Извещение № 10зк/12 на размещение государственного заказа способом запроса котировок на выполнение работ по капитальному ремонту системы отопления в части объединения двух систем с единым узлом учета тепловой энергии для Арбитражного суда Астраханской обл
|
АРБИТРАЖНЫЙ СУД АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6 414014, г. Астрахань Тел. (8512) 48-23-23 E-mail: astrahan. info@arbitr.ru astrahan.arbitr.ru ОКПО 03499276, ОГРН 1033000819114 ИНН/КПП 3015009989/301501001 03.07.2012г. № 10зк/12 |
«УТВЕРЖДАЮ» Заместитель председателя Арбитражного суда Астраханской области ________________ Ю.В. Подосинников «03» июля 2012г. |
ИЗВЕЩЕНИЕ № 10зк/12
о размещении заказа способом запроса котировок на выполнение работ по капитальному ремонту системы отопления в части объединения двух систем с единым узлом учета тепловой энергии для Арбитражного суда Астраханской области
1. Заказчик: Арбитражный суд Астраханской области;
Почтовый адрес: 414014, г. Астрахань, пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6;
Адрес электронной почты: astrahan. info@arbitr.ru .
2. Источник финансирования заказа: федеральный бюджет (в соответствии с лимитами бюджетного финансирования на 2012 год).
3. Форма котировочной заявки: котировочная заявка подается в соответствии с Приложением № 2 к Извещению о запросе котировок.
Заявка подается в письменном виде (оформляется на фирменном бланке, утвержденном подписью руководителя предприятия и печатью) или в форме электронного документа. Заявка, переданная по факсу, имеет юридическую силу в течение 3-х дней со дня предоставления. В течение этого срока участник обязан предоставить оригинал котировочной заявки.
Заявка, подаваемая в форме электронного документа, должна отвечать требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к электронным документам, в т. ч. иметь электронную цифровую подпись. Одновременно с заявкой, поданной в форме электронного документа, участник размещения заказа должен предоставить открытый ключ ЭЦП (электронной цифровой подписи).
4. Наименование, характеристики и объем выполняемых работ и оказываемых услуг: «Капитальный ремонт системы отопления в части объединения двух систем с единым узлом учета тепловой энергии для Арбитражного суда Астраханской области», расположенного по адресу: пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6, Кировский район, г. Астрахань.
4.1. Характеристики выполняемых работ: техническое задание содержится в Приложении № 1 к извещению о проведении запроса котировок, Локальный сметный расчет – в Приложении № 4 к извещению о проведении запроса котировок.
5. Место выполнения работ: г. Астрахань, проспект Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6, Арбитражный суд Астраханской области.
6. Срок выполнения работ: 20 (двадцать) календарных дней с момента заключения контракта.
8. Порядок формирования цены контракта: Цена контракта должна быть указана с учетом всех расходов Исполнителя на выполнение работ и оказание услуг: с учетом используемых материалов, транспортных расходов, с учетом НДС, уплаты налогов, таможенных пошлин, страхования, сборов и других обязательных платежей, необходимых для выполнения государственного контракта.
9. М аксимальная цена контракта: 322 260,00 (триста двадцать две тысячи двести шестьдесят рублей 00 копеек).
10. Обоснование максимальной цены контракта: Начальная (максимальная) цена контракта сформирована Заказчиком на основании локального сметного расчета (Приложение № 4 к извещению) и сводного сметного расчета стоимости строительства (Приложение № 5 к извещению) и составляет 322 260,00 рублей.
11. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:
11.1. Место подачи: 414014, г. Астрахань, пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6, Арбитражный суд Астраханской области, каб. № 107;
11.2. Время подачи: в рабочие дни – с понедельника по четверг с 08 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, в пятницу – с 08 часов 30 минут до 16 часов 00 минут (время местное);
11.3. Дата и время начала подачи котировочных заявок: «04» июля 2012 года с 08.30 часов;
11.4. Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: «12» июля 2012 года до 17.30 часов;
11.5. Контактный телефон: (8512) 48-44-08, Марецкий Виталий Иосифович;
11.6. Адрес электронной почты: astrahan. info@arbitr. ru .
