Документация об открытом аукционе "Закупка источника бесперебойного питания для серверного оборудования Арбитражного суда Астраханской области"

ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
АРБИТРАЖНЫЙ СУД АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель Арбитражного суда
Астраханской области
___________________ А.Н. Егоров
«28» октября 2008 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
на право заключения государственного контракта
на закупку источника бесперебойного питания для серверного оборудования
Арбитражного суда Астраханской области

Аукцион № 6оа/08

_______________________________________________________________ Астрахань, 2008 г.
СОДЕРЖАНИЕ

ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ……... ……..……..………3

ЧАСТЬ I. АУКЦИОН………………………………………………………………..……....……4

РАЗДЕЛ I.I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА…………….…..…...….…4

1.1. Законодательное регулирование……………………………....………………….….…….….4

1.2. Государственный заказчик и предмет аукциона……………….………….............................4

1.3. Требования к форме заявки на участие в аукционе, и инструкция

по ее заполнению…………………………………………...………….……………..……….…….4

1.4. Требования к содержанию заявки на участие в аукционе……….……….…………..….…..4

1.5. Порядок, место, даты начала и окончания срока подачи заявок

на участие в аукционе…………………………....………………………………………..…….….5

1.6. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе……………………….……….….…..6

1.7. Формы, порядок, даты начала и окончания предоставления участникам

размещения заказа разъяснений положений документации об аукционе…………….…..….....7

1.8. Начальная (максимальная) цена контракта, величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона»)…………………………………..………………………..….……….7

1.9. Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе……………...….7

1.10. Место, порядок, дата и время проведения аукциона……………………………………….7

1.11. Заключение Государственного контракта……………………….…………………………..9

1.12. Возможность заказчика изменить количество поставляемых по

контракту товаров...…………………………………………………………….……………….….9

1.13. Обеспечение заявок на участие в аукционе…………………………….……………………9

1.14. Обеспечение исполнения государственного контракта…………………………….…….10

1.15. Требования к описанию участниками размещения заказа поставляемых товаров,

выполняемых работ, оказываемых услуг…………………………………..……...…………….10

1.16. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара,

работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара…………..…..….10

1.17. Место, условия и сроки поставки товаров и выполнения работ……………….……..….11

1.18. Место, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг………………….…….…………....11

1.19. Источник финансирования заказа…………………….……………………….…………....11

1.20. Порядок формирования цены контракта………………………..…………….…………..11

1.21. Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта…….….……….11

1.22. Требования к участникам размещения заказа………………………….……….………...11

РАЗДЕЛ 1.2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА……………..…..….………....13

РАЗДЕЛ 1.3. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ

УЧАСТНИКАМИ……………………………………………………………….…….………….17

1.3.1. ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ………….………………………………………………..……………….…………..17

1.3.2. ФОРМА И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ……………….……………………………………….………….18

1.3.3. ФОРМА АНКЕТЫ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА……………..….…...…....20

1.3.4. ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО,

ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА………….……….22

1.3.5. ФОРМА АКТА СДАЧИ-ПРИЕМКИ ТОВАРА…………………………………………...23

ЧАСТЬ II. ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА……...…………….………..24

ЧАСТЬ III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ…………..……………………….…….…….…….…..30

ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

Уважаемые дамы и господа!

Настоящим приглашаются к участию в открытом аукционе, полная информация о котором указана в Информационной карте аукциона, любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

Документация об аукционе предоставляется на основании письменного заявления любого заинтересованного лица в течение двух дней со дня получения соответствующего заявления в порядке и сроки, указанные в извещении о проведении настоящего открытого аукциона.

На официальном сайте www.zakupki.gov.ru будут публиковаться все разъяснения, касающиеся положений настоящей документации об аукционе, а также все изменения или дополнения документации об аукционе (в случае возникновения таковых).

Все изменения и дополнения документации об аукционе будут направляться всем участникам размещения заказа, направившим соответствующие заявления и получившим документацию об аукционе.

Обращаем Ваше внимание, что участники размещения заказа, получившие комплект документации об аукционе на официальном сайте и не направившие заявления на получение документации об аукционе, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте разъяснений, изменений или дополнений к документации об аукционе.

Государственный заказчик не несет обязательств и ответственности в случае неполучения такими участниками размещения заказа разъяснений, изменений или дополнений к документации об аукционе.

ЧАСТЬ I. АУКЦИОН

РАЗДЕЛ 1.1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

1.1.Законодательное регулирование

Настоящая Документация об аукционе подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, а также иными законодательными актами, регламентирующими деятельность по размещению заказов на закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд в Российской Федерации.

1.2. Государственный заказчик и предмет аукциона

Государственный заказчик, указанный вИнформационной карте аукциона,проводит открытый Аукцион, предмет которого указан вИнформационной нарте аукциона, всоответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации об аукционе.

1.3. Требования к форме заявки на участие в аукционе и инструкция по ее заполнению

Участник размещения заказа подает заявку на участие в Аукционе в письменной форме в запечатанном конверте или в форме электронного документа. Заявка на участие в аукционе заполняется в соответствии с указаниями вИнформационной карте аукционапо форме, представленной в пункте 1.3.2. раздела 1.3. настоящей документации об аукционе.

1.4. Требований к содержанию заявки на участие в аукционе

1.4.1. Заявка на участие в аукционе должна быть подготовлена по форме, представленной в Разделе 1.3. настоящей документации об аукционе, и содержать сведения и документы, указанные вИнформационной карте аукционаи Разделе 1.3. настоящей документации об аукционе.

1.4.2. При подготовке заявки на участие в аукционе и документов, прилагаемых к заявке, не допускается применение факсимильных подписей. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Если аукцион состоит из нескольких лотов, участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в аукционе в отношении каждого лота.

1.4.3. Заявка на участие в аукционе, все документы, относящиеся к заявке, должны быть составлены на русском языке. Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные участником размещения заказа, могут быть написаны на другом языке, если такие материалы сопровождаются точным, заверенным надлежащим образом, переводом на русском языке.

1.4.4. При описании условий и предложений участниками размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

1.4.5. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

1.4.6. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке в случае, если указание на это содержится в Форме Описи документов, предоставляемых для участия в аукционе (Раздел 1.3.).

1.4.7. Все экземпляры заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).

1.4.8. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.

1.4.9. Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы не возвращаются участнику размещения заказа.

1.4.10. Заявка на участие в аукционе должна содержать:

1) сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

б) выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, в случае необходимости.

2) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг. В случае указания вИнформационной карте аукционатакже копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товару, работам, услугам;

3) документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе, или копии таких документов:

а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, в случае, если в извещении о проведении открытого аукциона содержится указание на требование обеспечения такой заявки;

б) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному пунктом 1 части 1 статьи II Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом аукциона;

в) документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа требованию, установленному в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 11 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», в случае, если такое требование установлено заказчиком.

1.5. Порядок, место, даты начала и окончания срока подачи заявок на участие в аукционе

1.5.1. Заявки на участие в аукционе подаются по месту, указанному вИнформационной карте аукциона, при этом датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе является день, следующий за днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона.

1.5.2. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении открытого аукциона.

1.5.3. Государственный заказчик оставляет за собой право продлить срок подачи заявок и внести соответствующие изменения в извещение о проведении открытого аукциона в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

1.5.4. Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки. Участник размещения заказа при отправке заявки по почте несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и признана опоздавшей.

1.5.5. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в запечатанном конверте. На таком конверте указывается наименование открытого аукциона, на участие в котором подается данная заявка следующим образом: «Заявка на участие в открытом аукционе _____________ (наименование аукциона)».

1.5.6. В случае подачи заявок на участие в аукционе в отношении нескольких лотов одним участником размещения заказа такие заявки подаются в следующем порядке. Все заявки на участие в аукционе в отношении нескольких лотов подаются участником размещения заказа в одном конверте. В соответствующем конверте содержатся: один комплект общих для всех заявок документов и отдельные конверты с документами, специфичными для каждого лота.

1.5.7. Общий внешний конверт оформляется в соответствии с пунктом 1.5.5. настоящего Раздела. Каждый внутренний конверт, содержащий документы отдельно по каждому лоту, оформляется следующим образом: на таком конверте указывается наименование аукциона и номер соответствующего лота, а именно: «Открытый аукцион, (наименование аукциона). Номер лота _________».

