Извещение № 4зк/13 о размещении государственного заказа способом запроса котировок на заправку картриджей для принтеров Арбитражного суда Астраханской области

АРБИТРАЖНЫЙ СУД АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6 414014, г. Астрахань Тел. (8512) 48-23-23 E-mail:astrahan.info@arbitr.ru http://astrahan.arbitr.ru ОКПО 03499276, ОГРН 1033000819114 ИНН/КПП 3015009989/301501001 27.02.2013г. № 4зк/13

«УТВЕРЖДАЮ» Заместитель председателя Арбитражного суда Астраханской области ________________ Ю.В. Подосинников «27» февраля 2013г.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 4зк/13
о размещении государственного заказа способом запроса котировок на заправку
картриджей для принтеров Арбитражного суда Астраханскойобласти

1. Заказчик:Арбитражный суд Астраханской области;

Почтовый адрес: 414014, г. Астрахань, пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6;

Адрес электронной почты: astrahan.info@arbitr.ru.

2. Источник финансирования заказа:федеральный бюджет Российской Федерации (в соответствии с лимитами бюджетного финансирования на 2013 год).

3. Форма котировочной заявки:котировочная заявка подается в соответствии с Приложением № 2 к Извещению о запросе котировок.

Заявка подается в письменном виде (оформляется на фирменном бланке, утвержденном подписью руководителя предприятия и печатью) или в форме электронного документа. Заявка, подаваемая в форме электронного документа, должна отвечать требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к электронным документам, в т.ч. иметь электронную цифровую подпись. Одновременно с заявкой, поданной в форме электронного документа, участник размещения заказа должен предоставить открытый ключ ЭЦП (электронной цифровой подписи).

4. Наименование, характеристики и количество поставляемого товара:Заправка картриджей для принтеров Арбитражного суда Астраханской области (согласно Приложению № 1 к Извещению о запросе котировок).

5. Место оказания услуг:заправка картриджей производится по месту нахождения Исполнителя.

6. Срок оказания услуг:со дня заключения Государственного контракта до полного исполнения обязательств по контракту, но не позднее 20.12.2013г.

7. Сведения о формировании цены контракта:цена выполняемых работ и оказываемых услуг по заправке картриджей для принтеров должна быть указана с учётом всех затрат исполнителя (поставщика), в том числе затрат на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов, прием картриджей от Заказчика на заправку и доставку заправленных картриджей по адресу Заказчика, а также других обязательных платежей и сборов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, необходимых для исполнения контракта.

8. Максимальная цена контракта:499000,00 рублей (четыреста девяносто девять тысяч рублей 00 копеек).

8.1. Обоснование максимальной цены контракта:

В ходе маркетингового исследования были получены ценовые предложенияна заправку картриджей для принтеров Арбитражного суда Астраханской области от следующих фирм:

1)ИП Пищин О.Н. (г. Астрахань, ул. Эспланадная, д. 8, тел. (8512) 70-33-55) – 495490,00 рублей (четыреста девяноста пять тысяч четыреста девяносто рублей 00 копеек).

2)ИП Каширин О.П. (г. Астрахань, ул. Кубанская, д. 68, тел. 8-903-349-11-16) – 504500,00 рублей (пятьсот четыре тысячи пятьсот рублей 00 коп.).

3)ИП Иванова И.А. (г. Астрахань, ул. Чехова, д. 9, тел. 51-57-54) – 500000,00 рублей(пятьсот тысяч рублей 00 коп.).

На основании полученных данных была рассчитана начальная (максимальная) цена контракта.

9. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

9.1.Место подачи: 414014, г. Астрахань, пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6, Арбитражный суд Астраханской области, каб. № 202;

9.2.Время подачи: в рабочие дни – с понедельника по четверг с 08 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, в пятницу – с 08 часов 30 минут до 16 часов 00 минут (время местное);

9.3.Дата и время начала подачи котировочных заявок: «28» февраля 2013 года с 08.30 часов;

9.4.Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: «11» марта 2013 года до 17 часов 30 минут (время местное);

9.5.Контактный телефон: (8512) 48-55-77, Федоров Александр Михайлович,

(8512) 48-44-08, Жукова Оксана Евгеньевна.