12. Сроки и условия оплаты работ, услуг: Оплата выполненных работ и оказанных услуг будет произведена с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика в российских рублях по безналичному расчету без предварительной оплаты в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания акта приема-передачи выполненных работ.
13. Срок подписания победителем проведения запроса котировок государственного контракта: в соответствии с законодательством Российской Федерации.
14. Требование к участникам размещения заказа: Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.
15. Дополнительная информация: Рассмотрение котировочных заявок участников размещения заказа будет проводиться в соответствии со статьями 44, 47 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» на соответствие требованиям, установленным в извещении о запросе котировок.
Каждая котировочная заявка будет рассмотрена на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок.
Котировочная заявка должна содержать следующие сведения:
1) наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа;
2) идентификационный номер налогоплательщика (возможно с котировочной заявкой представить копию свидетельства о регистрации юридического (физического) лица, копию свидетельства о регистрации в налоговом органе).
3) согласие участника размещения заказа исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок;
4) цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи).
Победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок и в которой указана наиболее низкая цена поставляемых товаров, выполняемых работ и оказываемых услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками размещения заказа победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа.
В случае согласия принять участие в запросе котировок просим представить вашу котировочную заявку.
Поставщиком может быть представлена только одна котировочная заявка.
В случае если предложенная в котировочных заявках цена государственного контракта превысит максимальную цену, указанную в извещении, то такие заявки комиссия рассматривать не будет.
Уведомляем, что направление Заказчиком запроса котировок цен и представление поставщиком (исполнителем) котировки цен не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.
Рассмотрение и оценка котировочных заявок состоится «13 » июля 2012 года.
Риск опоздания доставки котировочной заявки, отправленной участником по почте, к указанному сроку несет участник размещения заказа.
Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.
Внесение изменений в котировочную заявку не допускается.
Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме, заверена подписью уполномоченного представителя и печатью (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) либо представителем участника размещения заказа, имеющего полномочия для их подписания от имени участника размещения заказа (форма котировочной заявки – Приложение № 2 к настоящему запросу котировок). В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, заверены подписью уполномоченного лица и скреплены между собой (во избежание потери отдельных листов котировочной заявки).
Условия исполнения государственного контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.
Приложение № 1: Техническое задание.
Приложение № 2: Форма котировочной заявки.
Приложение № 3: Проект контракта.
Приложение № 4: Локальный сметный расчет.
Приложение № 5. Сводный сметный расчет стоимости строительства.
Приложение № 1
к Извещению № 10зк/12 о запросе котировок от 03.07.2012г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по капитальному ремонту системы отопления в части объединения двух систем с единым узлом учета тепловой энергии
Арбитражного суда Астраханской области
- 1. Предмет контракта:
Капитальный ремонт системы отопления в части объединения двух систем с единым узлом учета тепловой энергии для Арбитражного суда Астраханской области.
2. Место расположения объекта: пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6, Кировский район, г. Астрахань.
