной документации) и все налоги, сборы и пошлины, которые необходимо выплатить при исполнении Контракта.

Сумма контракта составляет: _____________________________

______________________________________________________________________

(сумма контракта прописью)

Место исполнения контракта:

______________________________________________________________________

Срок исполнения контракта:

______________________________________________________________________

Сведения о формировании цены по исполнению контракта:

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Цена выполненных работ и оказанных услуг указана с учётом затрат на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов, а также иные налоги (в том числе НДС) и обязательные платежи и сборы, необходимые для исполнения контракта, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Цена работ на период действия государственного контракта не изменяется, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки осуществить работы по разработке проектной документации для Арбитражного суда Астраханской области надлежащего качества и в сроки, установленные извещением о проведении запроса котировок и указанные в настоящей котировочной заявке.

Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировки цен и предоставление организацией котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

_______________________ ______________________ ________________________

(должность) (подпись, Ф.И.О.) (расшифровка подписи: Ф., И, О.)

(М.П.)

Приложение № 3

к Извещению № 3зк/12 о запросе котировок от 02.02.2012г.

Проект

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ______

на выполнение работ по разработке проектной документации для Арбитражного суда Астраханской области

г. Астрахань «___» __________ 2012г.

Арбитражный суд Астраханской области, именуемый в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице заместителя председателя Арбитражного суда Подосинникова Юрия Васильевича, действующего на основании Федерального конституционного закона № 1-ФКЗ от 28.04.1995 г. «Об арбитражных судах в Российской Федерации» и приказа Арбитражного суда Астраханской области от 30.01.2012 г. № 4д/с, с одной стороны, и ____________________, именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________ , действующего на основании ________________ , с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и иного законодательства Российской Федерации, на основании результатов размещения заказа путем запроса котировок цен и в соответствии с Протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок № / от «___»________ 2012 г. на участие в запросе котировок цен на выполнение работ по разработке проектной документации для Арбитражного суда Астраханской области заключили настоящий Государственный контракт (далее - «Контракт») о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по разработке проектной документации по объекту: «Капитальный ремонт системы отопления Арбитражного суда Астраханской области» в соответствии с Техническим заданием Заказчика (Приложение № 1 к настоящему Контракту), в дальнейшем именуемые "работы".

1.2. Подрядчик гарантирует соответствие выполненных работ по объемам и качеству условиям настоящего Контракта.

1.3. При исполнении настоящего Контракта Заказчик и Подрядчик руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, Техническим заданием Заказчика (Приложение № 1 к Контракту), определяющим объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования.

2. Цена Контракта

2.1. Настоящим Контрактом предусмотрено финансирование работ из бюджета Российской Федерации.

2.2. Общая цена (стоимость) выполнения работ составляет _______________ рублей (_______________________________________________________________________ ).

(то же прописью)

2.3. Цена Контракта является твердой, не подлежит изменению (за исключением случаев, согласованных сторонами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации) и включает в себя цену выполняемых по Контракту работ в соответствии с п. 1.1. Контракта, а также все возможные затраты и расходы Подрядчика, связанные с исполнением условий настоящего Контракта, в том числе расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи.

2.4. Оплата выполненных по Контракту работ производится Подрядчиком без авансирования.

2.5. Оплата выполненных по настоящему Контракту работ осуществляется Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания сторонами акта приема - сдачи работ по Контракту, который составляется и подписывается после исполнения Подрядчиком обязательств по выполнению работ, предусмотренных пунктом 1.1. Контракта.

2.6. Оплата выполненных работ по разработке проектно-сметной документации осуществляется исключительно при условии выполнения Подрядчиком всех обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в разделе 12 настоящего Контракта.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Обязанности Заказчика:

3.1.1. Заказчик обеспечивает финансирование в соответствии с разделом 2 настоящего Контракта.

3.1.2. Заказчик обязуется обеспечить Подрядчика для выполнения работ, предусмотренных контрактом, всеми необходимыми данными.

3.1.3. Заказчик для создания проектной документации предоставляет Подрядчику:

- Задание на проектирование;

- Планы помещений объекта.

3.1.4. Своевременно произвести приемку и оплату выполненных в соответствии с настоящим контрактом работ.

3.2. Права Заказчика:

3.2.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

3.3. Обязанности Подрядчика:

3.3.1. Обеспечить:

- производство Работ в полном соответствии с Техническим заданием, строительными нормами и правилами;

- качество выполнения всех Работ в соответствии с Техническим заданием, действующими нормами и техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ.

3.3.2. Известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работы;

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых Работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.

3.3.3. Получить положительное заключение государственной экспертизы проекта.

3.3.4. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в последующих статьях Контракта.

3.4. Права Подрядчика: Подрядчик имеет право:

3.4.1. Начать выполнение работ в установленные настоящим Контрактом сроки и по согласованию с Заказчиком завершить их в более короткий срок, чем предусмотрено настоящим Контрактом.

Внесение изменений в согласованные сроки выполнения работ производится по согласованию сторон в письменной форме.

Требования Подрядчика предоставляются в письменном виде, являются официальным документом и должны регистрироваться и храниться Заказчиком на протяжении срока действия Контракта. Копии требований с отметкой об их получении Заказчиком хранятся у Подрядчика.

