Извещение № 8зк/13 о размещении государственного заказа способом запроса котировок на выполнение работ по монтажу пожарной сигнализации порошкового пожаротушения в помещении, предназначенном под архив Арбитражного суда Астраханской области
|
АРБИТРАЖНЫЙ СУД АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6 414014, г. Астрахань Тел. (8512) 48-23-23 E-mail: astrahan.info@arbitr.ru astrahan.arbitr.ru ОКПО 03499276, ОГРН 1033000819114 ИНН/КПП 3015009989/301501001 07.06.2013г. № 8зк/13 |
«УТВЕРЖДАЮ» Заместитель председателя Арбитражного суда Астраханской области ________________ Ю.В. Подосинников «07» июня 2013 г. |
ИЗВЕЩЕНИЕ № 8зк/13
о размещении заказа способом запроса котировок на выполнение работ по монтажу пожарной сигнализации порошкового пожаротушения в помещении, предназначенном под архив Арбитражного суда Астраханской области
1. Заказчик – Арбитражный суд Астраханской области;
Почтовый адрес: 414014, г. Астрахань, пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6;
Адрес электронной почты: astrahan.info@arbitr.ru,
2. Источник финансирования – федеральный бюджет (в соответствии с лимитами бюджетного финансирования на 2013 год).
3. Форма котировочной заявки: котировочная заявка подается в соответствии с Приложением № 2 к Извещению о запросе котировок.
Заявка подается в письменном виде (оформляется на фирменном бланке, утвержденном подписью руководителя предприятия и печатью) или в форме электронного документа. Заявка, переданная по факсу, имеет юридическую силу в течение 3-х дней со дня предоставления. В течение этого срока участник обязан предоставить оригинал котировочной заявки.
Заявка, подаваемая в форме электронного документа, должна отвечать требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к электронным документам, в т. ч. иметь электронную цифровую подпись. Одновременно с заявкой, поданной в форме электронного документа, участник размещения заказа должен предоставить открытый ключ ЭЦП (электронной цифровой подписи).
4. Наименование, характеристика и объем оказываемых услуг: «Монтаж пожарной сигнализации порошкового пожаротушения в помещении, предназначенном под архив Арбитражного суда Астраханской области».
4.1. Характеристики выполняемых работ: согласно техническому заданию (в Приложении № 1 к извещению о проведении запроса котировок).
5. Место выполнения работ: г. Астрахань, Кировский район, Тихий пер., дом 6, литер строения А.
6. Срок выполнения работ: 20 (двадцать) календарных дней с момента заключения контракта.
7. Порядок формирования цены контракта : Цена контракта должна быть указана с учетом всех расходов Подрядчика (Исполнителя) на выполнение всех видов работ и оказание услуг, являющихся предметом запроса котировок, включая демонтажные работы, приобретение материалов и приспособлений, необходимых для выполнения работ, ответственное хранение, транспортных расходов по доставке, погрузку, разгрузку, монтаж материалов, приобретение или аренду механизмов, необходимых для выполнения работ, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов с учетом НДС, и других обязательных платежей, необходимых для выполнения государственного контракта.
8. Максимальная цена контракта – 110 490,00 рублей (сто десять тысяч четыреста девяносто рублей 00 коп.).
9. Обоснование максимальной цены контракта:
В ходе маркетингового исследования были получены предложения на выполнение работ по монтажу пожарной сигнализации порошкового пожаротушения в помещении, предназначенном под архив Арбитражного суда Астраханской области от следующих фирм:
- ООО «Электросервис» (416450, Астраханская обл., Приволжский район, с. Началово, пер. Проездной, д. 11, тел. (8512) 72-04-67) – 97 675,00 рублей (девяносто семь тысяч шестьсот семьдесят пять рублей 00 копеек),
- ООО «Пожарная безопасность» (414018, г. Астрахань, ул. Ковельская, д. 4 «А», тел.(8512) 35-11-86) –115 363,44 рублей (сто пятнадцать тысяч триста шестьдесят три рубля 44 копеек).