3. Наименование, характеристики, количество, объем выполняемых работ, оказываемых услуг:
№ п/п Наименование, характеристики работ, услуг, товаров Ед. изм. Кол-во, объем 1. Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резьбе диаметром до 32 мм. 100 м трубопровода 0,553 2. Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм. 100 м трубопровода 0,182 3. Снятие водомеров диаметром: до 50 мм. 100 шт. арматуры 0,02 4. Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм. 100 стонов 0,47 5. Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм. отверстий площадью: до 100 см2 100 отверстий 0,04 6. Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм. 100 м трубопровода 0,078 7. Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм. 100 м трубопровода 0,04 8. Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм. 100 м трубопровода 0,85 9. Отвод 90 стальной Ду32 1шт. 7 10. Переход стальной 32/25 1шт. 3 11. Заглушка стальная 1-38хЗ-Р5 1шт. 5 12. Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм. 100 м трубопровода 0,182 13. Металл для крепления труб 100 кг. 0,8 14. Отвод 90 стальной Ду50 1шт. 2 15. Заглушка стальная 1-60,Зх4-Р5 1шт. 2 16. Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм 1 шт. 7 17. Кран шаровый муфтовый Ду15 шт. 7 18. Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. 1 шт 4 19. Кран шаровый муфтовый Ду32 шт. 4 20. Установка кранов воздушных 2.06= 19,13- 1x17.07 1 компл. 3 21. Кран воздушный автоматический Danfors 1/2 1 компл. 3 22. Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм. 100 м трубопровода 9,3 23. Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм. (по техническому заданию) 100 м трубопровода 1,15 24. Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 100м2 окрашиваемой поверхности 0,136 25. Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками 10 м. трубопровода 10,87 26. Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм. 5,38 = 1 177.38- 1 х 1 172.00 1 счетчик (водомер) 2 27. Преобразователь расхода электромагнитный ПРЭМ-32 ГС L0/-/F Кл. D шт. 2 28. МК №3 к ПРЭМ Ду 32 (МК№2+2фланца) шт. 2 29. Деталь приварная ДП2 шт 4 30. Защитный токопровод КМ 32 шт 2 31. Комплект крепежных деталей КМ шт. 2 32. Имитатор к ПРЭМ Ду32 (Монтажная вставка) шт 2 33. Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 2 1 шт 2 34. Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка тонна 0,1157 35. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера. Расстояние перевозки 15 км, нормативное время пробега 1, 264 час, класс груза 1. т 0,1157
4. Условия выполнения работ:
4.1. Работы должны выполняться Подрядчиком в условиях работы Государственного заказчика полную рабочую неделю, без прекращения работы Арбитражного суда Астраханской области..
4.2. При проведении работ обеспечить защитные мероприятия по шумозащите и сохранности действующих инженерных систем.
4.3. Подрядчик обязан:
4.3.1. Вести исполнительную, техническую документацию согласно требованиям СНиП, предоставить сертификаты на используемое сырье и материалы (противопожарные, санитарно-гигиенические).
4.3.2. Применять материалы, изделия, конструкции, только разрешенные государственным комитетом санитарно – эпидемиологического надзора к использованию на территории Российской Федерации, в общественных, производственных, жилых помещениях; административных зданиях.
4.3.3. В связи с тем, что на территории Объекта установлен пропускной режим, проход в здание осуществляется по паспортам по заранее согласованным с Заказчиком заявкам и спискам.
До начала выполнения работ Подрядчик должен представить Заказчику список персонала, который будет задействован при выполнении работ на объекте (включая персонал субподрядчиков), с указанием фамилии, имени, отчества и паспортных данных каждого работника и указанием ответственного лица, осуществляющего контроль за производством работ.
4.3.4. Обеспечить своевременный вывоз строительного мусора, исключая его скопления в помещениях и на территории Арбитражного суда Астраханской области, а также поддерживать порядок во время производства Работ, поскольку Работы выполняются в режиме действующего предприятия.
4.3.5. Все работы проводятся непосредственно Подрядчиком лично, своими силами, инструментом, оборудованием и материалами.
4.3.6. При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования пожарной безопасности, правила техники безопасности и охраны труда, правила внутреннего распорядка Заказчика.
4.3.7. Работы проводятся с 08-30 до 17-30 часов в будние дни, а также в субботу и воскресенье – по согласованию с Заказчиком.
4.3.8. При производстве Работ необходимо постоянное присутствие на Объекте ответственного уполномоченного сотрудника организации - Подрядчика.
4.3.9. Внос и вынос строительного материала осуществляется по оформленным материальным пропускам в заранее согласованное с Заказчиком время.
4.3.10. Работы выполняются в режиме действующего предприятия, поэтому Подрядчику при производстве работ необходимо своими силами осуществлять перестановку мебели и офисного оборудования, укрытие оборудования и мебели поливинилхлоридной пленкой во избежание попадания строительного мусора и пыли, а также во избежание порчи имущества Заказчика.