1.5.8. Допускается указывать на внешнем конверте наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа. Если внешний конверт не запечатан и не маркирован в соответствии с вышеуказанными требованиям, Государственный заказчик не будет нести никакой ответственности в случае его потери.

1.5.9. Каждый конверт с заявкой на участие в аукционе, поступивший в срок, регистрируются Государственным заказчиком в Журнале регистрации заявок на участие в аукционе в порядке поступления заявок. Запись регистрации заявки должна включать регистрационный номер заявки, дату, время, способ подачи. При доставке заявки нарочным - также подпись и расшифровку подписи лица, вручившего конверт с заявкой должностному лицу Государственного заказчика.

1.5.10. Лицу, вручившему конверт с заявкой на участие в аукционе, Государственным заказчиком по требованию участника размещения заказа выдается расписка в получении конверта с заявкой на участие в аукционе. В случае направления заявки на участие в аукционе по почте соответствующая расписка направляется участнику размещения заказа по почте. Такая расписка должна содержать регистрационный номер заявки на участие в аукционе, дату, время, способ подачи, подпись и расшифровку подписи должностного лица, получившего конверт с заявкой, указанные в Журнале регистрации заявок на участие в аукционе.

1.5.11. Участник размещения заказа, подавший заявку, вправе отозвать заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

1.6. Порядок и срок отзыва заявок на участие и аукционе

1.6.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

1.6.2. Участник размещения заказа подает в письменном виде уведомление об отзыве заявки. В уведомлении в обязательном порядке должно быть указано: наименование аукциона, регистрационный номер заявки на участие в аукционе, дата, время и способ подачи заявки на участие в аукционе.

1.7. Формы, порядок, даты начала и окончаний предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений документации об аукционе

1.7.1. Участник вправе направить запрос о разъяснении положений Документации об аукционе в письменной форме или в форме электронного документа после опубликования Документации об аукционе на официальном сайте.

1.7.2. Запрос должен поступить Заказчику не позднее пяти дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

1.7.3. Форма запроса произвольная.

1.7.4. Заказчик в течение двух рабочих дней должен направить разъяснение положений Документации об аукционе в письменной форме или в форме электронного документа.

1.8. Начальная (максимальная) цена контракта, величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона»)

Начальная (максимальная) цена контракта, величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона») указаны вИнформационной карте аукциона.

1.9. Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе

Рассмотрение заявок на участие в аукционе происходит в день, во время и в месте, указанные вИнформационной карте аукциона.

1.10. Место, порядок, дата и время проведения аукциона

1.10.1. В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона. Заказчик обеспечивает всем участникам аукциона возможность принять непосредственное или через своих представителей участие в аукционе. Если документацией об аукционе предусмотрена возможность электронной формы участия в аукционе, участники аукциона вправе выбрать такую форму участия в аукционе.

1.10.2. Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии, участников аукциона или их представителей. Участники аукциона, выбравшие электронную форму участия в аукционе, считаются присутствующими при проведении аукциона, если они к моменту начала аукциона зарегистрировались в системе, обеспечивающей электронную форму участия в аукционе. Регистрация участников аукциона в указанной системе осуществляется без взимания платы.

1.10.3. В случае если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или)

организаций инвалидов, заказчик, уполномоченный орган непосредственно перед началом проведения аукциона сообщают о наличии таких участников аукциона.

1.10.4. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на «шаг аукциона».

1.10.5. «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона.

В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, заказчик снижает «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

1.10.6. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта.

1.10.7. При проведении аукциона заказчик осуществляют аудиозапись аукциона и ведет протокол аукциона, в котором содержатся сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), последнем и предпоследнем предложениях о цене контракта, наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. Протокол подписывается заказчиком, всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

1.10.8. Протокол аукциона размещается на официальном сайте заказчиком в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

1.10.9. Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона.

1.10.10. Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить заказчику в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов аукциона. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме или в форме электронного документа представляет такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.

1.10.11. В случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе заказчик в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями аукциона, за исключением участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. Денежные средство, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, возвращаются такому участнику аукциона в течение пяти рабочих дней со дня подписания государственного контракта с победителем аукциона или с таким участником аукциона.

1.10.12. В случае если в аукционе участвовал один участник, или в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), «шаг аукциона» снижен до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся. В случае если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно.

1.10.13. В случае если в аукционе участвовал один участник, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает единственному участнику аукциона прилагаемый к документации об аукционе проект контракта. При этом государственный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона. Единственный участник аукциона не вправе отказаться от заключения государственного контракта. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются такому участнику аукциона в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним государственного контракта. При непредставлении заказчику таким участником аукциона в срок, предусмотренный документацией об аукционе, подписанного контракта, а также обеспечения исполнения контракта в случае, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта, такой участник аукциона признается уклонившимся от заключения государственного или муниципального контракта. В случае уклонения участника аукциона от заключения контракта денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются.

1.10.14. Любой участник аукциона вправе обжаловать результаты аукциона.

1.10.15. Аукцион проводится в день, во время и в месте, указанные вИнформационной карте аукциона.

1.11. Заключение государственного контракта

1.11.1. Государственный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня подписания протокола аукциона.

1.11.2. Государственный контракт должен быть подписан победителем аукциона в течение 10 (десяти) дней с даты передачи ему проекта государственного контракта Государственным заказчиком.

1.11.3. В случае если победитель аукциона уклоняется от заключения государственного контракта, то государственный контракт заключается с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, при этом заключение государственного контракта для такого участника аукциона является обязательным.

1.11.4. Заказ признается размещенным со дня заключения государственного контракта. Сведения о заключенном государственном контракте в установленном порядке направляются Государственным заказчиком в Реестр государственных контрактов.

1.12. Возможность заказчика изменить количество поставляемых по контракту товаров

В случае если это указано вИнформационной карте аукционазаказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных контрактом товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен контракт. При поставке дополнительного количества таких товаров заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

1.13. Обеспечение заявок на участие в аукционе

1.13.1. Если в извещении о проведении аукциона и вИнформационной карте аукционаустановлено требование об обеспечении заявки на участие в аукционе, участники размещения заказа, подающие заявки, вносят денежные средства в качестве обеспечения заявок в сумме и на банковский счет, указанный вИнформационной картеаукциона. Размер обеспечения заявки на участие в аукционе составляет пять процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной вИнформационной картеаукциона.

1.13.2. Факт внесения участником размещения заказа денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе подтверждается платежным поручением (квитанцией в случае наличной формы оплаты) с отметкой банка об оплате.

В том случае, если перевод денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе осуществляется участником размещения заказа при помощи системы «Банк-Клиент», факт внесения денежных средств в обеспечение заявки на участие в аукционе подтверждается оригинальной выпиской из банка, подтверждающей перевод денежных средств.

1.13.3. Соответствующее платежное поручение с отметкой банка об оплате (квитанция в случае наличной форме оплаты, оригинальная выписка из банка в случае внесения соответствующих денежных средств при помощи системы «Банк-Клиент») должно быть подано участником размещения заказа в составе документов, входящих в заявку на участие в аукционе. В случае проведения аукциона, состоящего из нескольких лотов, и подачи участником заявок по нескольким лотам, в составе таких заявок по каждому лоту должно быть подано отдельное платежное поручение с отметкой банка об оплате (квитанция в случае наличной форме оплаты, оригинальная выписка из банка в случае внесения соответствующих денежных средств при помощи системы «Банк-Клиент»),

1.13.4. В случае отсутствия в составе заявки указанного выше платежного поручения (квитанции об оплате, оригинальной выписки из банка) с отметкой банка об оплате участнику размещения заказа, подавшему соответствующую заявку, отказывается в допуске к участию в аукционе,

1.13.5. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются в случае уклонения победителя аукциона или участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, от заключения государственного контракта.

1.14. Обеспечение исполнения государственного контракта

1.14.1. Если вИнформационной картеаукционаустановлено требование об обеспечении исполнения государственного контракта, данный контракт заключается только после предоставления такого обеспечения участником размещения заказа, с которым заключается контракт.

1.14.2. Способ обеспечения исполнения обязательства: предоставление банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или передачи заказчику в залог денежных средств в размере обеспечения исполнения контракта, указанный вИнформационной картеаукциона, определяется таким участником аукциона самостоятельно.

1.14.3. Если победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение и заказчиком установлено требование обеспечения исполнения контракта, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

1.14.4. Размер обеспечения исполнения контракта не может превышать тридцать процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона иИнформационной карте аукциона.

