Извещение № 12зк/13 о размещении заказа способом запроса котировок на выполнение работ по ремонту покрытий тротуаров на прилегающей к зданию Арбитражного суда Астраханской области территории
|
АРБИТРАЖНЫЙ СУД АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6 414014, г. Астрахань Тел. (8512) 48-23-23 E-mail: astrahan.info@arbitr.ru astrahan.arbitr.ru ОКПО 03499276, ОГРН 1033000819114 ИНН/КПП 3015009989/301501001 26.09.2013г. № 12зк/13 |
«УТВЕРЖДАЮ» Заместитель председателя Арбитражного суда Астраханской области ________________ Ю.В. Подосинников «26» сентября 2013г. |
ИЗВЕЩЕНИЕ № 12зк/13
о размещении заказа способом запроса котировок на выполнение работ по ремонту покрытий тротуаров на прилегающей к зданию Арбитражного суда Астраханской области территории
1. Заказчик: Арбитражный суд Астраханской области;
Почтовый адрес: 414014, г. Астрахань, пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6;
Адрес электронной почты: astrahan.info@arbitr.ru.
2. Источник финансирования заказа: федеральный бюджет (в соответствии с лимитами бюджетного финансирования на 2013 год).
3. Форма котировочной заявки: котировочная заявка подается в соответствии с Приложением № 2 к Извещению о запросе котировок.
Заявка подается в письменном виде (оформляется на фирменном бланке, утвержденном подписью руководителя предприятия и печатью) или в форме электронного документа. Заявка, переданная по факсу, имеет юридическую силу в течение 3-х дней со дня предоставления. В течение этого срока участник обязан предоставить оригинал котировочной заявки.
Заявка, подаваемая в форме электронного документа, должна отвечать требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к электронным документам, в т. ч. иметь электронную цифровую подпись. Одновременно с заявкой, поданной в форме электронного документа, участник размещения заказа должен предоставить открытый ключ ЭЦП (электронной цифровой подписи).
4. Наименование, характеристики и объем выполняемых работ и оказываемых услуг: «Ремонт покрытий тротуаров на прилегающей к зданию Арбитражного суда Астраханской области территории».
4.1. Характеристики выполняемых работ: техническое задание содержится в Приложении № 1 к извещению о проведении запроса котировок, Локальный сметный расчет – в Приложении № 4 к извещению о проведении запроса котировок.
5. Место выполнения работ: г. Астрахань, проспект Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6, Арбитражный суд Астраханской области.
6. Срок выполнения работ: не более 30-ти (тридцати) календарных дней с момента заключения контракта.
7. Срок предоставления гарантий качества на проведенные работы: должен быть не менее 24-х (двадцати четырех) месяцев с момента подписания акта приемки выполненных работ.
8. Порядок формирования цены контракта: Цена контракта должна быть указана с учетом всех расходов Исполнителя на выполнение работ и оказание услуг: ремонт покрытий тротуаров, расходы на приобретение, хранение материалов, оборудования, приспособлений, приобретение или аренду механизмов, необходимых для ремонта покрытий тротуаров с учетом используемых материалов, транспортных расходов, с учетом НДС, уплаты налогов, таможенных пошлин, страхования, сборов и других обязательных платежей, необходимых для выполнения государственного контракта, устранение недостатков и дефектов, выявленных в процессе гарантийной эксплуатации тротуара (если таковые возникнут в процессе эксплуатации), иных затрат и налогов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9. М аксимальная цена контракта: 499 792,74 рублей (четыреста девяносто девять тысяч семьсот девяносто два рубля 74 копейки).
10. Обоснование максимальной цены контракта:
В ходе маркетингового исследования были получены локальные сметные расчеты на выполнение работ по ремонту покрытий тротуаров на прилегающей к зданию Арбитражного суда Астраханской области территории, отвечающие требованиям, заявленным в настоящем запросе котировочной цены, от двух фирм:
- КП № 1 – 499 792,74 руб. (четыреста девяносто девять тысяч семьсот девяносто два рубля 74 копейки).
