Извещение № 1зк/14 о проведении запроса котировок на поставку нефтепродуктов в феврале-марте 2014 года для нужд Арбитражного суда Астраханской области
|
АРБИТРАЖНЫЙ СУД АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6 414014, г. Астрахань Тел/факс (8512) 48-23-23 E-mail:astrahan.info@arbitr.ru astrahan.arbitr.ru ОКПО 03499276, ОГРН 1033000819114 ИНН/КПП 3015009989/301501001 04.02.2014г. №___________ |
«УТВЕРЖДАЮ» Заместитель председателя Арбитражного суда Астраханской области ________________ Ю.В. Подосинников «04» февраля 2014г. |
Извещение о проведении запроса котировок
1. Наименование Заказчика:Арбитражный суд Астраханской области;
Место нахождения: 414014, г. Астрахань, пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6;
Почтовый адрес: 414014, г. Астрахань, пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6;
Адрес электронной почты: astrahan.info@arbitr.ru.
Контактные телефоны: (8512) 48-44-08, Жукова Оксана Евгеньевна,
(8512) 48-44-06, Семенова Галина Федоровна;
Информация оконтрактной службе, контрактном управляющем: контрактный управляющий пока не назначен.
2. Источник финансирования заказа:федеральный бюджет Российской Федерации (в соответствии с лимитами бюджетного финансирования на 2014 год).
3. Форма котировочной заявки:котировочная заявка подается участником запроса котировок заказчику в письменной форме или в форме электронного документа.
Котировочная заявка, представленная участником запроса котировок в письменной форме, должна быть подписана уполномоченным лицом участника запроса котировок и скреплена соответствующей печатью. Форма котировочной заявки представлена в Приложении № 3 к Извещению о проведении запроса котировок.
Заявка на участие в запросе котировок, поданная заказчику в письменной форме, должна быть в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание такой заявки до вскрытия конверта, с обязательной пометкой«Заявка на участие в запросе котировок «Поставка нефтепродуктов в феврале-марте 2014 года с использованием топливных карт для нужд Арбитражного суда Астраханской области». НЕ ВСКРЫВАТЬ до 10 час. 00 мин. «12» февраля 2014 года».
Котировочная заявка в форме электронного документа должна содержать электронно-цифровую подпись уполномоченного лица участника, заверенную электронно-цифровой подписью удостоверяющего центра, внесенной в единый государственный реестр в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ "Об электронной подписи".
Заявка, подаваемая в форме электронного документа, должна по содержанию соответствовать заявке, подаваемой в письменной форме.
4. Предмет запроса котировок:Поставка нефтепродуктов в феврале-марте 2014 года с использованием топливных карт для нужд Арбитражного суда Астраханской области.
Поставка нефтепродуктов с использованием топливных карт должна осуществляться через сеть АЗС поставщиков в г. Астрахани и Астраханской области в феврале – марте 2014 года с использованием топливных (магнитных) карт (количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг и краткие характеристики такого товара, таких работ, таких услуг – в соответствии с Техническим заданием и техническими требованиями согласно Приложению № 1 к Извещению о запросе котировок).
5. Место доставки поставляемых товаров,выполнения работ, оказания услуг:по месту нахождения сети автозаправочных станций в г. Астрахани, Астраханской области.
6. Срок поставки товаров: с даты подписания контракта по «31 »марта 2014 года, но в любом случае до полного использования всего количества бензина и дизельного топлива на АЗС поставщика в количестве, установленном контрактом.
7.Структура цены контракта:цена предлагаемого товара должна быть указана в рублях с учетом расходов и затрат по доставке и выгрузке топлива на АЗС (с учетом НДС), расходов на обслуживание по топливным картам (информационные услуги и агентское вознаграждение), уплаты налогов, таможенных пошлин, страхования, сборов и других обязательных платежей, необходимых для исполнения контракта.
8. Начальная (максимальная) цена контракта:60018,15рублей (шестьдесят тысяч восемнадцать рублей 15 копеек) с учетом НДС.
8.1. Обоснование максимальной цены контракта:изложено в Приложении № 2 к извещению о проведении запроса котировок.
9. Место подачи котировочных заявок:414014, г. Астрахань, проспект Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6, Арбитражный суд Астраханской области, каб. № 202.