9.6.Адрес электронной почты:astrahan.info@arbitr.ru.

10. Сроки и условия оплаты товаров:Оплата выполненных работ и оказанных услуг по заправке картриджей для принтеров будет произведена на расчетный счет Исполнителя в российских рублях по безналичному расчетубез предварительной оплатыв течение 10 (десяти) банковских дней по факту оказания услуг в соответствии со счет-фактурой, товарной накладной и актом приема-передачи.

11. Срок подписания победителем проведения запроса котировок государственного контракта:в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.Требования к участникам размещения заказа:участниками размещения заказа не могут быть лица, занесенные в реестр недобросовестных поставщиков.

13. Дополнительная информация:Рассмотрение котировочных заявок участников размещения заказа будет проводиться в соответствии со статьями 44, 47 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» на соответствие требованиям, установленным в извещении о запросе котировок.

Котировочная заявка должна содержать следующие сведения:

1) наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа;

2) идентификационный номер налогоплательщика (возможно с котировочной заявкой представить копию свидетельства о регистрации юридического (физического) лица, копию свидетельства о регистрации в налоговом органе).

3) согласие участника размещения заказа исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок;

4) цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи).

Победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок и в которой указана наиболее низкая цена оказываемых медицинских услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками размещения заказа победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа.

В случае согласия принять участие в запросе котировок просим представить котировочную заявку.

Поставщиком может быть представлена только одна котировочная заявка, внесение изменений в которую не допускается.

Участники размещения заказа имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.

Единая комиссия не рассматривает и отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, или предложенная в них цена превышает максимальную цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок.

Условия исполнения государственного контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Уведомляем, что направление Заказчиком запроса котировки цен и представление поставщиком котировки цен не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Рассмотрение и оценка котировочных заявок состоится«12» марта 2013 года.

Риск опоздания доставки котировочной заявки, отправленной участником по почте, к указанному сроку несет участник размещения заказа.

Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме, заверена подписью уполномоченного представителя и печатью (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) (форма котировочной заявки – Приложение № 2 к настоящему запросу котировок). В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, заверены подписью уполномоченного лица и скреплены между собой (во избежание потери отдельных листов котировочной заявки).

Данное извещение будет опубликовано на официальном сайте Российской Федерации о размещении информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru.

Приложения: Приложение № 1. Техническое задание.

Приложение 2. Форма котировочной заявки.

Приложение 3. Проект государственного контракта.

Приложение № 1

к Извещению о запросе котировок № 4зк/13 от 27.02.2013г.

Техническое задание

к извещению о запросе котировок

на заправку картриджей для принтеров для нужд Арбитражного суда

Астраханскойобласти

1. Наименование картриджей, характеристика и количество услуг по заправке картриджей для нужд Арбитражного суда Астраханской области:

№	Наименование услуги, модель заправляемого картриджа, модель принтера, кол-во тонера	Единица измерения	Кол-во заправляемых картриджей
1.	Заправка и восстановление картриджа HP CE505A для принтера НР LJ P2055, тонер весом не менее 120 гр.	шт.	626
2.	Заправка и восстановление картриджа HP CC364A для принтера НР LJ 4014, тонер весом не менее 470 гр.	шт.	460
3.	Заправка и восстановление картриджа ML-D3470A для принтера Samsung ML3470D, тонер весом не менее 160 гр	шт.	625
4.	Заправка и восстановление картриджа MLT-D205E для принтера Samsung ML-3710D тонер весом не менее 150 гр	шт.	550
5.	Заправка и восстановление картриджа Q2612A для принтера НР LJ 1022, тонер весом не менее 100 гр.	шт.	634
ИТОГО:		шт.	2895

2.Требования Заказчика:

Для нужд Арбитражного суда Астраханской области требуется заправка картриджей для офисной техники исключительно указанных марок. Предложение участника должно включать в себя: подробное описание услуги с указанием наименования заправляемого аппарата и модели картриджа, а также вес тонера и производителя используемого тонера.