4.3.11. Гарантийный срок на выполненную работу, установленные материалы и оборудование должен составлять не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с момента подписания акта приемки выполненных работ.
4.3.12. Объем гарантии качества на все работы и установленные и используемые материалы – 100%.
5. Подписание акта выполненных работ производится при предъявлении исполнительной документации в полном объеме в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6. Все дополнительные работы, возникающие в процессе выполнения основного объема работ и необходимые для достижения конечного результата, подлежат выполнению за счет Подрядчика (Исполнителя) и не подлежат дополнительной оплате Заказчиком.
Приложение № 2
к Извещению № 10зк/12 о запросе котировок от 03.07.2012г.
ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК
На бланке организации (если имеется)
Дата, ____________
Исх. номер ____________
Кому: В Арбитражный суд Астраханской области
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
на выполнение работ по капитальному ремонту системы отопления в части объединения двух систем с единым узлом учета тепловой энергии для Арбитражного суда Астраханской области
Изучив Извещение о проведении запроса котировок, мы _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(Полное наименование участника размещения заказа)
расположенный (проживающий) по адресу:__________________________________________ _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Тел. ___________________________________________________________________________
Ответственное (контактное) лицо (фамилия, имя отчество полностью, № телефона ________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Банковские реквизиты:
Наименование банка: _________________________________________
ИНН ____________________, КПП _____________________________
Р/счет _____________________, Корр./счет ______________________
БИК ______________________, ОКПО __________________________
предлагаем осуществить работы по капитальному ремонту системы отопления в части объединения двух систем с единым узлом учета тепловой энергии для Арбитражного суда Астраханской области в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Извещению № 10зк/12 от 03.07.2012г. о проведении запроса котировок), и в соответствии с локальным сметным расчетом (Приложение № 4 к Извещению № 10зк/12 от 03.07.2012г. о проведении запроса котировок) и сводным сметным расчетом стоимости строительства (Приложение № 5 к Извещению № 10зк/12 от 03.07.2012г. о проведении запроса котировок).
Мы согласны выполнить работы и исполнить все условия, указанные в извещении и техническом задании о проведении запроса котировок на выполнение работ по капитальному ремонту системы отопления в части объединения двух систем с единым узлом учета тепловой энергии для Арбитражного суда Астраханской области.
Наше предложение о цене контракта составляет _____________________________ рублей __________ руб. ___ коп., в т.ч. НДС ___________ руб. ___ коп.
Цена, указанная в нашем предложении, включает в себя стоимость выполнения работ, оказания услуг, используемого товара:
№ п/п Наименование, характеристики работ, услуг, применяемых товаров Ед. изм. Кол-во, объем Цена, руб. 1. Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резьбе диаметром до 32 мм. 100 м трубопровода 0,553 2. Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм. 100 м трубопровода 0,182 3. Снятие водомеров диаметром: до 50 мм. 100 шт. арматуры 0,02 4. Смена стонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм. 100 стонов 0,47 5. Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм. отверстий площадью: до 100 см2 100 отверстий 0,04 6. Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм. 100 м трубопровода 0,078 7. Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм. 100 м трубопровода 0,04 8. Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм. 100 м трубопровода 0,85 9. Отвод 90 стальной Ду32 1шт. 7 10. Переход стальной 32/25 1шт. 3 11. Заглушка стальная 1-38хЗ-Р5 1шт. 5 12. Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм. 100 м трубопровода 0,182 13. Металл для крепления труб 100 кг. 0,8 14. Отвод 90 стальной Ду50 1шт. 2 15. Заглушка стальная 1-60,Зх4-Р5 1шт. 2 16. Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм 1 шт. 7 17. Кран шаровый муфтовый Ду15 шт. 7 18. Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. 1 шт 4 19. Кран шаровый муфтовый Ду32 шт. 4 20. Установка кранов воздушных 2.06= 19,13- 1x17.07 1 компл. 3 21. Кран воздушный автоматический Danfors 1/2 1 компл. 3 22. Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм. 100 м трубопровода 9,3 23. Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм. (по техническому заданию) 100 м трубопровода 1,15 24. Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 100м2 окрашиваемой поверхности 0,136 25. Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками 10 м. трубопровода 10,87 26. Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм. 5,38 = 1 177.38- 1 х 1 172.00 1 счетчик (водомер) 2 27. Преобразователь расхода электромагнитный ПРЭМ-32 ГС L0/-/F Кл. D шт. 2 28. МК №3 к ПРЭМ Ду 32 (МК№2+2фланца) шт. 2 29. Деталь приварная ДП2 шт 4 30. Защитный токопровод КМ 32 шт 2 31. Комплект крепежных деталей КМ шт. 2 32. Имитатор к ПРЭМ Ду32 (Монтажная вставка) шт 2 33. Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 2 1 шт 2 34. Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка тонна 0,1157 35. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера. Расстояние перевозки 15 км, нормативное время пробега 1, 264 час, класс груза 1. т 0,1157 ИТОГО:
* Примечание по заполнению таблицы
1. Не допускается подача предложения на частичное выполнение работ, частичную поставку товара (относительно требуемого объема) по какому-либо наименованию.