- КП № 2 – 508 546,00 руб. (пятьсот восемь тысяч пятьсот сорок шесть рублей 00 копеек).
Начальная (максимальная) цена контракта сформирована Заказчиком на основании локального сметного расчета (Приложение № 4 к извещению) с наименьшей предложенной ценой выполнения работ и составляет 499 792,74 рубля.
11. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:
11.1. Место подачи: 414014, г. Астрахань, пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6, Арбитражный суд Астраханской области, каб. № 202;
11.2. Время подачи: в рабочие дни – с понедельника по четверг с 08 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, в пятницу – с 08 часов 30 минут до 16 часов 00 минут (время местное);
11.3. Дата и время начала подачи котировочных заявок: «27» сентября 2013 года с 08.30 часов;
11.4. Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: «07» октября 2013 года до 17.30 часов;
11.5. Контактный телефон: (8512) 48-44-08, Жукова Оксана Евгеньевна;
Ильина Ирина Михайловна.
11.6. Адрес электронной почты: astrahan.info@arbitr.ru.
12. Сроки и условия оплаты работ, услуг: Оплата выполненных работ и оказанных услуг будет произведена с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика в российских рублях по безналичному расчету без предварительной оплаты в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания акта приема-передачи выполненных работ.
13. Срок подписания победителем проведения запроса котировок государственного контракта: в соответствии с законодательством Российской Федерации.
14. Требование к участникам размещения заказа: Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.
15. Дополнительная информация: Рассмотрение котировочных заявок участников размещения заказа будет проводиться в соответствии со статьями 44, 47 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» на соответствие требованиям, установленным в извещении о запросе котировок.
Каждая котировочная заявка будет рассмотрена на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок.
Котировочная заявка должна содержать следующие сведения:
1) наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа;
2) идентификационный номер налогоплательщика (возможно с котировочной заявкой представить копию свидетельства о регистрации юридического (физического) лица, копию свидетельства о регистрации в налоговом органе).
3) согласие участника размещения заказа исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок;
4) цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи).
Победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок и в которой указана наиболее низкая цена поставляемых товаров, выполняемых работ и оказываемых услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками размещения заказа победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа.
В случае согласия принять участие в запросе котировок просим представить вашу котировочную заявку.
Поставщиком может быть представлена только одна котировочная заявка.
В случае если предложенная в котировочных заявках цена государственного контракта превысит максимальную цену, указанную в извещении, то такие заявки комиссия рассматривать не будет.
Уведомляем, что направление Заказчиком запроса котировок цен и представление поставщиком (исполнителем) котировки цен не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.
Рассмотрение и оценка котировочных заявок состоится «08» октября 2013 года.
Риск опоздания доставки котировочной заявки, отправленной участником по почте, к указанному сроку несет участник размещения заказа.
Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.
Внесение изменений в котировочную заявку не допускается.
Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме, заверена подписью уполномоченного представителя и печатью (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) либо представителем участника размещения заказа, имеющего полномочия для их подписания от имени участника размещения заказа (форма котировочной заявки – Приложение № 2 к настоящему запросу котировок). В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, заверены подписью уполномоченного лица и скреплены между собой (во избежание потери отдельных листов котировочной заявки).
Условия исполнения государственного контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.
Приложение № 1: Техническое задание.
Приложение № 2: Форма котировочной заявки.
Приложение № 3: Проект контракта.
Приложение № 4: Локальный сметный расчет.
Приложение № 1
к Извещению № 12зк/13 о запросе котировок от 26.09.2013г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по ремонту покрытий тротуаров на прилегающей к зданию Арбитражного суда Астраханской области территории
1. Предмет контракта: Выполнение работ по ремонту покрытий тротуаров на прилегающей к зданию Арбитражного суда Астраханской области территории.
2. Место расположения объекта: пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6, Кировский район, г. Астрахань.