3. Требования к заправке картриджей:

Заправка картриджа включает в себя:

• диагностику картриджа;
• полную разборку картриджа;
• очистку всех деталей и бункеров от тонера;
• замена ролика заряда картриджа;
• замена фото барабана картриджа;
• замена ракеля картриджа;
• заправку картриджа тонером;
• сборку картриджа;
• перепрограммирование или установку нового чипа (при необходимости);
• контрольное тестирование картриджа;
• в стоимость услуг по заправке включена стоимость расходных материалов;
• технология заправки картриджей должна осуществляться в соответствии с рекомендациями сервисных организаций.
• заправка картриджей должна производиться только качественным и оригинальным тонером, с полным заполнением бункера. Качество тонера определяется путем печати пробной страницы, которая не будет содержать полос, точек, серого фона, грязи, повторного изображения и пр.;
• после заправки все картриджи должны упаковываться в светонепроницаемые пакеты, гарантирующие предотвращение засвечивания фоторецептора, попадание влаги и пыли, механических повреждений;
• страничный ресурс картриджей для печати на бумаге формата А4 после заправки должен быть не менее 99% ресурса, установленного производителем заправляемых картриджей;
• Исполнитель не реже 2-х раз в неделю должен осуществлять прием и доставку картриджей по адресу размещения Заказчика. Доставка обеспечивается автотранспортом Исполнителя и за счет Исполнителя;
• Исполнитель должен производить прием, заправку и доставку картриджей не более чем за 3 (три) рабочих дня.

Приложение № 2

к Извещению о запросе котировок № 4зк/13 от 27.02.2013г.

Заполняется на бланке организации (если имеется) «___» ___________ ____ г. № _______________

В Арбитражный суд Астраханской области, 414014, г. Астрахань, пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6.

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Изучив направленное Вами извещение о проведении запроса котировок, мы

_____________________________________________________________________________

(Полное наименование участника размещения заказа)

расположенный (проживающий) по адресу: _______________________________________

________________________________________________________ Тел. ________________

Банковские реквизиты:

Наименование банка: ________________________________________

ИНН ____________________, КПП ____________________________

Р/счет _____________________, Корр./счет ______________________

БИК ______________________, ОКПО _________________________

готовы осуществить заправку картриджей для принтеров Арбитражного суда Астраханской области на условиях, предусмотренных запросом котировок от «27» февраля 2013 г. № 4зк/13, а именно (полный и подробный перечень оказываемых услуг):

Наименование, количество картриджей,которые в соответствии с техническим заданием Заказчика обязуемся заправить,и цена контракта:

№ п/п	Наименование услуги, модель заправляемого картриджа, модель принтера, кол-во тонера	Кол-во заправляемых картриджей	Цена за ед. услуг, руб.	Общая цена, руб.
1.	Заправка и восстановление картриджа HP CE505A для принтера НР LJ P2055, тонер весом не менее 120 гр.	626
2.	Заправка и восстановление картриджа HP CC364A для принтера НР LJ 4014, тонер весом не менее 470 гр.	460
3.	Заправка и восстановление картриджа ML-D3470A для принтера Samsung ML3470D, тонер весом не менее 160 гр	625
4.	Заправка и восстановление картриджа MLT-D205E для принтера Samsung ML-3710D тонер весом не менее 150 гр	550
5.	Заправка и восстановление картриджа Q2612A для принтера НР LJ 1022, тонер весом не менее 100 гр.	634
Итого цена контракта:

Итого цена контракта составляет _______________________ руб.

___________________________________________________________________________ .

(цена контракта прописью)

Подтверждаем, что ________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

_________________________________________________________________________

отсутствует в реестре недобросовестных поставщиков.