Общая сумма контракта составляет: _____________________________
______________________________________________________________________________
(сумма контракта прописью)
Место исполнения контракта: __________________________________________________
______________________________________________________________________________
Срок исполнения контракта: ___________________________________________________
______________________________________________________________________________
Цена выполненных работ и оказанных услуг указана с учётом затрат на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов, а также иные налоги (в том числе НДС) и обязательные платежи и сборы, необходимые для исполнения контракта, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Цена работ на период действия государственного контракта не изменяется, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки осуществить работы по капитальному ремонту системы отопления в части объединения двух систем с единым узлом учета тепловой энергии для Арбитражного суда Астраханской области надлежащего качества и в сроки, установленные извещением о проведении запроса котировок и указанные в настоящей котировочной заявке.
Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировки цен и предоставление организацией котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.
_______________________ ______________________ ________________________
(должность) (подпись, Ф.И.О.) (расшифровка подписи: Ф., И, О.)
(М.П.)
Приложение № 3
к Извещению № 10зк/12 о запросе котировок от 03.07.2012г.
Проект
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ______
на выполнение работ по капитальному ремонту системы отопления в части объединения двух систем с единым узлом учета тепловой энергии
для Арбитражного суда Астраханской области
г. Астрахань «___» __________ 2012г.
Арбитражный суд Астраханской области, именуемый в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице заместителя председателя Арбитражного суда Подосинникова Юрия Васильевича, действующего на основании Федерального конституционного закона № 1-ФКЗ от 28.04.1995 г. «Об арбитражных судах в Российской Федерации» и приказа Арбитражного суда Астраханской области от 30.01.2012 г. № 4д/с, с одной стороны, и ____________________, именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________ , действующего на основании ________________ , с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и иного законодательства Российской Федерации, на основании результатов размещения заказа путем запроса котировок цен и в соответствии с Протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок № / от «___» ________ 2012 г. на участие в запросе котировок цен на выполнение работ по капитальному ремонту системы отопления для Арбитражного суда Астраханской области заключили настоящий Государственный контракт (далее - «Контракт») о нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по капитальному ремонту системы отопления в части объединения двух систем с единым узлом учета тепловой энергии для нужд Арбитражного суда Астраханской области в соответствии с локальным сметным расчетом (Приложение № 1 к настоящему Контракту) и сводным сметным расчетом (Приложение № 2 к настоящему Контракту), в дальнейшем именуемые "работы".
1.2. Подрядчик гарантирует соответствие выполненных работ по объемам и качеству условиям, предусмотренным настоящим Контрактом.
1.3. При исполнении настоящего Контракта Заказчик и Подрядчик руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и локальным сметным расчетом (Приложение № 1 к настоящему Контракту), определяющим объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования.
2. Цена Контракта
2.1. Настоящим Контрактом предусмотрено финансирование работ из бюджета Российской Федерации.
2.2. Общая цена (стоимость) контракта составляет _______________ рублей (_______________________________________________________________________ ).