10. Срок подачи, в том числе дата и время начала и окончания срока подачи котировочных заявок:
10.1.Время подачи: в рабочие дни с понедельника по четверг – с 08 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, в пятницу – с 08 часов 30 минут до 16 часов 00 минут (время местное);
10.2.Дата и время начала подачи котировочных заявок: «05» февраля 2014 года с 08.30 часов;
10.3.Дата и время окончания подачи котировочных заявок: «11» февраля 2014 года до 10.00 часов.
10.4.Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе котировок цен и открытие котировочных заявок, присланных в форме электронного документа, а также рассмотрение и оценка указанных выше поступивших котировочных заявок будет происходить «12» февраля 2014 года в 10 часов 00 минут местного времени по адресу заказчика: 414014, г. Астрахань, проспект Губернатора Анатолия Гужвина, дом 6, каб. 111.
11. Срок и условия оплаты поставляемого товара:Заказчик производит оплату Товара в рублях Российской Федерации из федерального бюджета в соответствии с условиями контракта.
11.1. Оплата производится в следующем порядке:
- Заказчик производит предварительное перечисление денежных средств в оплату Товара в размере 30% от цены контракта на расчетный счет Поставщика.
- Заказчик производит окончательную оплату за фактически полученные Товары Заказчиком в Торговых точках с использованием Карт в отчетном месяце на основании счета-фактуры Поставщика, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным.
12. Требования к отпуску товара: заправка по электронным топливным картам.
13. Срок подписания государственного контракта:в соответствии с законодательством Российской Федерации: государственный контракт должен быть подписан победителем не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.
Государственный контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, по цене, предложенной в котировочной заявке победителя в проведении запроса котировок или в котировочной заявке участника размещения заказа, с которым заключается контракт, в случае уклонения победителя в проведении запроса котировок от заключения контракта.
Заказчик предлагает условия государственного контракта согласно прилагаемому проекту (Приложение № 4 к извещению о проведении запроса котировок).
14. Требование Заказчика к участникам закупки:
1. Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.
2. Участник закупки должен соответствовать единым требованиям:
- соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;
- правомочность участника закупки заключать контракт;
- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
- отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.
3. Преимуществ учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы в отношении предлагаемой ими цены контракта и преимуществ организациям инвалидов в отношении предлагаемой ими цены контракта – не установлено.
В случае согласия принять участие в запросе котировок просим представить котировочную заявку.
Победителем запроса котировок признается участник запроса котировок, подавший заявку на участие в запросе котировок, которая соответствует всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена товара, работы или услуги. При предложении наиболее низкой цены товара, работы или услуги несколькими участниками запроса котировок победителем запроса котировок признается участник, заявка на участие в запросе котировок которого поступила ранее других заявок на участие в запросе котировок, в которых предложена такая же цена.
Котировочная комиссия не рассматривает и отклоняет заявки на участие в запросе котировок, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, либо предложенная в таких заявках цена товара, работы или услуги превышает начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок, или участником запроса котировок не предоставлены документы и информация, предусмотренные частью 3 статьи 73 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Отклонение заявок на участие в запросе котировок по иным основаниям не допускается.
Приложения:
Приложение № 1: Техническое задание и технические требования.
Приложение № 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта.
Приложение № 3: Форма котировочной заявки.
Приложение № 4: Проект государственного контракта на поставку товара.
Приложение № 1
к Извещению о проведении запроса котировок от 04.02.2014г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1. Предмет государственного контракта (наименование и количество поставляемых товаров, его ассортимент и комплектность): Поставка нефтепродуктов в феврале-марте 2014 года с использованием топливных (магнитных) карт для нужд Арбитражного суда Астраханской области через сеть АЗС поставщиков в г. Астрахани, Астраханской области. Поставка нефтепродуктов должна сопровождаться оказанием информационных услуг.
2. Спецификация товара:
|
№ п/п |
Наименование товара |
Объем поставляемого товара, литры |
|
1 |
2 |
3 |
|
1. |
Бензин автомобильный марки АИ-95, соответствующийгосударственным стандартам (ГОСТу) итехническим условиям (ТУ) на данный вид топлива |
1140 |
|
2. |
Дизельное топливо, соответствующеегосударственным стандартам (ГОСТу) итехническим условиям (ТУ) на данный вид топлива |
447 |
|
3. |
Информационные услуги и агентское вознаграждение |
не более 3% от суммы ГСМ |
Сеть АЗС в г. Астрахани, Астраханской области, а также наличие в других регионах на территории Российской Федерации____________________________________________________________________________________ .