3. Наименование, характеристики, количество, объем выполняемых работ, оказываемых услуг:
| № п/п | Наименование, характеристики работ, услуг, товаров | Ед. изм. | Кол-во, объем |
| Раздел 1. Демонтажные работы | |||
| 1. | Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель. | 100 м2 основания | 1,8 |
| 2. | Разборка покрытий и оснований щебеночных | 100 м3 конструкций | 0,27 |
| 3. | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 2,5 |
| 4. | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 61,81 |
| 5. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера. Расстояние перевозки 10 км;% нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 1 | т | 61,81 |
| Раздел 2. Устройство покрытий тротуаров | |||
| 6. | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня | 100 м2 дорожек и тротуаров | 0,4 |
| 7. | На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 | 100 м2 дорожек и тротуаров | 0,4 |
| 8. | Щебень из гравия для строительных работ марка: Др.8, фракция 10-20 мм | м3 | 11,76 |
| 9. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,18 |
| 10. | Песок природный для строительных работ мелкий | м3 | 21,6 |
| 11. | Устройство покрытий из цветной тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1м2: 55 шт. | 10 м2 | 18 |
| 12. | Брусчатка прямоугольная гиперпрессованная, размер: 240х120х70 мм, марка 500 | м2 | 183,6 |
| 13. | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 2,5 |
| 14. | Камни бортовые бетонные, марка: 300 (БР 100.20.8 | м3 | 4 |
4. Условия выполнения работ:
4.1. Работы должны выполняться Подрядчиком в условиях работы Государственного заказчика полную рабочую неделю, без прекращения работы Арбитражного суда Астраханской области.
4.2. При проведении работ обеспечить защитные мероприятия по шумозащите и сохранности действующих инженерных систем.
4.3. Подрядчик обязан:
4.3.1. Вести исполнительную, техническую документацию согласно требованиям СНиП, предоставить сертификаты на используемое сырье и материалы (противопожарные, санитарно-гигиенические).
4.3.2. Применять материалы, изделия, конструкции, только разрешенные государственным комитетом санитарно – эпидемиологического надзора к использованию на территории Российской Федерации, в общественных, производственных, жилых помещениях; административных зданиях.
4.3.3. В связи с тем, что на территории Объекта установлен пропускной режим, при необходимости прохода в здание суда это осуществляется по паспортам по заранее согласованным с Заказчиком заявкам и спискам.
До начала выполнения работ Подрядчик должен представить Заказчику список персонала, который будет задействован при выполнении работ на объекте (включая персонал субподрядчиков), с указанием фамилии, имени, отчества и паспортных данных каждого работника и указанием ответственного лица, осуществляющего контроль за производством работ.
4.3.4. Обеспечить своевременный вывоз строительного мусора, исключая его скопления в помещениях и на территории Арбитражного суда Астраханской области, а также поддерживать порядок во время производства Работ, поскольку Работы выполняются в режиме действующего предприятия.
4.3.5. Все работы проводятся непосредственно Подрядчиком лично, своими силами, инструментом, оборудованием и материалами.
4.3.6. При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования пожарной безопасности, правила техники безопасности и охраны труда, правила внутреннего распорядка Заказчика.
4.3.7. Работы проводятся с 08-30 до 17-30 часов в будние дни, а также в иное время и в субботу и воскресенье – по согласованию с Заказчиком.
4.3.8. При производстве Работ необходимо постоянное присутствие на Объекте ответственного уполномоченного сотрудника организации - Подрядчика.
4.3.9. Внос и вынос строительного материала на территорию Арбитражного суда Астраханской области осуществляется по оформленным материальным пропускам в заранее согласованное с Заказчиком время.
5. Гарантийный срок:
5.1. Гарантийный срок на выполненную работу, установленные материалы и оборудование должен составлять не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с момента подписания акта приемки выполненных работ (КС-2, КС-3).
5.2. Подрядчик обязан в течение гарантийного срока устранять все выявленные недостатки за свой счет. В случае некачественного выполнения работ все расходы по устранению причиненного ущерба производятся за счет Подрядчика.