1.15. Требования к описанию участниками размещения заказа поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг

Описание поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг и их количественных и качественных характеристик производится в соответствии с требованиями, указанными вИнформационной картеаукционаи по форме, приведенной в Разделе 1.3.

1.16.Требования к сроку предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

Участник размещения заказа предоставляет гарантии на поставляемые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги, являющиеся предметом аукциона в соответствии с требованиями, указанными вИнформационной картеаукциона.

1.17. Место, условия и сроки поставки товаров и выполнения работ

Место, сроки и условия выполнения работ и оказания услуг указаны вИнформационной карте аукциона.

1.18. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг

Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг, являющихся предметом Государственного контракта, указаны в проекте Государственного контракта (Раздел II настоящей документации об аукционе) и вИнформационной картеаукциона.

1.19. Источник финансирования заказа

Источник финансирования заказа - федеральный бюджет.

1.20. Порядок формирования цены контракта

1.20.1.Предложенная на аукционе цена на товары, работы, услуги должна быть фиксированной без дополнительной индексации.

1.20.2. Начальная цена государственного контракта указана вИнформационной картеаукциона. Данная цена не может быть превышена при заключении государственного контракта по итогам открытого аукциона.

1.20.3. Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель государственного контракта должен оплачивать в соответствии с условиями государственного контракта или на иных основаниях, должны быть включены в расценки и общую цену государственного контракта.

1.20.4. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой заявки и участием в аукционе. Государственный заказчик не несет ответственности и не имеет обязательств в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается процесс торгов.

1.20.5. Сведения о предоставлении преференций содержатся вИнформационной картеаукциона.

1.21. Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта

Цена государственного контракта, содержащаяся в заявке на участие в аукционе, должна быть выражена в валюте Российской Федерации - в российских рублях.

1.22. Требования к участникам размещения заказа

1.22.1. При размещении заказа путем проведения торгов устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:

1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;

2) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или непроведение в отношении участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе;

4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе не принято.

1.22.2. При размещении заказа путем проведения торгов заказчик вправе установить также следующие требования к участникам размещения заказа:

1) обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением государственного или муниципального контракта заказник приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;

2) отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

1.22.3. Участник размещения заказа вправе привлечь к исполнению государственного контракта субподрядчиков (субпоставщиков} в случае, если это допускается условиями, изложенными вИнформационной картеаукциона.

РАЗДЕЛ 1.2.ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА

Следующая информация и данные для конкретного аукциона на размещение заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг изменяют и/или дополняют положения Раздела 1.1. «Общие условия проведения аукциона». При возникновении противоречия между положениями, закрепленными в Разделе 1.1. и настоящейИнформационной картой, применяются положенияИнформационной карты.

№ п/п	Ссылка на пункт Раздела 1.1.	Наименование пункта	Текст пояснений
1.	п. 1.2.	Наименование Государственного заказчика, контактная информация	Арбитражный суд Астраханской области Адрес: 414014, г. Астрахань, пр. Губернатора Анатолия Гужвина, дом 6. Контактные лица: Баляба Сергей Викторович, телефон: (8512) 39-43-79; факс: (8512) 39-23-23, E-mail:arbastr@astranet.ru
2.	п. 1.2.	Предмет аукциона	Закупка источника бесперебойного питания для серверного оборудования Арбитражного суда Астраханской области. Мощность ИБП 20 kVA, расширяемая до 40 kVA.
3.	п. 1.4.	Документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе	Заявка на участие в аукционе должна быть подготовлена по форме, представленной в Разделе 1.3 настоящей документации об аукционе с соблюдением требований, установленных в Разделе 1.1 Общие условия проведения аукциона, и содержать следующее: 1.Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку: а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, подготовленные по форме, представленной вРазделе 1.3.3. (Анкета участника Аукциона) настоящей Документации об аукционе; б) полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки, копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц); в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, в случае необходимости - доверенность, должным образом оформленная и свидетельствующая о том, что лицо (лица), подписывающее заявку, имеет полномочия подписать заявку, и что такая заявка имеет обязательную силу для Участника аукциона. 2.Документы или нотариально заверенные копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе: а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, если такое обеспечение предусмотрено; б) документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку соответствующих товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона (в т.ч. копии действующих лицензий на виды деятельности по предмету аукциона, если деятельность лицензируется, учредительные документы); в) доверенность на участие в процедуре аукциона (рекомендуемая форма представлена в форме 1.3.4. аукционной документации) необходимо предъявить при регистрации участников размещения заказа в день проведения аукциона. Указанную доверенность не вкладывать в конверт с заявкой; л) предложение о качестве товаров и иные предложения об условиях исполнения государственного контракта (по форме, приложенной в Разделе 1.3. настоящей Документации об аукционе). 3.Предложение о цене контракта (по форме, приложенной в Разделе 1.3 настоящей Документации об аукционе). 4.Любые другие документы по усмотрению участника аукциона.
4.	п. 1.5.	Место подачи заявок на участие в аукционе	414014, г. Астрахань, пр. Губернатора Анатолия Гужвина, дом 6. Телефон: (8512) 39-51-09; (8512) 39-43-79, тел./факс (8512) 39-23-23.
5.	п. 1.5.	Срок подачи заявок на участие в аукционе	Заявки на участие в аукционе принимаются по рабочим дням: - начало подачи заявок: с 09.00 час. «29» октября 2008г. - окончание подачи заявок: заявки должны быть поданы не позднее 17.00 часов «18» ноября 2008 г.
6.	п. 1.8.	Начальная цена контракта	1 900 000,00 рублей (один миллион девятьсот тысяч рублей 00 коп.). Данная цена не может быть превышена при заключении государственного контракта по итогам аукциона. В цену контракта входят расходы на оформление документов, а также все уплачиваемые и взимаемые на территории Российской Федерации налоги, пошлины, транспортные расходы и прочие сборы, которые Поставщик должен будет оплачивать в ходе выполнения государственного контракта в случае победы в аукционе. Цена государственного контракта фиксируется на выделенные в 2008 году денежные средства и изменению не подлежит.
7.	п. 1.8.	«шаг аукциона»	5% - 95 000,00 рублей (девяносто пять тысяч рублей 00 коп.).
8.	п. 1.9.	Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе	Рассмотрение заявок на участие в аукционе будет происходить «19» ноября 2008 г. в 10.00 часов по адресу: г. Астрахань, пр. Губернатора Анатолия Гужвина, дом 6, зал № 4.
9.	п. 1.10.	Дата, время и место проведения аукциона	Дата и время проведения аукциона: 28.11.2008г. в 10.00 час. по местному времени. Место проведения: по адресу Заказчика: г. Астрахань, пр. Губернатора Анатолия Гужвина, дом 6, зал № 4.
10.	п. 1.12.	Возможность изменить количество поставляемых товаров и выполняемых услуг	Не предусмотрено
11.	п. 1.13.	Обеспечение заявок на участие в аукционе	Не предусмотрено
12.	п. 1.14.	Обеспечение исполнения государственного контракта	Не предусмотрено
13.	п. 1.15.	Требования к описанию поставляемых товаров и выполняемых услуг	Заявка на участие в аукционе должна быть подготовлена по форме, представленной в Разделе 1.3. настоящей документации об аукционе с соблюдением требований, установленных в Разделе 1.1 «Общие условия проведения Аукциона» настоящей документации об аукционе. Участник размещения заказа представляет в составе заявки перечень поставляемых товаров, выполняемых работ и оказываемых услуг по аукциону с их характеристиками, подтверждения соответствия предлагаемых к поставке товаров и выполнения работ техническим требованиям документации об аукционе по форме, прилагаемой в Разделе 1.3. Подтверждения могут быть представлены в виде документов, в текстовой форме, в виде комментариев и могут, кроме того, включать постатейные комментарии к «Техническим требованиям», демонстрирующие, что товары, работы и услуги будут соответствовать этим условия. Технические требования устанавливаются Заказчиком в соответствии с разделом III документации об аукционе.
14.	п. 1.16.	Требования к предоставлению гарантий на поставляемые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги	Требования устанавливаются Заказчиком в соответствии с разделом III документации об аукционе.
15.	п. 1.17.	Место, сроки и условия поставки товаров, работ, услуг	Место поставки товаров, работ, услуг:Арбитражный суд Астраханской области, адрес: 414014, г. Астрахань, пр. Губернатора Анатолия Гужвина, дом 6. Сроки и условияпоставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:доставка средствами Поставщика в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания Государственного контракта.
16.	п. 1.18.	Условия оплаты	Оплата по настоящему Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями в II этапа: I этап - аванс в размере 30% от суммы Государственного контракта оплачивается в течение пяти банковских дней после его заключения; II этап - 70% от суммы Государственного контракта оплачивается по факту поставки Товара в течение пяти банковских дней после предоставления платежных документов: накладной, счета, счет-фактуры.
17.	П. 1.19	Источник финансирования заказа	Источник финансирования заказа - федеральный бюджет.
18.	п. 1.20.	Преференции	Учреждениям уголовно - исполнительной системы и организациям инвалидов при участии в размещении заказа преимущества не предусмотрены.
19.	п. 1.22.	Привлечение субподрядчиков/субпоставщиков	Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 1.3. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ АУКЦИОНА