(указать количество автозаправочных станций в г. Астрахани, Астраханской области)
3. Назначение, требование по назначению:Нефтепродукты предназначаются для заправки служебного автомобильного транспорта Арбитражного суда Астраханской области.
3.1.Сведения о служебном автомобильном транспорте суда:
- автомобиль Ниссан Мурано;
- автомобиль Форд Фокус;
- автомобиль Форд Транзит;
- автомобиль Ауди;
- автомобиль Тойота Камри.
4. Начальная (максимальная) цена контракта:60018,15 рублей (шестьдесят тысяч восемнадцать рублей 15 копеек) (с учетом НДС).
5. Место поставки товара:обеспечение автотранспорта Арбитражного суда Астраханской области нефтепродуктами осуществляется по месту нахождения автозаправочных станций Поставщика в г. Астрахани, Астраханской области.
6. Сроки (периоды) поставки товара:Поставка бензина и дизельного топлива производится круглосуточно и ежедневно с момента заключения контракта по «31» марта 2014 года включительно, но в любом случае до полного использования всего количества бензина и дизельного топлива на АЗС поставщика в количестве, установленном контрактом.
7. Условия поставки товара:
7.1. Обеспечение круглосуточной заправки непосредственно в топливные баки автотранспорта Заказчика по топливным (магнитным) картам на АЗС во всех административно-территориальных делениях г. Астрахани и Астраханской области с применением автоматизированной системы безналичных расчетов. Победитель запроса котировок при заключении Государственного контракта представляет список АЗС с указанием в нем информации о наименовании автозаправочных станций, их адресов и номеров телефонов. Указанный список АЗС является неотъемлемой частью Государственного контракта (Приложением к нему).
7.2. Возможность установления на магнитных картах суточных и месячных лимитов, своевременного предоставления информации о количествах, времени, дате и месте заправки по каждой магнитной карте.
7.3. Выдача водителям транспортных средств на АЗС кассовых чеков, отражающих количество заправляемого горючего.
7.4. Наличие круглосуточно дежурного диспетчера для оперативного решения вопросов, связанных с непредвиденными обстоятельствами по приему (блокировке) магнитных карт на АЗС и срочной блокировке магнитных карт в случае их утери.
7.5. Поставка горюче-смазочных материалов должна осуществляться с использованием топливной карты, являющейся средством учета полученных Заказчиком горюче-смазочных материалов, и сопровождаться оказанием Заказчику информационных услуг – услуг по сбору, обработке и предоставлению информации о поставленных горюче-смазочных материалах. При этом стоимость информационных услуг не должна превышать 3% (три процента) от общей стоимости поставленных горюче-смазочных материалов.
8. Требования к качеству товара:качество товара должно соответствовать государственным стандартам на автомобильное топливо (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и иной нормативно-технической документации на данный вид товара и подтверждаться действующими сертификатами изготовителя.
Качество горюче-смазочных материалов должно соответствовать ГОСТам, национальным стандартам на нефтепродукты и иным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.
Качество топлива должно соответствовать Техническому регламенту «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту», утвержденному Постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2012г. № 1474.
9. Требования к безопасности товара:
9.1. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», обязательной сертификации подлежит – топливо и горюче-смазочные материалы.
9.2. Требование к безопасности автомобильного бензина должно сопровождаться сертификатом соответствия (обязательная сертификация), удостоверяющего соответствие поставляемого автомобильного бензина требованиям Технического регламента «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту», утвержденных постановлением Правительства РФ от «27» февраля 2008г. № 118 (с изменениями от «25» сентября, «30» декабря 2008 г.).
9.3. Пунктом 2 ст. 28 Федерального закона от «27» декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» установлено, что заявитель обязан предъявлять в органы государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов, а также заинтересованным лицам документы, свидетельствующие о подтверждении соответствия продукции требованиям технических регламентов (декларацию о соответствии, сертификат соответствия или их копии).
10. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара: в течение срока действия государственного контракта объем предоставления гарантий качества - 100%.
11. Требования к хранению и поставке товара:хранение бензина производится на площадях АЗС Поставщика. Хранение должно соответствовать установленным Правилам технической эксплуатации стационарных, контейнерных и передвижных автозаправочных станций, утвержденных Госкомнефтепродуктом СССР от «27» марта 1986 года, исключающее причинение вреда автотранспорту Заказчика, при осуществлении их заправки на АЗС Поставщика.