5.3. Объем гарантии качества на все работы и установленные и используемые материалы – 100%.
6. Срок выполнения работ: не более 30-ти (тридцати) календарных дней с момента заключения контракта.
7. Подписание акта выполненных работ производится при предъявлении исполнительной документации в полном объеме в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8. Все дополнительные работы, возникающие в процессе выполнения основного объема работ и необходимые для достижения конечного результата, подлежат выполнению за счет Подрядчика (Исполнителя) и не подлежат дополнительной оплате Заказчиком.
Приложение № 2
к Извещению № 12зк/13 о запросе котировок от 26.09.2013г.
ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК
На бланке организации (если имеется)
Дата, ____________
Исх. номер ____________
Кому: В Арбитражный суд Астраханской области
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
на выполнение работ по ремонту покрытий тротуаров на прилегающей к зданию Арбитражного суда Астраханской области территории
Изучив Извещение о проведении запроса котировок, мы _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(Полное наименование участника размещения заказа)
расположенный (проживающий) по адресу:__________________________________________ _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Тел. ___________________________________________________________________________
Ответственное (контактное) лицо (фамилия, имя отчество полностью, № телефона ________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Банковские реквизиты:
Наименование банка: _________________________________________
ИНН ____________________, КПП _____________________________
Р/счет _____________________, Корр./счет ______________________
БИК ______________________, ОКПО __________________________
предлагаем осуществить работы по ремонту покрытий тротуаров на прилегающей к зданию Арбитражного суда Астраханской области территории в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Извещению № 12зк/13 от 26.09.2013г. о проведении запроса котировок), и в соответствии с локальным сметным расчетом (Приложение № 4 к Извещению № 12зк/13 от 26.09.2013г. о проведении запроса котировок).
Мы согласны выполнить работы и исполнить все условия, указанные в извещении и техническом задании о проведении запроса котировок на выполнение работ по ремонту тротуаров на прилегающей территории Арбитражного суда Астраханской области.
Наше предложение о цене контракта составляет _____________________________ рублей __________ руб. ___ коп., в т.ч. НДС ___________ руб. ___ коп.
Цена, указанная в нашем предложении, включает в себя стоимость выполнения работ, оказания услуг, используемого при выполнении работ товара и механизмов:
| № п/п | Наименование, характеристики работ, услуг, товаров | Ед. изм. | Кол-во, объем |
| Раздел 1. Демонтажные работы | |||
| 1. | Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель. | 100 м2 основания | 1,8 |
| 2. | Разборка покрытий и оснований щебеночных | 100 м3 конструкций | 0,27 |
| 3. | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 2,5 |
| 4. | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 61,81 |
| 5. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера. Расстояние перевозки 10 км;% нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 1 | т | 61,81 |
| Раздел 2. Устройство покрытий тротуаров | |||
| 6. | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня | 100 м2 дорожек и тротуаров | 0,4 |
| 7. | На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 | 100 м2 дорожек и тротуаров | 0,4 |
| 8. | Щебень из гравия для строительных работ марка: Др.8, фракция 10-20 мм | м3 | 11,76 |
| 9. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,18 |
| 10. | Песок природный для строительных работ мелкий | м3 | 21,6 |
| 11. | Устройство покрытий из цветной тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1м2: 55 шт | 10 м2 | 18 |
| 12. | Брусчатка прямоугольная гиперпрессованная, размер: 240х120х70 мм, марка 500 | м2 | 183,6 |
| 13. | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 2,5 |
| 14. | Камни бортовые бетонные, марка: 300 (БР 100.20.8) | м3 | 4 |
* Примечание по заполнению таблицы
1. Не допускается подача предложения на частичное выполнение работ, частичную поставку товара (относительно требуемого объема) по какому-либо наименованию.