1.3.1. ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых для участия в открытом аукционе

« ____________________________________________________________________________ »

(наименование аукциона)

Настоящим ______________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

подтверждает, что для участия в указанном открытом аукционе направляются следующие документы:

№№ п/п	Наименование	№№ страниц	Кол-во страницц
	Заявка на участие в Аукционе (по форме 1.3.2. Раздела 1.3.) с приложениями.
	Анкета участника Аукциона (по форме 1.3.3. Раздела 1.3.) с приложениями.
	Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России(для юридических лиц).
	Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС России(для индивидуальных предпринимателей).
	Копии документов, удостоверяющих личность(для иных физических лиц).
	Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства(для иностранных лиц).
	Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, в случае необходимости - доверенность, должным образом оформленная и свидетельствующая о том, что лицо (лица), подписывающее(ие) заявку, имеет (ют) полномочия подписать заявку, и что такая заявка имеет юридическую силу для участника размещения заказа.
	Документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе.
	Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товаров, работ, услуг.
	Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе.
	Другие документы по усмотрению участника Аукциона.

Участник размещения заказа (уполномоченный представитель) _________________ (Ф.И.О.)

(подпись)

МП

1.3.2. ФОРМА И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Дата, исх. номер

В аукционную комиссию

Арбитражного суда

Астраханской области

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

« _____________________________________________________________________________ »

(наименование аукциона)

1. Изучив настоящую документацию об аукционе, а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативно - правовые акты

_______________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

в лице _______________________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)

сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны выполнить работы (оказать услуги) в соответствии с требованиями документации об аукционе и по цене, которая будет предложена нами при проведении аукциона как наименьшая приемлемая для нашей организации цена Государственного контракта на

_______________________________________________________________________________

(предмет контракта, заключаемого по результатам аукциона)

3. Цена Государственного контракта, которая будет предложена нами при проведении аукциона, будет включать все затраты, связанные с выполнением обязательств но Государственному контракту, включая налоги, сборы, таможенные и иные платежи, стоимость хранения и предпродажной подготовки товара, выполнения работ, оказания услуг.

4. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в технической части документации об аукционе, а также проекта государственного контракта, влияющими на стоимость поставки товара, выполнения работ, оказания услуг.

5. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, составляющих полный перечень товаров, работ, услуг, которые являются предметом аукциона, данные товары будут поставлены, работы будут выполнены, услуги оказаны в любом случае и в полном соответствии с Техническим заданием и проектом государственного контракта в пределах предлагаемой нами цены контракта.

6. Документы, подтверждающие приемлемость для нас и соответствие предлагаемых нами товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг требованиям технической части документации об аукционе на _______ стр.

(Перечень данных документов приведен в технической части Документации об аукционе).

7. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство поставить товары, выполнить работы, оказать услуги в соответствии с требованиями документации об аукционе, включая требования, содержащиеся в технической части документации об аукционе и по цене контракта, которая будет предложена нами при проведении аукциона, которую мы просим включить в контракт.

8. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении

_______________________________________________________________________________

(наименование организации - участника размещения заказа, индивидуального предпринимателя)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещении заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

9. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников аукциона условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

10. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать Государственный контракт с Арбитражным судом Астраханской области в соответствии с требованиями документации об аукционе в течение 10 дней со дня получения от Арбитражного суда Астраханской области проекта Государственного контракта, но не позднее 20 дней со дня подписания протокола аукциона.

11. Мы подтверждаем, что извещены о включении сведений о (наименование, Ф.И.О. участника размещения заказа) в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения государственного контракта.

12. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Государственным заказчиком нами уполномочен:

______________________________________________________________________________

(контактная информация уполномоченного лица)

Все сведения о проведении аукциона просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

13. Юридический и фактический адреса/место жительства ________________________

______________________________________________________________________________ ,

телефон/факс ________________, банковские реквизиты ______________________________.

_______________________________________________________________________________

14. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:

______________________________________________________________________________ .

15. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на ___________ стр.

Участник размещения заказа (уполномоченный представитель) _________________ (Ф.И.О.)

(подпись)

МП

Главный бухгалтер _________________ (Ф.И.О.)

(подпись)

МП

Заявка на участие в аукционе (далее-заявка)-это основной документ, которым участники изъявляют свое желание принять участие в аукционе на условиях, установленных государственным заказчиком.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в Аукционе в отношении предмета аукциона.

В данной форме заполняются только те разделы, в которых есть пропуски. Все данные, указанные в круглых скобках, приведены в качестве пояснения участникам размещения заказа.

Все пункты, указанные в форме заявки, являются обязательными для заполнения участником размещения заказа. В случае отсутствия у участника сведений для заполнения пропуска и отсутствия пояснений о том, что необходимо указать, в форме заявки проставляется прочерк.

Заявка должна быть составлена с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации, а также требований настоящей документации об аукционе.

1.3.3. ФОРМА АНКЕТЫ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

1. Полное и сокращенное наименования организации, ее организационно- правовая форма: (на основании учредительных документов (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц).Ф.И.О. участника размещения заказа - физического лица
2. Регистрационные данные: Дата, место и орган регистрации юридического лица, регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя(на основании Свидетельства о государственного регистрации).Паспортные данные для участника размещения заказа - физического лица
3. Учредители(перечислить наименования и организационно-правовую форму всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) и доля их участия (для акционерных обществ может быть представлена выписка из реестра акционеров) (на основании учредительных документов (устав, положение,учредительный договор).
4. Срок деятельности(с учетом правопреемственности).
5. Размер уставного капитала(для юридических лиц)
6.Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика
ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника размещения заказа

Примечание:

Вышеуказанные данные могут быть по усмотрению участника размещения заказа подтверждены путем предоставления следующих документов:

• Устав, положение, учредительный договор;
• Свидетельство о государственной регистрации;
• Информационное письмо об учете в ЕГРПО;
• Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.

7. Юридический адрес/место жительства участника размещения заказа	Адрес ________________________ ______________________________
8. Почтовый адрес участника размещения заказа	Страна
	Адрес
	Телефон
	Факс
9. Руководитель предприятия(Директор, Генеральный директор и т.п.)	Ф.И.О.
10. Банковские реквизиты(может быть несколько):
10.1. Наименование обслуживающего банка
10.2. Расчетный счет
10.3. Корреспондентский счет
10.4. Код БИК

Примечание:

Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем предоставления письма из финансирующего банка об открытии расчетного счета.

11.Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по государственному контракту (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории, на которой действует лицензия)
12.Сведения о том, является ли сделка, право на заключение которой является предметом настоящего Аукциона, крупной сделкой/сделкой с заинтересованностью для участника размещения заказа
13.Орган управления участника размещения заказа - юридического лица, уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение которой является предметом настоящего аукциона, и порядок одобрения соответствующей сделки

В подтверждение финансовой устойчивости, а также отсутствия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды по усмотрению участника размещения заказа могут быть представлены:

• формы № 1 «Бухгалтерский баланс» и № 2 «Отчет о прибылях и убытках» за два предыдущих года и последний отчетный период отчетного года, с отметкой налоговой инспекции и заверенные печатью организации;
• акт сверки, выданный ИФНС, о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период, заверенный печатью организации.

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие документы:

1.____________________(название документа) ____ (количество страниц в документе);

2. _____________________(название документа) ____ (количество страниц в документе);

…………………………………………………………………………………………………………………

n. ____________________(название документа) ____ (количество страниц в документе).