Приложение № 2
к извещению о проведении запроса котировок от04.02.2014г.
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта на поставку автомобильного топлива для нужд Арбитражного суда Астраханской области методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)
Отделом материально-технического обеспечения был проведен анализ имеющегося рынка нефтепродуктов, в результате чего были получены данные о ценах на автомобильное топливо от 3-х потенциальных поставщиков.
При определении начальной (максимальной) цены государственного контракта был использован метод сопоставления рыночных цен на закупаемую продукцию с последующим определением ее среднерыночного значения.
Расчеты средней стоимости единицы продукции приведены в следующей таблице:
| Наименование товара | ООО ПКФ «Транссервис» | ООО ПКФ«КБС» | ООО КФ«Интер-Поставка» |
| Стоимость за 1 литр (руб.) (цены указаны с учетом НДС) | |||
| Аи-95 | 38,05 | 38,20 | 38,10 |
| Дт Евро | 36,90 | 37,00 | 37,25 |
| Средняя стоимость за 1 литр (руб.) | |||
| Аи-95 | 38,12 | ||
| Дт Евро | 37,05 | ||
| Средняя стоимость требуемого товара (руб.) | |||
| Аи-95 | (1140л х 38,12 руб.)43 456,80 руб. | ||
| Дт Евро | (447л х 37,05 руб.)16561,35 руб. | ||
| Итогоначальная (максимальная) цена контракта | 60 018,15 руб. | ||
Таким образом, начальная (максимальная) цена контракта на поставку автомобильного топлива для нужд Арбитражного суда Астраханской области составила60018,15 рублей.
Приложение № 3
к Извещению о проведении запроса котировок от 04.02.2014г.
Примерная форма котировочной заявки
(если имеется, на фирменном бланке организации)
| «___» ___________ ____ г. № _______________ | В Арбитражный суд Астраханской области 414014, г. Астрахань, пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6. |
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
Изучив извещение о проведении запроса котировок, мы
_______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________
(Наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица)
расположенный (ое) (проживающий) по адресу: _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________ Тел. _____________________
Банковские реквизиты:
Наименование банка: ________________________________________
ИНН ____________________, КПП ____________________________
Р/счет _____________________, Корр/счет ______________________
БИК ______________________, ОКПО _________________________
предлагаем осуществить поставку нефтепродуктов(бензин марки АИ-95, дизельное топливо, соответствующие ГОСТу и ТУ) в феврале-марте 2014 года с использованием электронных топливных карт для нужд Арбитражного суда Астраханской области по цене, не превышающей _______________ рублей и на условиях, предусмотренных проведением запроса котировок от «03» февраля 2014 года, а именно:
| №п/п | Наименование товара | Объем поставляемого товара,литры |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Аи-95 | 1140 |
| 2. | Дт Евро | 447 |
| 3. | Информационные услуги и агентское вознаграждение | ___ % от суммы ГСМ |
Итого цена контракта составляет __________________ руб.
____________________________________________________________________________ .
(цена товара прописью с указанием сведений о включённых (не включённых) в неё расходах, в том числе: с учетом расходов по доставке топлива (с учетом НДС), расходы на обслуживание по топливным картам (информационные услуги и агентское вознаграждение), уплаты налогов, таможенных пошлин, страхования, сборов и других обязательных платежей, необходимых для исполнения контракта.)
Срок и условия поставки товара: ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(указать условия поставки товара)
Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки поставить товар (оказать услуги, осуществить работы) в соответствии с графиком поставок, приведенном в котировочной заявке, и согласны с имеющимся в ней порядком платежей.
Мы согласны на оплату поставляемого товара в российских рублях, по безналичному расчету, в соответствии с условиями, предусмотренными в запросе котировок, а именно:
Заказчик производит оплату Товара в следующем порядке:
- Заказчик производит предварительное перечисление денежных средств в оплату Товара в размере 30% от цены контракта на расчетный счет Поставщика.
- Заказчик производит окончательную оплату за фактически полученные Товары Заказчиком в Торговых точках с использованием Карт в отчетном месяце на основании счета-фактуры Поставщика, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным.
Сообщаем, что сведения о__________________________________________________ _____________________________________________________________________________
(указать наименование участника размещения заказа)
отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков.