- ООО «Охрана» (г. Астрахань, ул. Адмирала Нахимова, 33; тел.:(8512) 59-25-66) – 118 437,00 (сто восемнадцать тысяч четыреста тридцать семь рублей 00 копеек).
На основании полученных данных была рассчитана начальная (максимальная) цена контракта.
10. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:
10.1. Место подачи: 414014, г. Астрахань, пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6, Арбитражный суд Астраханской области, каб. № 202;
10.2. Время подачи: в рабочие дни – с понедельника по четверг с 08 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, в пятницу – с 08 часов 30 минут до 16 часов 00 минут (время местное);
10.3. Дата и время начала подачи котировочных заявок: «10» июня 2013 года с 08.30 часов;
10.4. Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: «14» июня 2013 года до 16.00 часов;
10.5. Рассмотрение и оценка котировочных заявок состоится «17» июня 2013 года.
10.6. Контактные телефоны: (8512) 48-44-08, Жукова Оксана Евгеньевна,
Ильина Ирина Михайловна.
10.7. Адрес электронной почты: astrahan.info@arbitr.ru.
11. Срок и условия оплаты работ, услуг: Оплата выполненных работ и оказанных услуг будет произведена с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика в российских рублях по безналичному расчету без предварительной оплаты в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания Заказчиком акта приема-передачи выполненных работ (КС-2), справки о стоимости работ (КС-3) и счет-фактуры, выставленных Подрядчиком.
12. Срок подписания победителем проведения запроса котировок государственного контракта: в соответствии с законодательством Российской Федерации.
13. Требование к участникам размещения заказа: Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.
14. Дополнительная информация: Рассмотрение котировочных заявок участников размещения заказа будет проводиться в соответствии со статьями 44, 47 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» на соответствие требованиям, установленным в извещении о запросе котировок.
Каждая котировочная заявка будет рассмотрена на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок.
Котировочная заявка должна содержать следующие сведения:
1) наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа;
2) идентификационный номер налогоплательщика (возможно с котировочной заявкой представить копию свидетельства о регистрации юридического (физического) лица, копию свидетельства о регистрации в налоговом органе).
3) согласие участника размещения заказа исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок;
4) цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи).
Победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок и в которой указана наиболее низкая цена поставляемых товаров, выполняемых работ и оказываемых услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками размещения заказа победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа.
В случае согласия принять участие в запросе котировок просим представить вашу котировочную заявку.
Поставщиком может быть представлена только одна котировочная заявка.
В случае если предложенная в котировочных заявках цена государственного контракта превысит максимальную цену, указанную в извещении, то такие заявки комиссия рассматривать не будет.
Уведомляем, что направление Заказчиком запроса котировок цен и представление поставщиком (исполнителем) котировки цен не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.
Риск опоздания доставки котировочной заявки, отправленной участником по почте, к указанному сроку несет участник размещения заказа.
Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.
Внесение изменений в котировочную заявку не допускается.
Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме, заверена подписью уполномоченного представителя и печатью (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) либо представителем участника размещения заказа, имеющего полномочия для их подписания от имени участника размещения заказа (форма котировочной заявки – Приложение № 2 к настоящему запросу котировок). В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, заверены подписью уполномоченного лица и скреплены между собой (во избежание потери отдельных листов котировочной заявки).
Условия исполнения государственного контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.
Приложение № 1: Техническое задание.
Приложение № 2: Форма котировочной заявки.
Приложение № 3: Проект контракта.
Приложение № 4: Локальная смета.
Приложение № 1
к Извещению № 8зк/13 о запросе котировок от 07.06.2013г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по монтажу пожарной сигнализации порошкового пожаротушения в помещении, предназначенном под архив Арбитражного суда Астраханской области
1. Предмет контракта:
Монтаж пожарной сигнализации порошкового пожаротушения в помещении, предназначенном под архив Арбитражного суда Астраханской области.
2. Место расположения объекта: г. Астрахань, Кировский район, Тихий пер., дом 6, литер строения А.
3. Наименование, характеристики, количество, объем выполняемых работ, оказываемых услуг:
3.1. Общая площадь помещения, предназначенного под архив Арбитражного суда Астраханской области – 93,70 кв.м.