Участник размещения заказа (уполномоченный представитель) _________________ (Ф.И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер _________________ (Ф.И.О.)

(подпись)

1.3.4. ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

ДОВЕРЕННОСТЬ № _____

г. Астрахань

_______________________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Юридическое лицо - участник размещения заказа:

_______________________________________________________________________________

(наименование юридического лица)

доверяет _______________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии _______ № __________ выдан ____________________ «____» _____________

представлять интересы ___________________________________________________________

(наименование организации)

на аукционах, проводимых Арбитражным судом Астраханской области.

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять аукционной комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени организации - доверителя все документы, связанные с его выполнением.

Подпись _______________________________ _________________________ удостоверяем.

(Ф.И.О. удостоверяемого) (Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «____» __________________ _______ г.

Руководитель организации:_______________________ ( __________________ )

(Ф.И.О.)

МП

Главный бухгалтер:____________________________ ( __________________ )

(Ф.И.О.)

1.3.5. ФОРМА АКТА СДАЧИ-ПРИЕМКИ ТОВАРА

АКТА СДАЧИ-ПРИЕМКИ ТОВАРА

г. Астрахань «____»________200__г.

___________________________________________, именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице _____________________________________, действующего на основании ______________, с одной стороны, и Арбитражный суд Астраханской области, именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице ________________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что согласно Государственному контракту № __ от «__» ________200__ г. ____________________передал, а Арбитражный суд Астраханской области принял товар согласно следующей спецификации:

№ п/п	Наименование	Количество	Ед.	Цена (руб.)	Сумма (руб.)
1.
2.
3.
…
n.

Итого: ___________________________

В том числе НДС: _________________

Всего наименований _______________

На сумму __________________________________________________(прописью)

Стороны претензий друг к другу не имеют(либо указываются сведения о нарушении Поставщиком условий Контракта, в том числе сроков поставки товара, поставки некачественного или некомплектного товара и т.п.).

От Заказчика: Арбитражный суд Астраханской области __________________ /.А.Н. Егоров/ « » 2008 г. МП

От Поставщика: __________________ / / « » 2008 г. МП

ЧАСТЬ II. ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № /08

г. Астрахань "___"__________ 2008 г.

Арбитражный суд Астраханской области, именуемый в дальнейшемГосударственный заказчик,в лице председателя Арбитражного суда Егорова Александра Николаевича, действующего на основании Федерального конституционного закона «Об арбитражных судах в Российской Федерации» № 1-ФКЗ от 28.04.1995г., с одной стороны и ____________________, именуемое (ый) в дальнейшемПоставщик, в лице ____________________, действующий на основании _________________, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и иного законодательства Российской Федерации на основании результатов размещения государственного заказа путем проведения открытого аукциона, что отражено в протоколе № _________ заседания аукционной комиссии от «___» ________ 2008г., заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства по закупке источника бесперебойного питания (ИБП) для серверного оборудования Арбитражного суда Астраханской области, именуемого в дальнейшем «Товар», в количестве и ассортименте согласно спецификации, прилагаемой к настоящему Контракту (Приложение № 1) и являющейся его неотъемлемой частью.

1.2. Поставщик предоставляет Заказчику сертификаты соответствия на все товары, которые подлежат сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. СТОИМОСТЬ КОНТРАКТА

2.1. Общая стоимость Контракта составляет _____________ руб. (____________), включая НДС - ___% - ______________руб. (____________).

Утвержденная стоимость Контракта не подлежит изменению.

2.2. Стоимость Товара является окончательной и включает в себя стоимость всех поставляемых товаров, а также все расходы, связанные с доставкой и разгрузкой товара, сборкой и запуском у Заказчика, расходы по таможенному оформлению и страхованию товара, расходы по уборке и вывозу упаковочного материала, стоимость упаковки, монтажа.

2.3. Оплата по настоящему Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями в II этапа:

I этап - аванс в размере 30% от суммы Государственного контракта оплачивается в течение пяти банковских дней после его заключения;

II этап - 70% от суммы Государственного контракта оплачивается по факту поставки Товара в течение пяти банковских дней после предоставления платежных документов: накладной, счета, счет-фактуры.

Оплата производится путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Контракте.

В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.

Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Поставщика.

3. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

3.1. Поставка товара должна быть произведена Поставщиком в срок не более 10 (десяти) календарных дней с момента подписания настоящего Контракта.

3.2. Поставка и разгрузка товара производится за счет Поставщика по адресу: г. Астрахань, пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6, 1 этаж, зал № 1, Арбитражный суд Астраханской области.

3.2.1. Количество поставленного Поставщиком товара определяется накладными в соответствии со спецификацией (Приложение № 1).

3.2.2. При приемке товара Поставщик передает Заказчику подписанные Поставщиком Акт сдачи-приемки товара (Приложение № 3), товарную накладную с указанием серийного номера товара, счет-фактуру. По факту приема товара Заказчик возвращает подписанную со своей стороны накладную на товар.

3.2.3. Заказчик не позднее 2 (двух) дней проверяет товар на соответствие количества, комплектности объема и качества товара требованиям настоящего Контракта и Техническим требованиям и возвращает Поставщику подписанный Акт сдачи-приемки товара (Приложение № 3) и производит оплату в соответствии с п. 2.3. Контракта, либо в течение 10 рабочих дней направляет мотивированный отказ от подписания Акта в письменной форме.

3.2.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта сдачи-приемки сторонами в пятидневный срок с даты получения Поставщиком мотивированного отказа Заказчика составляется двусторонний акт, который является основанием для замены или допоставки товара за счет Поставщика.

3.2.6. Поставка товара будет считаться осуществленной с момента подписания обеими сторонами Акта сдачи-приемки товара (Приложение № 3).

3.2.7. Выполнение обязательств Поставщиком по поставке товара будет исполнено только по получению Заказчиком всего товара, его монтажа и документов, предусмотренных настоящим Контрактом.

3.2.8. Заказчик в любой момент имеет право на проведение (без каких-либо дополнительных затрат с его стороны) технического контроля и/или испытаний товара с целью подтверждения его соответствия условиям настоящего Контракта.

3.2.9. Если товар, подвергшийся техническому контролю или испытаниям, не будет соответствовать условиям настоящего Контракта, Заказчик может отказаться от него, и Поставщик должен будет не позднее пяти рабочих дней заменить забракованный Товар, либо внести все необходимые изменения с целью приведения Товара в соответствие с условиями настоящего Контракта, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

3.3. Риск случайной порчи или гибели Товара возлагается на Поставщика до момента передачи Товара Заказчику по адресу поставки.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. Передать Товар Заказчику в соответствии с условиями настоящего Контракта. Поставляемые товары должны соответствовать техническим характеристикам, указанным в приложении № 2 к настоящему Контракту, являющемся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

4.1.2. Поставить Товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет.

Все виды погрузо-разгрузочных и монтажных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком за свой счет.

4.1.3. Участвовать в приемке-передаче Товара в соответствии с требованиями настоящего Контракта.

4.1.4. Представить сертификаты, обязательные для данного вида Товара, и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.1.5. Устранять недостатки Товара и некомплектность в течение пяти рабочих дней с момента заявления о них Заказчиком.

Расходы, связанные с устранением недостатков Товара и некомплектности, несет Поставщик.

4.1.6. По требованию Заказчика заменить Товар на Товар, соответствующий по качествам условиям настоящего Контракта, либо вернуть все денежные средства, полученные в счет оплаты Товара, в течение пяти рабочих дней с даты получения соответствующего требования Заказчика и забрать Товар при обнаружении недостатков и невозможности их устранения на месте.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Принять Товар в соответствии с разделом 4 настоящего Контракта и при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик Товара подписать Акт сдачи-приемки товара (Приложение №3) и передать один экземпляр Поставщику.

4.2.2. Оплатить поставку Товара в соответствии с условиями настоящего Контракта.

5. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ТОВАРА

5.1. Поставщик гарантирует, что поставляемые Товары изготовлены в соответствии со стандартами, показателями и параметрами, утвержденными на данный вид товара, и наличием сертификатов, являются новыми и ранее не использованными, не будут иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании.

5.2. Гарантийный срок на поставляемый Товар составляет ___ месяцев с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки товара по Контракту (Приложение № 3).