Настоящей заявкой декларируем о соответствии участника запроса котировок _____________________________________________________________________________
(Наименование участника запроса котировок)
следующим требованиям:
1) непроведение ликвидации участника запроса котировки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника конкурса - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
2) неприостановление деятельности участника запроса котировки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в конкурсе;
3) отсутствие у участника запроса котировки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. (Участник запроса котировки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято);
4) отсутствие у участника запроса котировки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника запроса котировки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
5) отсутствие между участником запроса котировки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников запроса котировки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц.
Перечень документов или копий таких документов, подтверждающих право участника запроса котировок на получение преимуществ в соответствии со статьями 28 - 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», приложен к заявке на участие в запросе котировок.
Перечень документов, представленных нами с котировочной заявкой:
Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировки цен и представление участником размещения заказа данной котировки не накладывает на Стороны никаких обязательств.
________________________ ______________________ _______________________
(должность) (подпись) (Фамилия, И.О. подписавшего)
М.П.
Приложение № 4
к Извещению о проведении запроса котировок от 04.02.2014г.
ПРОЕКТ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № __________
на поставку нефтепродуктов в феврале-марте 2014 года
для нужд Арбитражного суда Астраханской области
г. Астрахань «___» ___________2014 г.
Арбитражный суд Астраханской области, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя председателя Арбитражного суда Подосинникова Юрия Васильевича, действующего на основании Федерального конституционного закона № 1-ФКЗ от 28.04.1995 года «Об арбитражных судах в Российской Федерации» и приказа Арбитражного суда Астраханской области от 27.01.2014г. № 10д/с, с одной стороны и _____________________, именуемое(ый) в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________,действующего на основании __________________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем«Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» и иного законодательства Российской Федерации, на основании результатов проведения запроса котировок и в соответствии с Протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок № ________/14 от «__» __________ 2014г. заключили настоящий Государственный контракт (далее - «Контракт») о нижеследующем:
ТЕРМИНЫ
Карта– топливная карта, являющаяся средством для идентификации Заказчика, средством учета полученных Заказчиком Товаров в Торговых точках.
Товары– наливные нефтепродукты, перечень и количество которых указаны в настоящем контракте.
Торговые точки– торговые точки (указанные в Приложение № 1 к настоящему контракту), оснащенные Оборудованием, через которые Заказчик получает Товары с использованием Карт.
Оборудование– специальные технические и программные средства, предназначенные для совершения операций с использованием Карт
Чек Оборудования– бумажный документ, формируемый Оборудованием по факту отпуска Товаров Заказчику, фиксирующий все существенные параметры проведенной операции.
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. К отношениям сторон по настоящему контракту применяются требования гражданского законодательства, Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд».
1.2. Поставщик по настоящему контракту обязуется передавать Заказчику Товары, а именно:
АИ – 95 в количестве ________ (__________________________________________) литров,
Дизельное топливо в количестве ________(_________________________________) литров,
а Заказчик обязуется принимать и оплачивать Товары в соответствии с условиями настоящего контракта.
Торговые точки, через которые будет осуществлена выборка Товаров, определяются Заказчиком самостоятельно, исходя из наличия Товаров, имеющегося в Торговых точках, и удобства получения Товаров.
Товары по своему качеству должны соответствовать стандартам (ГОСТу) или техническим условиям (ТУ), указанным в паспорте и (или) сертификате соответствия, которые находятся в Торговых точках.
Поставщик для исполнения своих обязательств по настоящему контракту передает Заказчику Карты на время действия настоящего контракта. Право собственности на Карты остается у Поставщика и не переходит к Заказчику.
2. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРОВ
2.1. Поставка Товаров в рамках настоящего контракта производится путем выборки (самовывоза) Товаров Заказчиком с использованием Карт только в Торговых точках.
2.2. Передача (отпуск) Товаров производится в Торговых точках после принятия Оборудованием Карты.
2.3. Представители Заказчика, непосредственно осуществляющие выборку Товаров в Торговых точках в рамках настоящего контракта, не обязаны предъявлять доверенности, либо иные документы, уполномочивающие их на получение Товаров.