Обязуемся выполнить все требования, указанные в запросе котировок и в Техническом задании на заправку картриджей для принтеров Арбитражного суда Астраханской области, а именно:

• диагностику картриджа;
• полную разборку картриджа;
• очистку всех деталей и бункеров от тонера;
• замена ролика заряда картриджа;
• замена фото барабана картриджа;
• замена ракеля картриджа;
• заправку картриджа тонером;
• сборку картриджа;
• перепрограммирование или установку нового чипа (при необходимости);
• контрольное тестирование картриджа;
• в стоимость услуг по заправке включена стоимость расходных материалов;
• технология заправки картриджей должна осуществляться в соответствии с рекомендациями сервисных организаций.
• заправка должна производиться только качественным и оригинальным тонером, с полным заполнением бункера. Качество тонера определяется путем печати пробной страницы, которая не будет содержать полос, точек, серого фона, грязи, повторного изображения и пр.;
• после заправки все картриджи должны упаковываться в светонепроницаемые пакеты, гарантирующие предотвращение засвечивания фоторецептора, попадание влаги и пыли, механических повреждений;
• страничный ресурс картриджей для печати на бумаге формата А4 после заправки должен быть не менее 99% ресурса, установленного производителем заправляемых картриджей;
• Исполнитель не реже 2-х раз в неделю должен осуществлять прием и доставку картриджей по адресу размещения Заказчика. Доставка обеспечивается автотранспортом Исполнителя и за счет Исполнителя;
• Исполнитель должен производить прием, заправку и доставку картриджей не более чем за 3 рабочих

Указанная нами цена товара включает в себя стоимость оказания услуг с учетом всех расходов на материалы, перевозку, страхование, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

Обязуемся доставить заправленные картриджи по адресу Заказчика: г. Астрахань, пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6, Арбитражный суд Астраханской области.

Согласны на оплату оказанных услуг в российских рублях, по безналичному расчету, без предварительной оплаты в течение 10 (десяти) банковских дней после оказания услуг в соответствии с платежными документами и актом приема-передачи оказанных услуг.

Перечень документов, представленных нами с котировочной заявкой:

- ___________________________________________________ ,

- ___________________________________________________ ,

- ___________________________________________________ .

Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировок и предложение поставщиком котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

________________________ ____________________ _________________________

(должность) (подпись) (Ф.И.О. подписавшего)

М.П.

Приложение № 3

к Извещению о запросе котировок № 4к/13 от 27.02.2013г.

Проект

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ____________

г. Астрахань «___» ___________ 2013г.

Арбитражный суд Астраханской области, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя председателя Арбитражного суда Спиридонова Сергея Александровича, действующего на основании Федерального конституционного закона № 1-ФКЗ от 28.04.1995г. «Об арбитражных судах в Российской Федерации» и Приказа № 4д/с от 30.01.2012г. с одной стороны, и _____________________, именуемое(ый) в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем«Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и иного законодательства Российской Федерации, на основании результатов размещения государственного заказа путем запроса котировок цен и в соответствии с Протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок №от «__»________2013 г. на участие в запросе котировок цен на оказание услуг по заправке картриджей для принтеров Арбитражного суда Астраханской области заключили настоящий Государственный контракт (далее - «Контракт») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. В соответствии с условиями настоящего контракта Исполнитель обязуется выполнить работу по заправке картриджей для принтеров, указанных в Спецификации (Приложение № 1 к Контракту), а Государственный заказчик принять и оплатить выполненные работы и оказанные услуги.

1.2. Заправка картриджей включает в себя: предварительное тестирование картриджа на ремонтопригодность, переборка картриджа, заполнение его тонером или чернилами, тестирование качества печати заправленного картриджа на принтере.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА, УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена контракта составляет __________ ( цена контракта прописью ) рублей.

2.2. Оплата производится в форме безналичного расчета на основании счета-фактуры и акта выполненных работ в течение 10 (десяти) банковских дней со дня фактического выполнения работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя за счет средств федерального бюджета в пределах лимита бюджетных обязательств, утвержденного на 2013 год.

2.3. Обязательства Заказчика по оплате стоимости работ считаются выполненными с момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

3.1. Используемые Исполнителем запасные части и расходные материалы должны иметь сертификаты качества и соответствовать ГОСТам, ТУ, действующим в Российской Федерации (гарантирующие качество и безопасность товаров), иметь товарный знак.