3.2. Виды выполняемых работ:
- поставка оборудования и материалов, используемых для монтажа;
- монтажные работы;
- пуско-наладочные работы;
- выпуск и комплектование исполнительной документацией;
- проведение приёмо-сдаточных испытаний и сдача систем в эксплуатацию.
3.3. Наименование, характеристики работ, услуг, применяемых товаров: см. таблицу
| № п/п | Наименование, характеристики работ, услуг, применяемых товаров | Ед. изм. | Кол-во, объем | Цена, руб. |
| Раздел 1. Монтажные работы | ||||
| 1. | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 0,08 | |
| 2. | Провод за подвесным потолком, сечением: до 6 мм2 | 100 м | 3,2 | |
| 3. | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | 100 м | 0,1 | |
| 4. | Измерение сопротивления шлейфа, сопротивления изоляции и омической асимметрии | 1 усилительный участок цепи | 3 | |
| 5. | Громкоговоритель или звуковая колонка: на столбе или на крыше, мощность до 10 Вт | 1 шт. | 1 | |
| 6. | Устройства промежуточные на количество лучей: 1 | 1 шт. | 6 | |
| 7. | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | 1 шт. | 20 | |
| 8. | Конструкции для установки приборов, масса: до 1 кг. | 1 шт. | 11 | |
| 9. | Прибор, устанавливаемый на фланцевых соединениях, масса: до 5 кг. | 1 шт. | 5 | |
| 10. | Прибор, устанавливаемый на фланцевых соединениях, масса: до 10 кг. | 1шт. | 6 | |
| 11. | Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор: блок базовый на 10 лучей | 1шт. | 1 | |
| 12. | Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов | 1 сигнал | 11 | |
| 13. | Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.) | 1 участок | 1 | |
| Раздел 2. Перечень товаров (материалов), используемых при выполнении работ | ||||
| 1. | Провод КСВВнLS 2х0,5 (или эквивалент) | м | 250 | |
| 2. | Провод КСВВнLS 4х0,5 (или эквивалент) | м | 20 | |
| 3. | Провод КПСнг-FRLS 1х2х0,75 (или эквивалент) | м | 50 | |
| 4. | Провод ШВВП 2х0,75 (или эквивалент) | м | 10 | |
| 5. | Светосигнальное устройство УСС – 1 (или эквивалент) | шт. | 1 | |
| 6. | Приемно-контрольный прибор «Гранит - 8» с АКБ (или эквивалент) | шт. | 1 | |
| 7. | Модуль МПП «Буран – 2,5» (или эквивалент) | шт. | 5 | |
| 8. | Модуль МПП «Буран – 8У» (или эквивалент) | шт. | 6 | |
| 9. | Устройство УСП 101 – 72Э (или эквивалент) | шт. | 6 | |
| 10. | Извещатель пожарный дымовой ИП – 212-141 (или эквивалент) | шт. | 20 | |
| 11. | Кабель – канал 10х15 | м | 8 | |
| 12. | Дюбеля с шурупами | шт. | 20 | |
| ИТОГО: | ||||
4. Условия выполнения работ:
4.1. Работы должны выполняться Подрядчиком в условиях работы Государственного заказчика полную рабочую неделю.
4.2. Все работы должны производиться квалифицированными рабочими, имеющими допуски к выполнению данного вида работ.
4.3. Результаты работ должны соответствовать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. Срок выполнения работ: не более 20 (двадцати) календарных дней с момента заключения контракта.
4.4. При проведении работ обеспечить сохранность действующих инженерных систем.
4.5. Подрядчик обязан:
4.5.1. Вести исполнительную, техническую документацию согласно требованиям СНиП, предоставить сертификаты на используемое сырье и материалы (противопожарные, санитарно-гигиенические).
4.5.2. Применять материалы, изделия, конструкции, только разрешенные государственным комитетом санитарно – эпидемиологического надзора к использованию на территории Российской Федерации, в общественных, производственных, жилых помещениях; административных зданиях.