Для отпуска Товаров представители Заказчика обязаны предъявить работникам Торговой точки Карту, ввести на Оборудовании необходимые коды доступа и пароли, произвести иные действия, необходимые для получения Товаров с использованием Карт. При этом любое лицо, предъявившее Карту, осуществившее вышеуказанные действия, при условии принятия Карты Оборудованием и совершением операции по Карте на Оборудовании, будет считаться надлежащим получателем.
Поставщик не несет ответственности за передачу (отпуск) Товаров лицу, неправомерно завладевшим Картой, если Карта была принята Оборудованием и на Оборудовании совершена операция по Карте в соответствии с Инструкциями по приему Карт и использованию Оборудования.
Отпуск Товаров любому лицу, Карта которого была принята Оборудованием и на Оборудовании совершена операция по Карте, считается надлежащим исполнением Поставщиком обязательств по поставке Товаров Заказчику со всеми вытекающими отсюда последствиями (подписанием накладной ТОРГ-12 на Товары, оплатой поставленных Товаров и т.д.).
2.4. Поставщик имеет право отказать в выборке Товаров представителю Заказчика в случаях неисправности Оборудования или Карт, а также в случаях отсутствия Товара в ассортименте Торговой точки, что не будет являться нарушением условий настоящего контракта со стороны Поставщика.
2.5. Моментом выборки Товаров и, соответственно, моментом исполнения Поставщиком обязательства по поставке Товаров считается момент передачи Товаров в Торговой точке представителю Заказчика, после чего риск случайной гибели и/или порчи Товаров переходит на Заказчика.
Дата передачи (отпуска) Товаров, их количество и номенклатура определяется на основании данных Чека Оборудования (второй экземпляр Чека Оборудования, остающийся у Поставщика).
2.6. Отчетным периодом по настоящему контракту является календарный месяц, в течение которого осуществлялась выборка Товаров.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. Передавать Заказчику Карты.
Передача Карт Поставщиком Заказчику оформляется товарной накладной (актом приема-передачи Карт), подписываемой (ым) Сторонами.
3.1.2. Передавать Заказчику Товары, имеющиеся в наличии в Торговых точках.
3.1.3. Оформлять факт получения Товаров Чеком Оборудования.
3.1.4. Открыть для Заказчика электронный счет аналитического учета.
Отражать на электронном счете аналитического учета следующие операции: получение Карт; оплата Товаров; получение Заказчиком Товаров с использованием Карт в Торговых точках; ограничение по виду Товаров, которые разрешено получать с использованием Карт, если это определено в письменной заявке Заказчика; блокировка и восстановление обслуживания Карт; корректировка информации при получении заказанного Товара не в полном объеме; корректировка информации при расторжении настоящего контракта.
3.1.5. Записывать на Карты информацию, необходимую для получения Заказчиком Товаров в Торговых точках при выполнении всех следующих условий: предъявление Карт Поставщику, получение заявления о занесении информации о денежных средствах на электронный счет аналитического учета, оформленного на бланке по форме, предусмотренной в Приложении № 2 к настоящему контракту; получения заявления о распределении информации о денежных средствах с электронного счета аналитического учета на Карты (далее – Заявление).
3.1.6. Выставлять Заказчику счет на предварительную оплату Товара в размере 30% от цены контракта, указанной в п. 5.1. настоящего контракта.
3.1.7. Выставлять Заказчику счета-фактуры на окончательную оплату фактически полученных Товаров Заказчиком в Торговых точках с использованием Карт в отчетном месяце в срок не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным.
3.1.8. Блокировать обслуживание Карты не позднее 48 (Сорока восьми) часов с момента получения письменного заявления Заказчика об ее утрате.
3.1.9. Восстанавливать обслуживание Карты не позднее 48 (Сорока восьми) часов с момента получения письменного заявления Заказчика о снятии блокировки.
3.1.10. Производить экспертизу Карты в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента получения письменного заявления и Карты от Заказчика.
3.1.11. Проводить корректировку электронного счета аналитического учета Заказчика в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента сдачи Карты на экспертизу, если Карта признана неработоспособной, или получения письменного заявления Заказчика об утрате Карты.
3.1.12. Заменять Карту в течение одного года с момента ее выдачи, если Карта оказалась неработоспособной вследствие заводского дефекта или выхода из строя не по вине Заказчика.
3.1.13. Оформлять на Товары, полученные Покупателем с использованием Карт, накладную ТОРГ-12.
3.1.14. Ежеквартально и/или ежегодно, а также в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения письменного заявления Заказчика предоставлять Покупателю оформленный Акт сверок взаиморасчетов.