5.3. Заказчик в течение пяти рабочих дней с момента обнаружения недостатков письменно уведомляет Поставщика обо всех претензиях, связанных с данным гарантийным обязательством.

5.4. Срок гарантийного обязательства продлевается на время нахождения Товара в ремонте у Поставщика или на время замены Товара Поставщиком.

7. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

7.1. Товар должен отгружаться в стандартной упаковке с учетом необходимых маркировок, тара и упаковка входят в цену поставляемого Товара.

7.2. Маркировка должна быть нанесена четко, несмываемой краской и включать в себя следующее:

Заказчик: Арбитражный суд Астраханской области.

Контракт № __________________________________

Грузополучатель: г. Астрахань, пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6.

7.3. Места, требующие специального обращения, должны иметь дополнительную маркировку: «Осторожно», «Верх», «Не кантовать», «Утепленный вагон» (а также другие возможные обозначения, необходимые зависимости от специфики груза).

8. МОМЕНТ ПЕРЕХОДА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

8.1. Право собственности на поставленный Товар переходит от Поставщика к Заказчику в момент подписания Акта сдачи-приемки товара (Приложение № 3).

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ПО КОНТРАКТУ

9.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости неисполненного обязательства.

9.2. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

9.3. В случае передачи некомплектного Товара Заказчик вправе потребовать от Поставщика соразмерного уменьшения покупной цены и доукомплектования Товара в течение пяти рабочих дней со дня заявления Заказчиком требований о доукомплектации.

9.3.1. Если Поставщик в указанный в пункте 9.3 настоящего Контракта срок не выполнил требования Заказчика о доукомплектовании Товара, Заказчик вправе по своему выбору потребовать замены некомплектного Товара на комплектный в течение пяти рабочих дней со дня истечения срока по пункту 9,3 настоящего Контракта.

9.4. В случае если Поставщик не исполнил требования Заказчика о замене, то Поставщик по письменному требованию Заказчика уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости неукомплектованного Товара за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости контракта.

9.5. В случае поставки Товара, не соответствующего по качеству условиям Контракта, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 5% от стоимости забракованного Товара и возмещает убытки, понесенные Заказчиком в связи с поставкой некачественного товара.

9.6. В случае неисполнения обязательств по ремонту или замене Товара в гарантийный период Поставщик по письменному требованию Заказчика выплачивает неустойку в размере 0,1 % от стоимости не отремонтированного или не замененного Товара за каждый день просрочки.

9.7. Применение указанных выше санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств по настоящему Контракту.

9.8. В случае несвоевременного возврата денежных средств за пользование чужими денежными средствами Поставщик должен уплатить Заказчику проценты в размере учетной ставки рефинансирования, установленной Банком России на день исполнения денежного обязательства согласно пункту 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

10. ФОРС-МАЖОР

10.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, обусловленные действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, а также изданием актов органами государственной власти, препятствующих исполнению обязательств или делающих такое исполнение невозможным, которые повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств по Контракту, а также которые Стороны не были в состоянии предвидеть или предотвратить.

При этом инфляционные процессы в экономике к форс-мажорным обстоятельствам по условиям настоящего контракта не относятся.

10.2. Компетентное заключение, выданное уполномоченным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

10.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее чем в пятидневный срок известить другую Сторону о наступлении таких обстоятельств и их влиянии на исполнение обязательств по данному Контракту.

11. ПОДПИСАНИЕ И ВСТУПЛЕНИЕ КОНТРАКТА В СИЛУ

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты подписания Контракта обеими Сторонами и действует до полного исполнения каждой из Сторон своих контрактных обязательств.

12. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

12.1. Стороны принимают меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров.

12.2. В случае возникновения претензий относительно исполнения одной стороной своих обязательств по Контракту другая Сторона может направить претензию в письменной форме. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Контракту, Сторона, которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее пяти рабочих дней с даты ее получения.

12.3. При невозможности урегулирования споров путем переговоров споры разрешаются в Арбитражном суде Московской области в соответствии с действующим законодательством.

12.4. При выполнении настоящего Контракта и в вопросах, не урегулированных настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ИЛИ ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА

13.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Контракт в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по Контракту.

13.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении месяца и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Контракт может быть расторгнут одной из Сторон путем направления уведомления другой Стороне.

13.3. В случае уменьшения Заказчику ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из данного Контракта, Стороны обеспечивают согласование новых сроков, а если необходимо, и других условий Контракта, а в случае невозможности согласования Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Контракт.

В данном случае Поставщик вправе потребовать от Заказчика возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного изменением условий либо расторжением Контракта.

13.4. Расторжение Контракта допускается по согласованию Сторон.

13.5. Стороны признают все условия настоящего Контракта существенными и при нарушении любого из условий одной стороной другая вправе требовать расторжения Контракта.

14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА

14.1. Настоящий Контракт составлен на русском языке, подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, причем оба экземпляра имеют одинаковую силу.

14.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме.

14.3. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с настоящим Контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим Контрактом.

15. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ

15.1. Нижеперечисленные документы образуют приложения к настоящему Контракту и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики источника бесперебойного питания.

16. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК» Арбитражный суд Астраханской области Местонахождение и почтовый адрес: 414014, г. Астрахань, пр-кт Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6, ИНН 3015009989/КПП 301506001; УФК по Астраханской области (Арбитражный суд А.О. л/сч. 03434498820); ГРКЦ ГУ Банка России по Астраханской обл., Р/Сч. № 40105810200000010001; БИК 041203001; ОКПО 03499276; (8512) 39-51-09, /факс: (8512) 39-23-23.

«ПОСТАВЩИК» Местонахождение и почтовый адрес: ИНН/КПП Наименование банка: Р/Сч. № БИК , ОКПО , Корр/счет ,

17. ПОДПИСИ СТОРОН

От Заказчика: Арбитражный суд Астраханской области __________________ /.А.Н. Егоров/ « » 2008 г. МП

От Поставщика: __________________ / / « » 2008 г. МП

ЧАСТЬ III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку, монтаж и ввод в эксплуатацию

источника бесперебойного питания для серверного оборудования

1. Общие положения

• во всех случаях приведения в описании оборудования или его составных частей (в составе аукционной документации) указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименования производителя такие указания необходимо читать со словами «или эквивалент»;
• все поставляемое оборудование должно быть новым и не используемым ранее;
• в случае если оборудование или отдельные составляющие произведены не в Российской Федерации, перед поставкой оборудование должно пройти все таможенные и иные процедуры, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации;
• источник бесперебойного питания и дополнительное оборудование, обеспечивающее бесперебойную работу серверной подсистемы должны быть одного производителя.