4.5.3. До начала выполнения работ Подрядчик должен представить Заказчику список персонала, который будет задействован при выполнении работ на объекте (включая персонал субподрядчиков), с указанием фамилии, имени, отчества и паспортных данных каждого работника и указанием ответственного лица, осуществляющего контроль за производством работ.
4.5.4. Обеспечить своевременный вывоз строительного мусора, исключая его скопление в помещении, предназначенном под архив Арбитражного суда Астраханской области, а также поддерживать порядок во время производства работ.
4.5.5. Все работы проводятся непосредственно Подрядчиком лично, своими силами, инструментом, оборудованием и материалами.
4.5.6. При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования к безопасности выполняемых работ, а именно:
Работы проводятся в соответствии с действующим Законодательством РФ с обязательным выполнением норм и правил охраны труда, пожарной безопасности и техники безопасности, производственной санитарии, учитывая специфику действующего учреждения и соблюдение внутреннего распорядка.
При выполнении работ соблюдать требования СНиП III-4-80 «Техника безопасности в строительстве», СниП12-03-2001 и СниП12-042002 «Безопасность труда в строительстве» и правила пожарной безопасности согласно ППБ-01-93.
Правила пожарной безопасности согласно ППБ-01-93.
Подрядчик (Исполнитель) несет ответственность за:
- соблюдение техники безопасности, охраны труда своих работников;
- противопожарную безопасность на объекте;
- экологическую безопасность;
- электробезопасность.
4.5.7. Работы проводятся с 08-30 до 17-30 часов в будние дни, а также в субботу и воскресенье – по согласованию с Заказчиком.
4.5.8. При производстве Работ необходимо постоянное присутствие на Объекте ответственного уполномоченного сотрудника организации – Подрядчика.
4.5.9. Гарантийный срок на выполненную работу, установленные материалы и оборудование должен составлять не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с момента подписания акта приемки выполненных работ. В период гарантийного обслуживания системы Подрядчик обязан обеспечить круглосуточное сервисное обслуживание системы, предусматривающее экстренный выезд сервисного инженера Подрядчика на объект Заказчика в случае сбоя в работе или поломки системы в течение 1 (одного) часа с момента поступления вызова заказчика.
4.5.10. Объем гарантии качества на все работы и установленные и используемые материалы – 100%.
5. Требования к пожарной сигнализации, системе пожаротушения и к СОУЭ:
Пожарная сигнализация должна соответствовать требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе:
- ФЗ от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- свод правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (утв. приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 175);
- свод правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (утв. и введен в действиеприказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 173).
Требования к техническим средствам и устройствам (комплектующим) пожарной сигнализации и СОУЭ:
- характеристики монтируемых технических средств и устройств должны соответствовать характеристикам, указанным в таблицах «Состав комплектующих», а также соответствовать требованиям, установленным нормативными документами (НПБ, ГОСТ и т.д.) и должны быть согласованы с заказчиком до начала выполнения работ;
- на все монтируемые технические средства и устройства должны быть сертификаты соответствия, пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения и паспорта.
6. Требования к производству работ.
При монтаже должны приниматься меры для минимизации нарушения интерьера, существующей отделки помещений, а также окон и дверей. При прокладке кабельных проводок должны в максимальной степени использоваться существующие архитектурно-строительные решения, позволяющие вести скрытую проводку. При прокладке кабельных магистралей за фальш-потолком в коридорах могут использоваться декоративные кабельные каналы (короба), металлические кабельные лотки или трубы. При прокладке кабельных проводок в помещениях могут использоваться декоративные кабель-каналы (короба).
Технология и методы производства работ – в соответствии с действующими нормами. Работы производятся только в отведенной зоне работ. Работы производятся минимально необходимым количеством технических средств при необходимой мощности машин и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха.
Все виды, объемы и сроки выполнения работ подлежат обязательному согласованию с Заказчиком.
7. Требование к качеству работ:
Работы должны быть выполнены в соответствии с нормами, сводами правил, предусмотренными для выполнения данного типа работ:
- свод правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (утв. приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 175);
- свод правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (утв. и введены в действие приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 173).