Общая сумма контракта составляет: _____________________________
______________________________________________________________________________
(сумма контракта прописью)
Место исполнения контракта: __________________________________________________
______________________________________________________________________________
Срок исполнения контракта: ___________________________________________________
______________________________________________________________________________
Срок предоставления гарантий качества на проведенные работы: __________________
_______________________________________________________________________________
Цена контракта указана с учетом всех расходов Подрядчика (Исполнителя) на выполнение работ и оказание услуг: ремонт покрытий тротуаров, расходы на приобретение, хранение материалов, оборудования, приспособлений, приобретение или аренду механизмов, необходимых для ремонта покрытий тротуаров с учетом используемых материалов, транспортных расходов,), уплаты налогов (в том числе с учетом НДС), таможенных пошлин, страхования, сборов и других обязательных платежей, необходимых для выполнения государственного контракта, устранение недостатков и дефектов, выявленных в процессе гарантийной эксплуатации тротуара (если таковые возникнут в процессе эксплуатации), иных затрат и налогов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Цена работ на период действия государственного контракта не изменяется, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки осуществить работы по ремонту покрытий тротуаров на прилегающей к зданию Арбитражного суда Астраханской области территории качественно, добросовестно и в срок.
Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировки цен и предоставление организацией котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.
_________________________ ______________________ ________________________
(должность) (подпись, Ф.И.О.) (расшифровка подписи: Ф., И, О.)
(М.П.)
Приложение № 3
к Извещению № 12зк/13 о запросе котировок от 26.09.2013г.
Проект
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ______
на выполнение работ по ремонту покрытий тротуаров на прилегающей к зданию Арбитражного суда Астраханской области территории
г. Астрахань «___» ___________ 2013г.
Арбитражный суд Астраханской области, именуемый в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице заместителя председателя Арбитражного суда ___________________, действующего на основании Федерального конституционного закона № 1-ФКЗ от 28.04.1995 г. «Об арбитражных судах в Российской Федерации» и приказа Арбитражного суда Астраханской области от 30.01.2012 г. № 4д/с, с одной стороны, и ___________________, именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________ , действующего на основании ________________ , с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и иного законодательства Российской Федерации, на основании результатов размещения заказа путем запроса котировок цен и в соответствии с Протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок № / от «___» ________ 2013г. на участие в запросе котировок цен на выполнение работ по ремонту покрытий тротуаров на прилегающей к зданию Арбитражного суда Астраханской области территории заключили настоящий Государственный контракт (далее - «Контракт») о нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по ремонту покрытий тротуаров на прилегающей к зданию Арбитражного суда Астраханской области территории (по адресу Заказчика: г. Астрахань, пр. Губернатора Анатолия Гужвина, дом 6) в соответствии с локальным сметным расчетом (Приложение № 1 к настоящему Контракту), в дальнейшем именуемые "работы".
1.2. Подрядчик гарантирует соответствие выполненных работ по объемам и качеству условиям, предусмотренным настоящим Контрактом.
1.3. При исполнении настоящего Контракта Заказчик и Подрядчик руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и локальным сметным расчетом (Приложение № 1 к настоящему Контракту), определяющим объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования.
2. Цена Контракта
2.1. Настоящим Контрактом предусмотрено финансирование работ из бюджета Российской Федерации.
2.2. Общая цена (стоимость) контракта составляет _______________ рублей (____________________________________________________________________ ).
(цена контракта прописью)
2.3. Цена Контракта является твердой, не подлежит изменению (за исключением случаев, согласованных сторонами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации) и включает в себя цену выполняемых по Контракту работ в соответствии с п. 1.1. Контракта, а также все возможные затраты и расходы Подрядчика, связанные с исполнением условий настоящего Контракта, в том числе расходы на материалы, инструменты, на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи, необходимые для выполнения настоящего Контракта.
2.4. Оплата выполненных по настоящему Контракту работ производится Заказчиком без авансирования.