(цена контракта прописью)
2.3. Цена Контракта является твердой, не подлежит изменению (за исключением случаев, согласованных сторонами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации) и включает в себя цену выполняемых по Контракту работ в соответствии с п. 1.1. Контракта, а также все возможные затраты и расходы Подрядчика, связанные с исполнением условий настоящего Контракта, в том числе расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи.
2.4. Оплата выполненных по настоящему Контракту работ производится Заказчиком без авансирования.
2.5. Оплата выполненных по настоящему Контракту работ осуществляется Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания сторонами акта приема – сдачи работ, который составляется и подписывается после исполнения Подрядчиком всех обязательств по выполнению работ, предусмотренных пунктом 1.1. Контракта.
2.6. Оплата выполненных работ по капитальному ремонту системы отопления осуществляется исключительно при условии выполнения Подрядчиком всех обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в разделе 13 настоящего Контракта.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Для выполнения работ по настоящему государственному контракту Подрядчик принимает на себя следующие обязательства:
3.1.1. провести все необходимые согласования с Заказчиком для выполнения работ по настоящему контракту.
3.1.2. при выполнении работ соблюдать правила охраны труда и техники безопасности.
3.1.3. обеспечить сохранность имущества, находящегося на площадке рядом с объектом ремонта, нести материальную ответственность за его утрату или повреждение, обеспечить при выполнении работ на площадке необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, противопожарные мероприятия, выполнение требований органов государственного надзора, своевременное освобождение территории объекта ремонта от конструкций, оборудования и мусора.
3.1.4. выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим государственным контрактом и приложениями к нему;
3.1.5. обеспечить:
- производство работ в полном соответствии со сметной документацией, нормативными актами Российской Федерации, строительными нормами и правилами (далее СНиП), в том числе имеющими рекомендательный и добровольный характер, а также техническими регламентами, дополняющими или изменяющими указанные СНиПы;
- выполнение строительного контроля при осуществлении капитального ремонта, качество выполнения всех работ в соответствии с локальным сметным расчетом, СНиП и ГОСТами;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта;
- выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории.
3.1.6. Организовать выполнение капитального ремонта системы отопления в соответствии с нормативными актами Российской Федерации, со СНиП 3.02.01-87, СНиП 3.03.01-87, СНиП 3.04.01-87, СНиП 3.05.01-85, СНиП 3.05.02-88*, СНиП 3.05.06-85, СНиП III-4-80*, СНиП 11-01-95, ПУЭ-1987 года, СНиП 23-02-2003, СП 23-101-2004 (или техническими регламентами, дополняющими или изменяющими указанные СНиПы).
3.2. При готовности объекта известить об этом Заказчика в 3-дневный срок.
3.3. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
- непригодности предоставленной Заказчиком технической документации;
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.
3.4. Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств.
3.5. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего государственного контракта.
3.6. Обязательства Заказчика
3.6.1. Произвести приемку работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в настоящем контракте.
3.6.2. Осуществлять строительный контроль (технический надзор) за ремонтом.
3.6.3. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего государственного контракта.
3.6.4. Произвести оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в настоящем контракте.
3.7. 3аказчик или уполномоченные им лица имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.
4. Сроки выполнения работ и порядок расчетов
4.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по капитальному ремонту системы отопления в части объединения двух систем с единым узлом учета тепловой энергии в здании Арбитражного суда Астраханской области, расположенного по адресу: г. Астрахань, пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6, в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента заключения настоящего контракта.
4.2. Подрядчик, по согласованию с Заказчиком, имеет право завершить выполнение работ по Контракту досрочно.
4.3. Обязательства по Контракту считаются выполненными с момента подписания сторонами акта сдачи - приемки работ по Контракту после исполнения Подрядчиком обязательств по выполнению всех работ, предусмотренных п. 1.1 Контракта.
5. Порядок сдачи и приемки выполненных работ
5.1. Сдача результата работ Подрядчиком и их приемка Заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.