8. Требования к результатам работ:
Результат работ должен соответствовать требованиям, установленным ГОСТми, ТУ, СНиПми, сопровождаться исполнительной документацией, сертификатами качества на применяемые строительные материалы, и сдаваться комиссии.
9. Требования к приёмо-сдаточным испытаниям.
Испытания проводятся приёмо-сдаточной комиссией. При испытаниях проводятся индивидуальные и комплексные опробования смонтированных систем.
Перечень актов, оформляемых по окончанию работ:
- акт приема в эксплуатацию системы пожарной сигнализации и пожаротушения;
- акты об окончании пусконаладочных работ;
- акт измерения сопротивления изоляции электропроводов;
- акт измерения сопротивления шлейфов;
- ведомости смонтированного оборудования.
По окончании приёмки должен быть произведён инструктаж и обучение персонала, эксплуатирующего системы, с составлением соответствующего акта.
Недостатки и дефекты подлежат устранению в течение 5 дней, но не позже срока окончания работ, указанного в контракте.
10. Подписание акта выполненных работ производится при предъявлении исполнительной документации в полном объеме в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
11. Все дополнительные работы, возникающие в процессе выполнения основного объема работ и необходимые для достижения конечного результата, подлежат выполнению за счет Подрядчика (Исполнителя) и не подлежат дополнительной оплате Заказчиком.
Приложение № 2
к Извещению № 8зк/13 о запросе котировок от 07.06.2013г.
ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК
На бланке организации (если имеется)
Дата, ____________
Исх. номер ____________
Кому: В Арбитражный суд Астраханской области
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
на выполнение работ по монтажу пожарной сигнализации порошкового пожаротушения в помещении, предназначенном под архив Арбитражного суда Астраханской области
Изучив Извещение о проведении запроса котировок, мы _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(Полное наименование участника размещения заказа)
расположенный (проживающий) по адресу:__________________________________________ _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Тел. ___________________________________________________________________________
Ответственное (контактное) лицо (фамилия, имя отчество полностью, № телефона ________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Банковские реквизиты:
Наименование банка: _________________________________________
ИНН ____________________, КПП _____________________________
Р/счет _____________________, Корр./счет ______________________
БИК ______________________, ОКПО __________________________
предлагаем осуществить работы по монтажу пожарной сигнализации порошкового пожаротушения в помещении, предназначенном под архив Арбитражного суда Астраханской области в соответствии с извещением № 8зк/13 от 07.06.2013г. о запросе котировок и техническим заданием (Приложение № 1 к извещению № 8зк/13 от 07.06.2013г. о проведении запроса котировок).
Мы согласны выполнить работы и исполнить все условия, указанные в извещении и техническом задании о проведении запроса котировок на выполнение работ по монтажу пожарной сигнализации порошкового пожаротушения в помещении, предназначенном под архив Арбитражного суда Астраханской области.
Цена, указанная в нашем предложении, включает в себя стоимость выполнения работ, оказания услуг, используемого товара:
| № п/п | Наименование, характеристики работ, услуг, применяемых товаров | Ед. изм. | Кол-во, объем | Цена, руб. |
| Раздел 1. Монтажные работы | ||||
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| n. | ||||
| Раздел 2. Перечень товаров (материалов), используемых при выполнении работ | ||||
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| n. | ||||
| ИТОГО: | ||||
* Примечание по заполнению таблицы
1. Не допускается подача предложения на частичное выполнение работ, частичную поставку товара (относительно требуемого объема) по какому-либо наименованию.
Общая сумма контракта составляет: _____________________________
______________________________________________________________________________
(сумма контракта прописью)
Место исполнения контракта: г. Астрахань, Кировский район, Тихий пер., дом 6, литер строения А.
Срок исполнения контракта: ___________________________________________________
______________________________________________________________________________
Цена контракта указана нами с учетом всех расходов Подрядчика (Исполнителя) на выполнение всех видов работ и оказание услуг, являющихся предметом запроса котировок, включая демонтажные работы, приобретение материалов и приспособлений, необходимых для выполнения работ, ответственное хранение, транспортных расходов по доставке, погрузку, разгрузку, монтаж материалов, приобретение или аренду механизмов, необходимых для выполнения работ, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов с учетом НДС, и других обязательных платежей, необходимых для выполнения государственного контракта.