2. Спецификация на источник бесперебойного питания и дополнительное оборудование

№ п/п	Наименование и состав оборудования	Модель оборудования (или эквивалент)	Объем поставки (шт.)
2.1.	Источник бесперебойного питания APC InfraStruXure 20 kVa (или эквивалент) согласно техническим требованиям (п. 3.2) в составе:
	Система электропитания APC InfraStruXure 20 kVa в составе: Шкаф для установки модулей; Модуль электронного байпаса; Карта сетевого управления; Дисплей управления на передней двери; Системный байпас (на задней панели шкафа); Шина для размещения автоматов защиты; комплект инструкций пользователя; комплект ПО.	ISX20 KH	1
	Автомат защиты кабеля 16А S/A CKT BRKR 1P 16A ABB IEC497	0M-1304	2
	Автомат защиты кабеля 32А S/A TESTED BRK 1P 32A ABB SMISS	0M-1705	2
	Заглушки для отверстий под автоматы защиты BLANKING PANEL 1 POLE 230V PSX-PDU	0M-1295	36
	Силовой кабель 16А для подключения нагрузки, длина не менее 2м CORDSET 2.5MM 3W IEC309R 2.1M	0M-0213-007	2
	Силовой кабель 32А для подключения нагрузки, длина не менее 2м CORDSET 4.0MM 3W W/32A IEC309R 7FT	0M-2322-007	2
	Силовой/резервный модуль питания для ИБП Symmetra PX 10-80 кВА SYMMETRA PX 10KW POWER MODULE, 400V	SYPM10KH	3
	Набор батарейных модулей для ИБП Symmetra PX Battery Module for Symmetra PX or Smart-UPS VT	SYBT4	4
	Блок распределения питания PDU 16A для монтажа в стойку с измерителем (кабель 0.9 м) RackPDU, Metered, ZeroU, 16A, 230V, (20)C13 &(4)C19; IEC309	AP7851	2
	Блок распределения питания 32A (PDU) для монтажа в стойку с измерителем Rack PDU, Metered, Zero U, 32A, 230V, (20)C13 & (4)C19	AP7853	2
	Кабельный (информационный) канал для шкафа 600mm Data Cable Partition, NetShelter, 600mm Wide	AR8162ABLK	1
	Кабельный (информационный) канал c отверстием для шкафа 600mm Data Cable Partition, NetShelter, 600mm Wide, pass-through	AR8163ABLK	1
	Кабельный канал (силовой) 600мм для шкафа распределения питания PDU Power Cable Trough, InfraStruXure PDU, 600mm Wide	AR8160ABLK	1
	Сервис по запуску систем ИБП серий Symmetra PX 40 кВА и системы распределения питания InfraStraXure 40 кВА (по схеме 7x24) Start-Up Service for Symmetra PX 40 kW UPS and or PDU	WSTRTUP7X24-PX-21	1
	Сервис по сборке ИБП типа Symmetra PX мощностью 40кВА и/или блока распределение питания PDU (для PDU B на 40 кВА или PDU C на 60 кВт Scheduled Assembly Service for Symmetra PX 20/40KW UPS and/or PDU	WASSEMUPS-PX-21	1
2.2.	Монтажный шкаф в составе NetShelter SX 42U (или эквивалент) согласно техническим требованиям (п. 3.3) в составе:
	Монтажный шкаф NetShelter SX 42U шириной 750 мм и монтажной глубиной 1200 мм NetShelter SX 42U 750mm Wide x 1200mm Deep Enclosure	AR3350	1
	Кабельный (информационный) канал для монтажного шкафа 750mm Data Cable Partition, NetShelter, 750mm Wide	AR8172BLK	1
	Кабельный (информационный) канал для монтажного шкафа 750mm Data Cable Partition, NetShelter, 750mm Wide, pass-through	AR8173BLK	1
	Кабельный (силовой) канал для монтажного шкафа 750mm Power Cable Trough, NetShelter, 750mm Wide	AR8171BLK	1
	Комплект 1U пластиковых заглушек (10 штук) 1U 19" Black Modular Toolless Airflow Management Blanking Panel - Qty 10	AR8136BLK	2
	Вертикальный органайзер для стоек NetShelter VX-VS-SX Vertical Cable Organizer, 8 Cable Rings, Zero U	AR8442	2
	Кабельный ввод с щетками защиты Horizontal Cable Organizer 1U w/brush strip	AR8429	1
	Сервис по установке стоек в решениях APC InfraStruXure (сервис на 3 стойки) InfraStruXure® Assembly Services	WASSEM1-3R-PX-10	1
2.3.	Система централизованного мониторинга и управления APC InfraStruXure Central (или эквивалент) согласно техническим требованиям (п. 3.4) в составе:
	Система централизованного мониторинга и управления APC InfraStruXure Central 5.0 (версия Basic) InfraStruXure Central Basic	AP9465	1
	Система безопасности и мониторинга среды APC NetBotz 420 в стоечном исполнении APC NetBotz 420 Rack Appliance	NBRK0420E	1
	Дополнительная внешняя камера наблюдения для NetBotz 420 и NetBotz 500 с кабелем подключения по USB (5м) APC NetBotz Camera Pod 120 with brkt and USB cable - 16ft/5m	NBPD0121	1
	Информационный кабель для подключения и мониторинга сетевых устройств АРС к центральному Ethernet-коммутатору ISX Manager APC CATEGORY 5 UTP 568B PATCH CABLE, GREY, RJ45M/RJ45M	3827GY-10	8
	Информационный кабель для подключения и мониторинга сетевых устройств АРС к центральному Ethernet-коммутатору ISX Manager APC CATEGORY 5 UTP 568B PATCH CABLE, GREY, RJ45M/RJ45M	3827GY-5	1
	Информационный кабель для подключения и мониторинга сетевых устройств АРС к центральному Ethernet-коммутатору ISX Manager APC CAT 5 INLINE COUPLER, RJ45 FEMALE TO FEMALE, STRAIGHT THROUGH, WHITE	47136WH	2
	Комплект ферритовых колец для информационных кабелей (10 штук) APC FERRITE FOR 10BT CABLE QTY 10	AP420	1
	Сервис по запуску ISX Central Start-Up Service for (1) InfraStruXure Central	WSTRTUP7X24-CM-10	1
	Продление гарантии ISX Central Basic на 1 год 1 Year Extended Hardware Warranty for InfraStruXure Central Basic	WMS1YRHW-BASIC	2
	Сервис поддержки ISX Central Basic на 1 год 1 Year InfraStruXure Central Basic Software Support Contract	WMS1YRBASIC	1
2.4.	Интегрированные устройства клавиатура, монитор и мышь 17" Rack LCD Monitor Keyboard Mouse - Russian для монтажа в 19” стойке (или эквивалент) согласно техническим требованиям (п. 3.5) в составе:
	17`` ЖК-монитор, мышь, клавиатура (для России) APC 17" Rack LCD Monitor Keyboard Mouse - Russian.	AP5017R	1
2.5.	Переключатель клавиатура/монитор/мышь на 16 портов APC 16 Port Multi-Platform Analog KVM для монтажа в 19” стойке (или эквивалент) согласно техническим требованиям (п. 3.6) в составе:
	Переключатель «Клавиатура/Монитор/Мышь» на 16 портов APC 16 Port Multi-Platform Analog KVM	AP5202	1
	KVM-кабель с PS/2 и VGA (длина 1.8 м) APC KVM PS/2 Cable - 6 ft (1.8 m)	AP5250	16

3. Технические требования, предъявляемые к поставляемому оборудованию

3.1. Общие технические требования

Необходимо построить инженерную систему для обеспечения корректной работы центра обработки данных (ЦОД) заказчика. ЦОД содержит серверное и сетевое оборудование, размещаемое в монтажных шкафах.

Общие характеристики ЦОД

Потребляемая мощность стоечного оборудования, кВт 12

Потребляемая мощность дополнительного оборудования, кВт 0

Время автономной работы, мин 15

Уровень резервирования систем N+1

Количество новых стоек 1

Предлагаемое решение должно включать в себя следующие компоненты:

Источник бесперебойного питания ЦОД:

• Необходима для надежной, безостановочной работы оборудования
• Обеспечивает распределение входного питания для подключения конечной нагрузки
• Обеспечивает непрерывную работу оборудования в случае полного пропадания питания
• Панели и шкафы обходного режима (байпас)
• Панели и шкафы распределению питания
• Кабельные линии с необходимыми средствами защиты
• Кабельные каналы и лестницы для укладки силовых и информационных кабелей
• Блоки распределения питания внутри монтажных шкафов

Монтажные шкафы для размещения оборудования:

• Монтажные шкафы или стойки необходимы для физического размещения оборудования
• Обеспечивают удобный доступ к IT оборудованию
• Обеспечивают необходимое охлаждение нагрузки
• Обеспечивают физическую защиту оборудования от действий злоумышленников, а также защиту от «дурака»

Коммутируемую систему ввода и отображения информации

• интегрированное устройство отображения и ввода информации
• коммутатор клавиатура/монитор/мышь на 16 устройств

Систему мониторинга и управления объектами инженерной системы:

• Датчики
• Устройства сбора и первичной обработки информации на уровне отдельных компонентов системы
• Центральное устройство для сбора и обработки информации со всех компонентов инженерного комплекса
• Программный комплекс для обеспечения локального и удаленного контроля всех систем с использование стандартных протоколов связи, а так же проведения корректного завершения работы ЦОД в случае чрезвычайных ситуаций

Систему безопасности, видеоконтроля и наблюдения

• Обеспечение интеллектуального видеоконтроля в серверном помещении
• Обеспечение видеонаблюдения в помещениях с ограниченным доступом
• Контроль параметров окружающей среды

Услуги по проектированию, внедрению и дальнейшему обслуживанию систем

• Гарантия правильной сборки оборудования
• Гарантия работоспособности оборудования
• Сборка систем или шефмонтаж
• Пусконаладочные процедуры, проведение финальных тестов

Все оборудование, предлагаемое к поставке, должно быть новыми, то есть не бывшими в эксплуатации, должно быть одного производителя. В составе предложения на поставку оборудования должны быть учтены все работы по монтажу, инсталляции и вводу в эксплуатацию данного оборудования, согласно требованиям производителя.