2.5. Оплата выполненных по настоящему Контракту работ осуществляется Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания сторонами акта приема – сдачи работ, который составляется и подписывается после исполнения Подрядчиком всех обязательств по выполнению работ, предусмотренных пунктом 1.1. Контракта.
2.6. Оплата выполненных работ по ремонту покрытий тротуаров на прилегающей к зданию Арбитражного суда Астраханской области территории осуществляется исключительно при условии выполнения Подрядчиком всех обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в разделе 13 настоящего Контракта.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Для выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчик принимает на себя следующие обязательства:
3.1.1. провести все необходимые согласования с Заказчиком для выполнения работ по настоящему Контракту.
3.1.2. при выполнении работ соблюдать правила охраны труда и техники безопасности.
3.1.3. обеспечить сохранность имущества, находящегося на площадке рядом с объектом ремонта, нести материальную ответственность за его утрату или повреждение, обеспечить при выполнении работ на площадке необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, противопожарные мероприятия, выполнение требований органов государственного надзора, своевременное освобождение территории объекта ремонта от конструкций, оборудования и мусора.
3.1.4. выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим государственным контрактом и приложениями к нему;
3.1.5. обеспечить:
- производство работ в полном соответствии со сметной документацией, нормативными актами Российской Федерации, строительными нормами и правилами (далее СНиП), в том числе имеющими рекомендательный и добровольный характер, а также техническими регламентами, дополняющими или изменяющими указанные СНиПы;
- выполнение строительного контроля при осуществлении ремонта, качество выполнения всех работ в соответствии с локальным сметным расчетом, СНиП и ГОСТами;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта;
- выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории.
3.1.6. Организовать выполнение работ по ремонту покрытий тротуаров на прилегающей территории Арбитражного суда Астраханской области в соответствии с нормативными актами Российской Федерации, со СНиП 3.02.01-87, СНиП 3.03.01-87, СНиП 3.04.01-87, СНиП 3.05.01-85, СНиП 3.05.02-88*, СНиП 3.05.06-85, СНиП III-4-80*, СНиП 11-01-95, ПУЭ-1987 года, СНиП 23-02-2003, СП 23-101-2004 (или техническими регламентами, дополняющими или изменяющими указанные СНиПы).
3.2. При готовности объекта известить об этом Заказчика в 3-дневный срок.
3.3. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
- непригодности предоставленной Заказчиком технической документации;
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.
3.4. Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств.
3.5. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего государственного контракта.
3.6. Обязательства Заказчика
3.6.1. Произвести приемку работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в настоящем контракте.
3.6.2. Осуществлять строительный контроль (технический надзор) за ремонтом.
3.6.3. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего государственного контракта.
3.6.4. Произвести оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в настоящем контракте.
3.7. 3аказчик или уполномоченные им лица имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода выполнения работ.
4. Сроки выполнения работ и порядок расчетов
4.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту покрытий тротуаров на прилегающей к зданию Арбитражного суда Астраханской области территории, расположенного по адресу: г. Астрахань, пр. Губернатора Анатолия Гужвина, дом 6, в течение ____ (____________) календарных дней с момента заключения настоящего контракта – в срок до «___» ______________ 2013 года включительно.
4.2. Подрядчик, по согласованию с Заказчиком, имеет право завершить выполнение работ по Контракту досрочно.
4.3. Обязательства по настоящему Контракту считаются выполненными с момента подписания сторонами акта сдачи - приемки работ по Контракту после исполнения Подрядчиком обязательств по выполнению всех работ, предусмотренных п. 1.1 Контракта.
5. Порядок сдачи и приемки выполненных работ
5.1. Сдача результата работ Подрядчиком и их приемка Заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.
5.2. Приемке подлежат полностью законченные по настоящему Контракту работы, предусмотренные локально – сметным расчетом (Приложение № 1 к Контракту).
5.3. В случае обнаружения дефектов Заказчик составляет мотивированный отказ в приемке работ и назначает дату повторной приемки выполненных работ после устранения Подрядчиком дефектов.