Цена работ на период действия государственного контракта не изменяется, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки осуществить работы по монтажу пожарной сигнализации порошкового пожаротушения в помещении, предназначенном под архив Арбитражного суда Астраханской области, надлежащего качества и в сроки, установленные извещением о проведении запроса котировок и указанные в настоящей котировочной заявке.
Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировки цен и предоставление организацией котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.
_______________________ ______________________ ________________________
(должность) (подпись, Ф.И.О.) (расшифровка подписи: Ф., И, О.)
(М.П.)
Приложение № 3
к Извещению № 8зк/13 о запросе котировок от 07.06.2013г.
Проект
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ______
на выполнение работ по монтажу пожарной сигнализации порошкового пожаротушения в помещении, предназначенном под архив Арбитражного суда Астраханской области
г. Астрахань «___» __________ 2013г.
Арбитражный суд Астраханской области, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя председателя Арбитражного суда ______________________ , действующего на основании Федерального конституционного закона № 1-ФКЗ от 28.04.1995г. «Об арбитражных судах в Российской Федерации» и приказа Арбитражного суда Астраханской области от 30.01.2012 г. № 4д/с, с одной стороны, и ____________________, именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________ , действующего на основании ________________ , с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и иного законодательства Российской Федерации, на основании результатов размещения заказа способом запроса котировок цен и в соответствии с Протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок № / от «___»________ 2013 г. на участие в запросе котировок цен на выполнение работ по монтажу пожарной сигнализации порошкового пожаротушения в помещении, предназначенном под архив Арбитражного суда Астраханской области, заключили настоящий Государственный контракт (далее - «Контракт») о нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по монтажу пожарной сигнализации порошкового пожаротушения в помещении, предназначенном под архив Арбитражного суда Астраханской области, в соответствии с локальным сметным расчетом (Приложение № 1 к настоящему Контракту), в дальнейшем именуемые "работы".
1.2. Подрядчик гарантирует соответствие выполненных работ по объемам и качеству условиям, предусмотренным настоящим Контрактом.
1.3. При исполнении настоящего Контракта Заказчик и Подрядчик руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и локальным сметным расчетом (Приложение № 1 к настоящему Контракту), определяющим объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования.
2. Цена Контракта
2.1. Настоящим Контрактом предусмотрено финансирование работ из бюджета Российской Федерации.
2.2. Общая цена (стоимость) контракта составляет __________ рублей (_______________________________________________________________ ).
(цена контракта прописью)
2.3. Цена Контракта является твердой, не подлежит изменению (за исключением случаев, согласованных сторонами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации).
2.4. Цена Контракта включает в себя цену выполняемых по Контракту работ в соответствии с п. 1.1. настоящего Контракта, а также все возможные затраты и расходы Подрядчика, связанные с исполнением условий настоящего Контракта, в том числе всех расходов Подрядчика на выполнение всех видов работ и оказание услуг, являющихся предметом Контракта, включая демонтажные работы, приобретение материалов и приспособлений, необходимых для выполнения работ, ответственное хранение, транспортных расходов по доставке, погрузку, разгрузку, монтаж материалов, приобретение или аренду механизмов, необходимых для выполнения работ, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов с учетом НДС, и других обязательных платежей, необходимых для выполнения настоящего Контракта.
2.5. Оплата выполненных по настоящему Контракту работ производится Заказчиком без авансирования.
2.6. Оплата выполненных по настоящему Контракту работ осуществляется Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания сторонами акта приема – сдачи работ, который составляется и подписывается после исполнения Подрядчиком всех обязательств по выполнению работ, предусмотренных пунктом 1.1. Контракта.
2.7. Оплата выполненных работ по монтажу пожарной сигнализации порошкового пожаротушения в помещении, предназначенном под архив Арбитражного суда Астраханской области, осуществляется исключительно при условии выполнения Подрядчиком всех обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в разделе 13 настоящего Контракта.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Для выполнения работ по настоящему государственному контракту Подрядчик принимает на себя следующие обязательства:
3.1.1. провести все необходимые согласования с Заказчиком для выполнения работ по настоящему контракту.