3.2.Технические требования, предъявляемые к источнику бесперебойного питания

Источник бесперебойного питания предназначен для обеспечения постоянного бесперебойного электрического питания центра обработки данных c автономным временем работы при нагрузке 10кВт более 15 минут. Источник бесперебойного питания APC InfraStruXure 20 kVa (p/n ISX20 KH) или эквивалент должен соответствовать следующим требованиям:

• максимальная выходная мощность 20 кВА с уровнем резервирования N+1;
• номинальное выходное напряжение 230v, 400v 3PH;
• максимальный уровень искажений по напряжению не более 5%;
• класс защиты: NEMA 1
• эффективность под полной нагрузкой 93%;
• наличие обходного режима (Built-in Maintenance Bypass, Built-in Static Bypass);
• батареи свинцово-кислотного типа с регулирующими клапанами (VRLA);
• время перезарядки не более 3 часов;
• продолжительность автономной работы под половинной нагрузкой более 3 часов;
• должен обладать коммуникационными средствами и средствами администрирования;
• размер один 19” шкаф высотой 42U, шириной 60 см.

Свойства и функции:

• Модульность - простота в установке и сервисном обслуживании, горячая замена модулей пользователем, встроенное резервирование критичных компонентов и модулей.
• Технология двойного преобразования On-Line, стабилизация выходного напряжения и частоты, коррекция входного коэффициента мощности, температурная компенсация зарядки батареи.
• Звуковые предупреждения, автоматическое периодическое тестирование, возможность подключения дополнительных батарей, встроенный электронный байпас, встроенный Smart Slot, «холодный старт», устройство аварийного отключения, гальваническая развязка, дисплей управления, файл регистрации событий и данных.

В комплект поставки должны входить все необходимое оборудование и комплектующие для монтажа и запуска ИБП в эксплуатацию согласно спецификации (п.2.1).

3.3Технические требования, предъявляемые к монтажному шкафу для размещения серверного и коммуникационного оборудования

Шкаф для монтажа серверного и коммуникационного оборудования NetShelter SX 42U (p/n AR3350) или эквивалент должен соответствовать следующим требованиям:

• возможность установки современных серверов увеличенной глубины;
• возможность конфигурации вертикальных направляющие для установки оборудования формата 19” или 23”;
• высота аппаратурной стойки 42U;
• высота не более 2000 мм;
• ширина не менее 750 мм;
• глубина не менее 1200 мм;
• несущая способность (статическая нагрузка) не менее 1350 кг;
• несущая способность (динамическая нагрузка) 1000 кг;
• минимальная глубина монтажа не более 300 мм;
• максимальная глубина монтажа не менее 1000 мм;
• размер один 19” шкаф высотой 42U.

В комплект поставки должны входить все необходимое оборудование, комплектующие согласно спецификации (п. 2.2).

3.4.Технические требования, предъявляемые к системе централизованного мониторинга и управления центра обработки данных

Система централизованного мониторинга и управления на базе архитектуры InfraStruXure или эквивалент должна соответствовать следующим требованиям:

• осуществлять сбор информации со всех компонентов архитектуры;
• автоматически распознавать и инициализировать все подключаемые компоненты;
• одновременный контроль до 500 устройств и 15 камер;
• доступ с использованием протоколов HTTP, HTTPS;
• интеграция с системой управления зданием BMS (Modbus, интерфейс RS-485);
• хранить данные, таблицы, отчеты;
• создавать статистические отчеты о состоянии компонентов инженерной среды.
• совместимость с системой управления предприятием по протоколу SNMP;
• уведомлять о возникновении неисправности по средствам SNMP, e-mail, SMS-сервис;
• поддержка протокола аутентификации RADIUS;
• контроль температуры, влажности, скорость потока воздуха, точки росы, шум;
• возможность подключения до 20 сенсоров и До 2-х камер слежения;
• (встроенная +внешняя);
• настраиваемые контактные данные;
• графическое представление событий;
• шифрование передаваемых данных (SSL);
• поддержка беспроводных сетей стандартов 802.11a/b/g, GPRS, GSM.
• В комплект поставки должны входить все необходимое оборудование, комплектующие согласно спецификации (п.2.3).

3.5.Технические требования, предъявляемые к интегрированным клавиатуре, монитору и мыши для монтажа в 19” стойке

Устройство APC 17" Rack LCD Monitor Keyboard Mouse - Russian (p/n AP5017R) или эквиваленты должны соответствовать следующим техническим требованиям:

• монтаж в стойку 19” Rack (высота не более 1U);
• поддержка разрешение экрана 1280х1024 при частоте 75Гц;
• тип дисплея - a-si TFT с активной матрицей;
• видимая область экрана не менее 17”;
• величина зерна: не более 0.3 мм;
• тип координатно-указательное устройства (мышь): трекбол PS/2 Touchpad;
• клавиатура должна иметь не менее 104 клавиш и быть русифицирована (контрастным отображением) с разъемом MiniDIN (PS/2) с цветовой маркировкой;
• соответствие требованиям AS/NZS 3548 (C-Tick) Class A,C-tick,CE,EN 55022 Class A,EN 55024,EN 60950,EN 61000-3-2,EN 61000-3-3, ГОСТ 51318.22-99, ГОСТ 51318.24-99, ГОСТ MEK 60950-2002,IEC 60950,VDE.

3.6.Технические требования, предъявляемые к переключателю клавиатура/монитор/мышь на 16 портов для монтажа в 19”

Устройство переключатель «Клавиатура/Монитор/Мышь» на 16 портов APC 16 Port Multi-Platform Analog KVM (AP5202) или эквиваленты должны соответствовать следующим техническим требованиям:

• монтаж в стойку 19” Rack (высота не более 1U);
• поддержка подключения до 16 специальных (KVM) кабелей для соединения с серверами в стойке;
• функция автоматического сканирования;
• возможность каскадного подключения;
• режим, допускающий установку в процессе работы;
• функция Keep Alive;
• поддержка Microsoft Intellimouse;
• поддержка различных платформ (PC, SUN, USB и т.д);
• поддержка экранного меню;
• светодиоды индикатора состояния;
• поддержка удаленного контроля через сеть Ethernet;

Комплект оборудования должен включать в себя необходимый крепеж для монтажа в 19” стойку и 16 кабелей для подключения серверов к данному устройству длиной 1,8 м.

4. Требования, предъявляемые к этапам и составу работ, срокам выполнения и отчетной документации.

Исполнитель обеспечивает поставку оборудования и его ввод в промышленную эксплуатацию до 20 декабря 2008 года.

5. Требования к гарантии на поставляемое оборудование

5.1. Общие требования к условиям гарантии на поставляемое оборудование

Гарантийный ремонт поставляемого оборудования должен осуществляться в сертифицированных (авторизированных) производителем сервисных центрах. В случаи отсутствия сертифицированного (авторизированного) производителем сервисного центра Участник размещения заказа должен взять на себя обязательства по обеспечению гарантийного ремонта, поставляемого оборудования. При этом все налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель государственного контракта должен оплачивать при осуществлении гарантийного ремонта возлагаются на исполнителя и должны быть включены в общую цену Государственного контракта.

Гарантийный срок на поставленную вычислительную технику должен начинаться с момента приема Грузополучателем поставки.

Участник размещения заказа должен гарантировать, что все оборудование, поставляемое по Государственному контракту, изготовлено в соответствии со стандартами и техническими характеристиками, указанными изготовителем.

Исполнитель Государственного контракта может быть освобожден от гарантийных обязательств в следующих случаях:

а) несоблюдение Грузополучателем требований эксплуатационных документов, прилагаемых к оборудованию;

б) наличие внешних повреждений оборудования и дефектов, возникших вследствие его использования Грузополучателем не по назначению и повлиявших на снижение функциональных характеристик оборудования.

5.2. Срок гарантии на поставляемое оборудование

Срок гарантийного обслуживания, поставляемого по Государственному контракту должен составлять:

• для источника бесперебойного питания: не менее 3 лет;
• для дополнительных устройств к серверному оборудованию и: не менее 1 года.

Срок гарантийного обслуживания отсчитывается с даты подписания соответствующей накладной уполномоченными представителями Грузополучателя и исполнителя Государственного контракта.

Опубликовано: 04.03.2014 11:08 Обновлено: 27.04.2023 18:13