3.2. Поставщик имеет право:
3.2.1. Блокировать обслуживание Карты в случае, если Карта не использовалась Заказчиком в течение 6 (Шести) месяцев.
3.2.2. Требовать от Заказчика подтверждения его прав на пользование Картой (проверять удостоверение личности или документы, подтверждающие полномочия представителя Покупателя) при обращении Заказчика в обособленное подразделение Поставщика.
3.2.3. Требовать от Заказчика (представителя Заказчика) предъявления Карты для осмотра.
3.2.4. Не отпускать Товары, в случае не предъявления Заказчиком (представителем Заказчиком) Карты.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. Принимать от Поставщика Карты.
Передача Карт Поставщиком Заказчику оформляется товарной накладной (актом приема-передачи Карт), подписываемой (ым) Сторонами.
В случае необходимости увеличения числа Карт Заказчик направляет Поставщику письменный запрос с указанием необходимого количества дополнительных Карт. При отсутствии возражений со стороны Поставщика, Поставщик передает Заказчику дополнительные Карты. Передача дополнительных Карт оформляется товарной накладной (актом приема-передачи Карт), подписываемой Сторонами.
3.3.2. Производить оплату стоимости Товаров в соответствии с условиями настоящего контракта.
3.3.3. Подавать заявление о занесении информации о денежных средствах на электронный счет аналитического учета оформленное на бланке, по форме, предусмотренной в Приложение № 2 к настоящему контракту.
3.3.4. Предоставлять Карты Поставщику для записи на Карты информации необходимой для получения Товаров.
3.3.5. Использовать Карты только по назначению и в соответствии с правилами, установленными Поставщиком. Правила использования Карт, установленные Поставщиком изложены в Приложении № 3 к настоящему контракту.
3.3.6. Предъявлять Карту для осмотра по требованию Поставщика.
3.3.7. Предоставлять Карту для проведения экспертизы по требованию Поставщика.
3.3.8. Сохранять Чеки Оборудования.
3.3.9. Подписывать и передавать Поставщику накладные ТОРГ-12 на Товары в течение 15 (Пятнадцати) дней с момента получения указанных накладных от Поставщика.
В случае неполучения Поставщиком подписанной Заказчиком накладной на Товары или мотивированного отказа от подписания накладной на Товары в сроки, указанные в настоящем пункте, считается, что накладная на Товары подписана Заказчиком и Заказчик согласен с суммами и объемами, проставленными в накладной на Товары.
3.3.10. Выдавать доверенность представителю Заказчика на осуществление следующих действий: подписание и подача Заявления о занесении информации о денежных средствах на электронный счет аналитического учета оформленного на бланке, по форме, предусмотренной в Приложение № 2 к настоящему контракту, заявления по установлению суточных лимитов Карт, заявления о блокировке или восстановлении обслуживания Карт, заявления на сдачу Карт на экспертизу и на получение Карт после экспертизы, заявления на смену ПИН-кода Карт, заявления на ограничение по видам Товаров, которые разрешено получать с использованием Карт; получение и подписание накладных на Товары и счетов-фактур.
3.3.11. Подписывать и передавать Поставщику Акт сверок взаиморасчетов или предоставлять мотивированный отказ от подписания Акта сверок взаиморасчетов в течение 15 (Пятнадцати) дней с момента получения указанного Акта от Поставщика.
В случае неполучения Поставщиком подписанного Заказчиком Акта сверок взаиморасчетов или мотивированного отказа от подписания Акта сверок взаиморасчетов в сроки, указанные в настоящем пункте, считается, что Акт сверок взаиморасчетов подписан Заказчиком и Заказчик согласен с суммами и объемами, проставленными в Акте сверок взаиморасчетов.
3.3.12. Возвратить Карты Поставщику в течение 5 (Пяти) дней с момента окончания действия настоящего контракта. Передача Карт Заказчиком Поставщику оформляется накладной (актом приема-передачи), подписываемой (ым) Сторонами.
3.4. Заказчик имеет право:
3.4.1. Подавать заявления на ограничения по видам Товаров, которые разрешено получать с использованием Карт.
3.4.2. Подавать заявления на смену ПИН-кода Карт.
3.4.3. Подавать заявления по установлению суточных лимитов Карт.
3.4.4. Подавать заявления о блокировке или восстановлении обслуживания Карт.