5.2. Приемке подлежат полностью законченные по настоящему Контракту работы, предусмотренные локально – сметным расчетом (Приложение № 1 к Контракту).
5.3. В случае обнаружения дефектов Заказчик составляет мотивированный отказ в приемке работ и назначает дату повторной приемки выполненных работ после устранения Подрядчиком дефектов.
6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ
6.1. Подрядчик обязан выполнять обусловленную настоящим контрактом работу с соблюдением требований в соответствии с действующими нормами Российской Федерации.
6.2. Строительные материалы, оборудование, комплектующие изделия, конструкции и системы, применяемые Подрядчиком, должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям, сертификатам, иметь технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.
6.3. Подрядчик несет ответственность за качество выполненных работ согласно условиям настоящего контракта в течение 24 (двадцати четырех) месяцев с момента сдачи выполненных работ.
6.4. В случае некачественного выполнения работ Подрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости настоящего контракта в согласованный с Заказчиком срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении Подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе, для исправления некачественно выполненных работ, привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет «Подрядчика».
6.5. Заказчик вправе предъявить требование о безвозмездном устранении недостатков в работе по истечении гарантийного срока, если в течение установленного срока службы были выявлены существенные недостатки, допущенные по вине Подрядчика.
7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Государственный заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.
7.3. В случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,1% (ноль целых одной десятой процента) от общей стоимости работ. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Государственного заказчика.
8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. При возникновении обязательств, которые делают полностью или частично невозможным выполнение настоящего Контракта одной из Сторон, а именно: пожар, стихийной бедствие, война, военные действия всех видов, замена текущего законодательства и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от Сторон, сроки исполнения обязательств продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.
8.2. Если обстоятельство непреодолимой силы действует на протяжении одного месяца и не обнаруживает признаков прекращения, Контракт может быть расторгнут одной из Сторон путем направления уведомления другой Стороне.
8.3. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их подтверждения документ компетентного государственного органа.
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Все споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Контракту должны быть рассмотрены Сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения претензии.
9.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Московской области в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
10. Срок действия контракта
10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до __________________, а в рамках взаиморасчетов – до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему контракту.
11. Порядок изменения и расторжения Контракта
11.1. Расторжение Контракта осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
11.2. Изменение условий настоящего Контракта в одностороннем порядке не допускается.
11.3. Все изменения и дополнения к настоящему контракту осуществляются по взаимному согласию сторон путем заключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта.
12. Дополнительные условия
12.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.
12.1. В случае изменения адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов Стороны письменно извещают друг друга о таком изменении в течение 3 (трех) рабочих дней со дня такого изменения.
12.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются письменно, в виде дополнительных соглашений, подписанных полномочными представителями Сторон, и считаются неотъемлемой частью настоящего Контракта.
12.3. Настоящий Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых хранится у Заказчика, а второй – у Исполнителя.
12.4. Все перечисленные ниже Приложения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта:
Приложение № 1 – Локальный сметный расчет – на л.
Приложение № 5 – Сводный сметный расчет стоимости строительства – на л.
13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
| «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК» Арбитражный суд Астраханской области Местонахождение и почтовый адрес: 414014, г. Астрахань, пр-кт Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6, ИНН 3015009989/КПП 301501001; УФК по Астраханской области (Арбитражный суд А.О. л/сч. 03251498820); ГРКЦ ГУ Банка России по Астраханской обл., Р/Сч. № 40105810200000010001; БИК 041203001; ОКПО 03499276; ' 8 (8512) 48-44-04, 48-44-16, 48-44-08. | «ПОДРЯДЧИК» Местонахождение и почтовый адрес: ул. ИНН /КПП Р/СЧ. Банк получателя: К/СЧ. БИК ' Тел. |
1 4 . ПОДПИСИ СТОРОН
| От Заказчика: Арбитражный суд Астраханской области _________________ / Ю.В. Подосинников / « » 2012 г. МП | От Подрядчика: __________________ / / « » 2012 г. МП |
Опубликовано: 28.02.2014 17:16 Обновлено: 27.04.2023 18:13