3.1.2. при выполнении работ соблюдать правила охраны труда и техники безопасности.
3.1.3. обеспечить сохранность имущества, находящегося на площадке рядом с объектом, нести материальную ответственность за его утрату или повреждение, обеспечить при выполнении работ на площадке необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, противопожарные мероприятия, выполнение требований органов государственного надзора, своевременное освобождение территории объекта от конструкций, оборудования и мусора.
3.1.4. выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим государственным контрактом и приложениями к нему;
3.1.5. обеспечить:
- производство работ в полном соответствии со сметной документацией, нормативными актами Российской Федерации, строительными нормами и правилами (далее СНиП), в том числе имеющими рекомендательный и добровольный характер, а также техническими регламентами, дополняющими или изменяющими указанные СНиПы;
- выполнение контроля при осуществлении монтажа пожарной сигнализации порошкового пожаротушения, качество выполнения всех работ в соответствии с локальным сметным расчетом, СНиП и ГОСТами;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта;
- выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории.
3.1.6. Организовать выполнение работ по монтажу пожарной сигнализации порошкового пожаротушения в помещении, предназначенном под архив Арбитражного суда Астраханской области, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.
В результате выполнения работ и оказания услуг пожарная сигнализация порошкового пожаротушения в помещении, предназначенном под архив Арбитражного суда Астраханской области, должна соответствовать требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе:
- ФЗ от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- свод правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (утверждены приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 175);
- свод правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (утверждены и введены в действие приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 173).
Требования к техническим средствам и устройствам (комплектующим) пожарной сигнализации и СОУЭ:
- характеристики монтируемых технических средств и устройств должны соответствовать характеристикам, указанным в таблицах «Состав комплектующих», а также соответствовать требованиям, установленным нормативными документами (НПБ, ГОСТ и т.д.) и должны быть согласованы с заказчиком до начала выполнения работ;
- на все монтируемые технические средства и устройства должны быть сертификаты соответствия, пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения и паспорта.
3.2. Подрядчик при готовности объекта обязан известить об этом Заказчика в 3-дневный срок.
3.3. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
- непригодности предоставленной Заказчиком технической документации;
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.
3.4. Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств.
3.5. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего государственного контракта.
3.6. Обязательства Заказчика.
3.6.1. Произвести приемку работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в настоящем контракте.
3.6.2. Осуществлять строительный контроль (технический надзор) за ремонтом.
3.6.3. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего государственного контракта.
3.6.4. Произвести оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в разделе 2 настоящего Контракта.
3.7. 3аказчик или уполномоченные им лица имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.
4. Сроки выполнения работ и порядок расчетов
4.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу пожарной сигнализации порошкового пожаротушения в помещении, предназначенном под архив Арбитражного суда Астраханской области, расположенного по адресу г. Астрахань, Кировский район, Тихий пер., дом 6, литер строения А., в течение ___ (___________) календарных дней с момента заключения настоящего Контракта.
4.2. Подрядчик, по согласованию с Заказчиком, имеет право завершить выполнение работ по Контракту досрочно.
4.3. Обязательства по Контракту считаются выполненными с момента подписания сторонами акта сдачи - приемки работ по Контракту после исполнения Подрядчиком обязательств по выполнению всех работ, предусмотренных п. 1.1 Контракта.
5. Порядок сдачи и приемки выполненных работ
5.1. Сдача результата работ Подрядчиком и их приемка Заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.
5.2. Приемке подлежат полностью законченные по настоящему Контракту работы, предусмотренные локальной сметой (локально – сметным расчетом) (Приложение № 1 к настоящему Контракту).
5.3. В случае обнаружения дефектов Заказчик составляет мотивированный отказ в приемке работ и назначает дату повторной приемки выполненных работ после устранения Подрядчиком дефектов.