4. Сроки выполнения работ и порядок расчетов

4.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по разработке проектной документации в здании Арбитражного суда Астраханской области, расположенного по адресу: г. Астрахань, пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6, в срок до ______________________________.

4.2. Подрядчик, по согласованию с Заказчиком, имеет право завершить выполнение работ по Контракту досрочно.

4.3. Обязательства по Контракту считаются выполненными с момента подписания сторонами акта сдачи - приемки работ по Контракту после исполнения Подрядчиком обязательств по выполнению всех работ, предусмотренных п. 1.1 Контракта.

5. Порядок сдачи и приемки выполненных работ

5.1. В порядке, установленном в п. 5.3. настоящего Контракта, приемке подлежат полностью законченные работы, согласно Техническому заданию по Контракту (Приложение № 1 к Контракту).

5.2. 3аказчик или уполномоченные им лица имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.

5.3. Приемка работ производится по окончании выполнения работ с оформлением и подписанием документов по приемке-сдаче выполненных работ, актов на скрытые работы, необходимой исполнительной документации, счетов-фактур, счетов, накладных, платежных поручений) либо распоряжений об устранении дефектов с указанием даты повторной приемки.

Основанием для оплаты является акт приема - сдачи выполненных по настоящему Контракту работ, подписанный обеими сторонами.

5.4. В случае обнаружения дефектов Заказчик составляет мотивированный отказ в приемке работ и назначает дату повторной приемки выполненных работ после устранения дефектов.

6. Ответственность Сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Государственный заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

6.3. В случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,1% (ноль целых одной десятой процента) от общей стоимости работ. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Государственного заказчика.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. При возникновении обязательств, которые делают полностью или частично невозможным выполнение настоящего Контракта одной из Сторон, а именно: пожар, стихийной бедствие, война, военные действия всех видов, замена текущего законодательства и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от Сторон, сроки исполнения обязательств продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.

7.2. Если обстоятельство непреодолимой силы действует на протяжении одного месяца и не обнаруживает признаков прекращения, Контракт может быть расторгнут одной из Сторон путем направления уведомления другой Стороне.

7.3. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их подтверждения документ компетентного государственного органа.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Контракту должны быть рассмотрены Сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения претензии.

8.2.В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Московской области в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

9. Срок действия контракта

9.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до __________________, а в рамках взаиморасчетов – до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

10. Порядок изменения и расторжения Контракта

10.1. Расторжение Контракта осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. Изменение условий настоящего Контракта в одностороннем порядке не допускается.

11. Дополнительные условия

11.1. В случае изменения адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов Стороны письменно извещают друг друга о таком изменении в течение 3 (трех) рабочих дней со дня такого изменения.

11.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются письменно, в виде дополнительных соглашений, подписанных полномочными представителями Сторон, и считаются неотъемлемой частью настоящего Контракта.

11.3. Настоящий Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых хранится у Заказчика, а второй – у Исполнителя.

11.4. Все перечисленные ниже Приложения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта:

Приложение № 1 – Техническое задание – на 1 л.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК» Арбитражный суд Астраханской области Местонахождение и почтовый адрес:414014, г. Астрахань,пр-кт Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6,ИНН 3015009989/КПП 301501001;УФК по Астраханской области (Арбитражный суд А.О. л/сч. 03251498820);ГРКЦ ГУ Банка России по Астраханской обл.,Р/Сч. № 40105810200000010001;БИК 041203001; ОКПО 03499276;' 8 (8512) 48-44-04, 48-44-16. «ПОДРЯДЧИК» Местонахождение и почтовый адрес: ул.ИНН /КПП Р/СЧ.Банк получателя: К/СЧ. БИК ' Тел.

13. ПОДПИСИ СТОРОН

От Заказчика: Арбитражный суд Астраханской области _________________ / Ю.В. Подосинников / « » 2012 г. МП От Подрядчика: __________________ / / « » 2012 г. МП

Приложение № 2

к Государственному контракту № ________

от «___» ____________ 2012 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектной документации

« комплексный капитальный ремонт теплового узла Арбитражного суда Астраханской области»

№ п/п Перечень основных данных и требований Основные данные и требования 1 Заказчик Арбитражный суд Астраханской области 2 Источник финансирования Федеральный бюджет Российской Федерации 3 Вид строительства Капитальный ремонт теплового узла 4 Стадийность проектирования Рабочая документация (РД) 5 Требования по вариантной и конкурсной проработке Проектную документацию разработать в одном варианте 6 Особые условия строительства Работы необходимо провести в действующем учреждении 7 Основные технико-экономические показатели

• Площадь застройки 1654,6 м2
• Этажность 4 этажа, технический этаж;
• Высота этажа 3,3 м
• Класс долговечности – II
• Степень огнестойкости – II

Общая площадь и другие показатели уточняются при проектировании 8 Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций Выполнить раздел проекта по ИТМ ГО и ЧС согласно требований для разработки ИТМ ГО и ЧС 9 Требования по охране окружающей среды Выполнить раздел проекта в соответствии с действующими нормативными документами 10 Количество экземпляров Всю документацию выполнить в четырех экземплярах на бумажном носителе 11 Сметная документация Сметную документацию выполнить на основе сметно-нормативной базы 2001 года с пересчетом в текущий уровень цен, с применением индексов по статьям затрат

Опубликовано: 28.02.2014 16:06 Обновлено: 27.04.2023 18:13