3.2. Картриджи на заправку и восстановление Исполнитель забирает по заявке Заказчика по адресу: г. Астрахань, пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6, каб. 107 (отправка, доставка, погрузка и разгрузка картриджей осуществляется Исполнителем и за счет Исполнителя).

3.3. Доставка заправленных картриджей по адресу Заказчика осуществляется транспортом Исполнителя и за счет Исполнителя.

3.4. В течение 3 (трех) рабочих дней после получения от Заказчика картриджей, предназначенных для заправки, Исполнитель осуществляет их заправку.

3.5. Заправка картриджей включает в себя: разборку, чистку, замену блоков фотобарабана и ракеля, замену и чистку зарядного ролика заряда, замену чипа (при наличии), замену дозирующего лезвия магнитного вала, его оболочки, с последующей заправкой сертифицированным тонером.

3.6. Моментом исполнения обязательств Исполнителя по выполнению работ считается приемка Заказчиком заправленных и отремонтированных картриджей и подписание сторонами акта выполненных работ.

3.7. Указанные в п. 2.2. настоящего контракта документы должны быть переданы Заказчику в день доставки картриджей и, в случае их неполучения, Исполнитель несет ответственность за все расходы, связанные с просрочкой поставки.

3.8. Исполнитель обязан передать Заказчику картриджи в упаковке (индивидуальная упаковка для каждого картриджа), обеспечивающей их сохранность при обычных условиях хранения и транспортировки.

3.9. Заказчик имеет право при приемке картриджей осуществить выборочное тестирование картриджа путем печати на принтере.

4. КАЧЕСТВО РАБОТ

4.1. Исполнитель гарантирует, что передаваемые Заказчику картриджи являются полностью заправленными и отремонтированными.

4.2. Исполнитель обеспечиваетупаковку картриджей в светонепроницаемую и недеформированную упаковку.

4.3. Подвижные элементы картриджей после восстановления и заправки должны легко перемещаться, без перекосов и заеданий.

4.4. Картриджи должны быть герметизированы средствами, исключающими самопроизвольное высыпание тонера.

4.5. Герметизирующие элементы должны легко удаляться перед установкой картриджа, не оставляя следов на поверхности картриджа. Картридж должен обеспечивать качество печати не хуже качества эталонной копии, иметь одинаковую плотность заправки, воспроизведения мелких деталей и тонких линий.

4.6. При работе картридж не должен допускать загрязнения подающего тракта принтера тонером. На отпечатках не должно быть дефектов изображения, пятен, точек, фона, в т.ч. и на обратной стороне отпечатка, размытого или нечёткого изображения.

4.7. Картридж должен обеспечивать получение числа копий, не менее указанного в технической документации на соответствующий тип печатающего устройства при заполнении страницы тонером по площади на 5%, по качеству – соответствующей контрольной копии.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1. Исполнитель гарантирует качество оказываемых услуг в течение не менее 5 (пяти) месяцев с момента передачи заправленных картриджей Исполнителем Заказчику (подписания уполномоченными представителями сторон акта выполненных работ).

5.2. Если в течение срока использования (п. 5.1. контракта) будут выявлены дефекты картриджей, Исполнитель обязуется за свой счет устранить выявленные дефекты.

5.3. Устранение дефектов производится Исполнителем в течение 5 (пяти) календарных дней с момента заявления о них Заказчиком. Расходы, связанные с устранением дефектов, несет Исполнитель.

5.4. При обнаружении дефектов, не подлежащих устранению, и невозможности дальнейшего использования картриджей картриджи подлежат замене за счет Исполнителя на идентичные в течение 5 (пяти) календарных дней с даты заявления Заказчиком о выявленных недостатках.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. Права и обязанности Заказчика:

6.1.1. При эксплуатации восстановленных и заправленных картриджей придерживаться требований, норм и правил, установленных инструкцией по эксплуатации, а также рекомендаций специалистов-инженеров.

6.1.2. Своевременно осуществлять оплату Исполнителю за проведенные работы в порядке и размере, определенные в разделе 2 настоящего Государственного контракта.