6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ
6.1. Подрядчик обязан выполнять обусловленную настоящим контрактом работу с соблюдением требований в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Гарантийный срок на выполненную работу, установленные материалы и оборудование должен составлять не менее ___ (_____________) месяцев с момента подписания акта приемки выполненных работ. В период гарантийного обслуживания системы Подрядчик обязан обеспечить круглосуточное сервисное обслуживание системы, предусматривающее экстренный выезд сервисного инженера Подрядчика на объект Заказчика в случае сбоя в работе или поломки системы в течение 1 (одного) часа с момента поступления вызова заказчика.
6.3. Объем гарантии качества на все работы и установленные и используемые материалы – 100%.
6.4. Строительные материалы, оборудование, комплектующие изделия, конструкции и системы, применяемые Подрядчиком, должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям, сертификатам, иметь технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.
6.5. Подрядчик несет ответственность за качество выполненных работ согласно условиям настоящего контракта в течение ___ (___________) месяцев с момента сдачи выполненных работ.
6.6. В случае некачественного выполнения работ Подрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости настоящего контракта в согласованный с Заказчиком срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении Подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе, для исправления некачественно выполненных работ, привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.
6.7. Заказчик вправе предъявить требование о безвозмездном устранении недостатков в работе по истечении гарантийного срока, если в течение установленного срока службы были выявлены существенные недостатки, допущенные по вине Подрядчика.
7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Государственный заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.
7.3. В случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,1% (ноль целых одной десятой процента) от общей стоимости работ. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Государственного заказчика.
8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. При возникновении обязательств, которые делают полностью или частично невозможным выполнение настоящего Контракта одной из Сторон, а именно: пожар, стихийной бедствие, война, военные действия всех видов, замена текущего законодательства и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от Сторон, сроки исполнения обязательств продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.
8.2. Если обстоятельство непреодолимой силы действует на протяжении одного месяца и не обнаруживает признаков прекращения, Контракт может быть расторгнут одной из Сторон путем направления уведомления другой Стороне.
8.3. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их подтверждения документ компетентного государственного органа.
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Все споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Контракту должны быть рассмотрены Сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения претензии.
9.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Московской области в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
10. Срок действия контракта
10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до __________________, а в рамках взаиморасчетов – до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему контракту.
11. Порядок изменения и расторжения Контракта
11.1. Расторжение Контракта осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
11.2. Изменение условий настоящего Контракта в одностороннем порядке не допускается.
11.3. Все изменения и дополнения к настоящему контракту осуществляются по взаимному согласию сторон путем заключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта.
12. Дополнительные условия
12.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.
12.1. В случае изменения адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов Стороны письменно извещают друг друга о таком изменении в течение 3 (трех) рабочих дней со дня такого изменения.
12.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются письменно, в виде дополнительных соглашений, подписанных полномочными представителями Сторон, и считаются неотъемлемой частью настоящего Контракта.
12.3. Настоящий Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых хранится у Заказчика, а второй – у Исполнителя.
12.4. Все перечисленные ниже Приложения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта:
Приложение № 1 – Локальная смета (Локальный сметный расчет) – на л.
13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
| «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК» Арбитражный суд Астраханской области Местонахождение и почтовый адрес: 414014, г. Астрахань, пр-кт Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6, ИНН 3015009989/КПП 301501001; УФК по Астраханской области (Арбитражный суд А.О. л/сч. 03251498820); ГРКЦ ГУ Банка России по Астраханской обл., Р/Сч. № 40105810200000010001; БИК 041203001; ОКПО 03499276; ' 8 (8512) 48-44-04, 48-44-16, 48-44-08. | «ПОДРЯДЧИК» Местонахождение и почтовый адрес: ул. ИНН /КПП Р/СЧ. Банк получателя: К/СЧ. БИК ' Тел. |
1 4 . ПОДПИСИ СТОРОН
| От Заказчика: Арбитражный суд Астраханской области _________________ / / « » 2013 г. МП | От Подрядчика: __________________ / / « » 2013 г. МП |
Приложение № 1
к Государственному контракту № _______ от _____________2013г.
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
на выполнение работ по монтажу пожарной сигнализации порошкового пожаротушения в помещении,
предназначенном под архив Арбитражного суда Астраханской области
Опубликовано: 03.03.2014 12:53 Обновлено: 27.04.2023 18:13