6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ
6.1. Подрядчик обязан выполнять обусловленную настоящим Контрактом работу с соблюдением требований в соответствии с действующими нормами Российской Федерации.
6.2. Строительные материалы, оборудование, комплектующие изделия, конструкции и системы, применяемые Подрядчиком, должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям, сертификатам, иметь технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.
6.3. В случае некачественного выполнения работ Подрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости настоящего контракта в согласованный с Заказчиком срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении Подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе, для исправления некачественно выполненных работ, привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет «Подрядчика».
6.4. Подрядчик несет ответственность за качество выполненных работ согласно условиям настоящего контракта в течение ___ (______________) месяцев с момента сдачи выполненных работ.
6.5. Подрядчик обязан в течение гарантийного срока устранять все выявленные недостатки за свой счет.
6.6. В случае некачественного выполнения работ все расходы по устранению причиненного ущерба производятся за счет Подрядчика.
6.7. Объем гарантии качества на все работы и установленные и используемые материалы – 100%.
6.8. Заказчик вправе предъявить требование о безвозмездном устранении недостатков в работе по истечении гарантийного срока, если в течение установленного срока службы были выявлены существенные недостатки, допущенные по вине Подрядчика.
7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Государственный заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.
7.3. В случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,1% (ноль целых одной десятой процента) от общей стоимости работ. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Государственного заказчика.
8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. При возникновении обязательств, которые делают полностью или частично невозможным выполнение настоящего Контракта одной из Сторон, а именно: пожар, стихийной бедствие, война, военные действия всех видов, замена текущего законодательства и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от Сторон, сроки исполнения обязательств продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.
8.2. Если обстоятельство непреодолимой силы действует на протяжении одного месяца и не обнаруживает признаков прекращения, Контракт может быть расторгнут одной из Сторон путем направления уведомления другой Стороне.
8.3. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их подтверждения документ компетентного государственного органа.
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Все споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Контракту должны быть рассмотрены Сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения претензии.
9.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Московской области в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
10. Срок действия контракта
10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до __________________, а в рамках взаиморасчетов – до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему контракту.
11. Порядок изменения и расторжения Контракта
11.1. Расторжение Контракта осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
11.2. Изменение условий настоящего Контракта в одностороннем порядке не допускается.
11.3. Все изменения и дополнения к настоящему контракту осуществляются по взаимному согласию сторон путем заключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта.
12. Дополнительные условия
12.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.
12.1. В случае изменения адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов Стороны письменно извещают друг друга о таком изменении в течение 3 (трех) рабочих дней со дня такого изменения.
12.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются письменно, в виде дополнительных соглашений, подписанных полномочными представителями Сторон, и считаются неотъемлемой частью настоящего Контракта.
12.3. Настоящий Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых хранится у Заказчика, а второй – у Исполнителя.
12.4. Все перечисленные ниже Приложения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта:
Приложение № 1 – Локальный сметный расчет – на ___ л.
13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
| «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК» Арбитражный суд Астраханской области Местонахождение и почтовый адрес: 414014, г. Астрахань, пр-кт Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6, ИНН 3015009989/КПП 301501001; УФК по Астраханской области (Арбитражный суд А.О. л/сч. 03251498820); ГРКЦ ГУ Банка России по Астраханской обл., Р/Сч. № 40105810200000010001; БИК 041203001; ОКПО 03499276; ' 8 (8512) 48-44-04, 48-44-16, 48-44-08; '/факс 8 (8512) 48-23-23. | «ПОДРЯДЧИК» Местонахождение и почтовый адрес: ул. ИНН /КПП Р/СЧ. Банк получателя: К/СЧ. БИК ' Тел. |
1 4 . ПОДПИСИ СТОРОН
| От Заказчика: Арбитражный суд Астраханской области _________________ / / « » 2013 г. МП | От Подрядчика: __________________ / / « » 2013 г. МП |
Опубликовано: 03.03.2014 14:11 Обновлено: 27.04.2023 18:13