6.2. Права и обязанности Исполнителя:

6.2.1. Исполнитель предоставляет гарантию на ресурс картриджа (выработка порошка) в соответствии количеством копий, определенного производителем картриджа и рекомендованного производителем оргтехники в пределах +/- 5%.

6.2.2. Качественно выполнять силами своих специалистов предусмотренные Государственным контрактом работы в порядке и сроки, установленные п. 3.4.

6.2.3. В случае выявления Заказчиком некачественно заправленного картриджа Исполнитель обязуется за свой счет произвести перезаправку картриджа, но не более чем за 3 (три) рабочих дня.

6.2.4. В случае нарушения Заказчиком сроков платежа по выполненным работам Исполнитель вправе приостановить работы по контракту до уплаты задолженности или расторгнуть контракт.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты оказанных услуг Исполнитель вправе требовать уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы задолженности за каждый день просрочки. Государственный заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.

7.3. В случае нарушения сроков исполнения Исполнителем его обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Государственный заказчик вправе требовать уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта за каждый день просрочки. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения последнего и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств и которые Стороны были не в состоянии предвидеть или предотвратить.

8.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему контракте отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств.

8.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении и возможной продолжительности их действия.

8.4. Если обстоятельства, указанные в п. 8.1. настоящего контракта, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

9. ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПОЛНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

9.1. Изменение, дополнение и расторжение настоящего контракта возможно по соглашению сторон, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9.2. Контракт считается расторгнутым по соглашению сторон с момента подписания Сторонами соглашения о его расторжении, при условии урегулирования материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения контракта обязательствам.

10. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

10.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия, касающиеся исполнения настоящего контракта, были урегулированы в претензионном порядке.

10.2. В случае получения претензии одной из сторон, последняя должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

10.3. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются в соответствии с действующим законодательством в Арбитражном суде Московской области.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

11.1. Настоящий Контракт вступает в действие с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами всех своих обязательств, но не позднее 20.12.2013г..

11.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего, она обязана в течение двух дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

11.3. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

11.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение к Государственному контракту, являющееся его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Спецификация – на 1 л.

12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК» Арбитражный суд Астраханской области Местонахождение и почтовый адрес: 414014, г. Астрахань, пр-кт Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6, ИНН 3015009989/КПП 301501001; УФК по Астраханской области (Арбитражный суд А.О. л/сч. 03251498820); ГРКЦ ГУ Банка России по Астраханской обл., Р/Сч. № 40105810200000010001; БИК 041203001; ОКПО 03499276; '8 (8512) 48-44-08, 48-55-77,

«ИСПОЛНИТЕЛЬ» Местонахождение и почтовый адрес: ул. ИНН /КПП Р/СЧ. Банк получателя: К/СЧ. БИК 'Тел.

13. Подписи сторон

От Заказчика: Арбитражный суд Астраханской области _______________/Ю.В. Подосинников/ « » 2013 г. МП

От Исполнителя: ____________________ / / « » 2013 г. МП

Приложение № 1

к Государственному контракту № /13 от « » 2013г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ п/п	Наименование услуги, модель заправляемого картриджа, кол-во тонера	Кол-во заправляемых картриджей	Цена за ед. услуг, руб.	Общая цена, руб.
1.	Заправка и восстановление картриджа HP CE505A для принтера НР LJ P2055, тонер весом не менее 120 гр.	626
2.	Заправка и восстановление картриджа HP CC364A для принтера НР LJ 4014, тонер весом не менее 470 гр.	460
3.	Заправка и восстановление картриджа ML-D3470A для принтера Samsung ML3470D, тонер весом не менее 160 гр	625
4.	Заправка и восстановление картриджа MLT-D205E для принтера Samsung ML-3710D тонер весом не менее 150 гр	550
5.	Заправка и восстановление картриджа Q2612A для принтера НР LJ 1022, тонер весом не менее 100 гр.	634
Итого цена контракта:

От Заказчика: Арбитражный суд Астраханской области ________________ /Ю.В. Подосинников/ « » 2013 г. МП

От Исполнителя: ____________________ / / « » 2013 г. МП

Опубликовано: 03.03.2014 11:46 Обновлено: 27.04.2023 18:13