3.4.5. Передавать Карты на экспертизу в случае их некорректной работы в соответствии с правилами, установленными Поставщиком.
3.4.6. Уведомлять Поставщика в письменном виде об утрате Карты.
3.4.7. В течение одного года с момента выдачи Карты требовать ее замены, если Карта оказалась неработоспособной вследствие заводского дефекта или выхода из строя не по вине Покупателя.
4. ЗАПИСЬ ИНФОРМАЦИИ НА КАРТЫ В ТОРГОВЫХ ТОЧКАХ
4.1. Поставщик записывает на Карты информацию, необходимую для получения Заказчиком Товаров в Торговых точках, при предъявлении Карт Поставщику.
По запросу Заказчика запись информации, необходимой для получения Заказчиком Товаров в Торговых точках на Карту, может производиться непосредственно в Торговых точках с помощью кредитного сертификата (далее – запись информации с помощью КС).
4.2. Для записи информации с помощью КС Заказчик подает Поставщику письменную заявку, оформленную на бланке по форме, предусмотренной в Приложении № 4 к настоящему контракту (далее – заявка). Заявка подается Заказчиком в двух экземплярах, Поставщик заполняет в заявке необходимые строки и возвращает один экземпляр Заказчику.
4.3. Заказчик имеет право запросить у Поставщика справочные документы, сопровождающие запись информации с помощью КС:
- список Торговых точек, в которых Заказчик может произвести запись информации с помощью КС;
- отчет по кредитным сертификатам (далее – КС), созданным за отчетный период.
4.4. Запись информации с помощью КС возможна только при наличии информации о КС в Оборудовании с учетом периода времени, в течение которого Заказчик имеет право произвести запись информации с помощью КС, указанного Поставщиком в заявке.
Запись информации с помощью КС происходит автоматически в течение 3 минут после предъявлении Карты Оборудованию в Торговых точках, указанных Поставщиком в заявке.
После окончания записи информации с помощью КС Оборудованием распечатывает Чек Оборудования с указанием номера Карты и информацией о размере КС.
4.5. В случае непредъявления Карты Оборудованию в Торговой точке, указанной для записи информации с помощью КС, в течение 14 (Четырнадцати) суток с момента принятия Поставщиком заявки Заказчика, информация предназначенная для записи с помощью КС возвращается на электронный счет аналитического учета Заказчика.
4.6. При обнаружении двойной записи информации с помощью КС Поставщик направляет Заказчику счет на оплату Товаров в размере повторной записи информации с помощью КС.
Заказчик обязан в течение трех рабочих дней оплатить счет, выставленный Исполнителем в соответствии с условиями настоящего пункта или дать письменное распоряжение о корректировке информации, записанной на электронный счет аналитического учета Заказчика.
Поставщик имеет право не производить запись информации с помощью КС в течение одного года с момента нарушения Заказчиком обязанностей предусмотренных настоящим пунктом.
5. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1.Цена настоящего контракта составляет________ ( __________________________) рублей, в том числе НДС, из них:
| №п/п | Наименование товара | Объем поставляемого товара,литры | Цена товара,рубли |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Бензин автомобильный марки АИ-95 соответствующийгосударственным стандартам (ГОСТу) итехническим условиям (ТУ) на данный вид топлива | 1140 | |
| 2. | Дизельное топливо, соответствующеегосударственным стандартам (ГОСТу) итехническим условиям (ТУ) на данный вид топлива | 447 | |
| 3. | Информационные услуги и агентское вознаграждение | не более ___% от суммы ГСМ | |
| ИТОГО: | |||
5.2. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.
5.3. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров и иных условий исполнения контракта.
5.4. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов количество предусмотренных контрактом товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен контракт. При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении дополнительного объема таких работ, оказании дополнительного объема таких услуг заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, объему таких работ, услуг, но не более чем на 10 (десять) процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, выполнении таких работ, оказании таких услуг Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.
5.5. Заказчик производит оплату Товара в следующем порядке:
- Заказчик производит предварительное перечисление денежных средств в оплату Товара в размере 30% от цены контракта, указанной в п. 5.1. настоящего контракта на расчетный счет Поставщика.
- Заказчик производит окончательную оплату за фактически полученные Товары Заказчиком в Торговых точках с использованием Карт в отчетном месяце на основании счета-фактуры Поставщика, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок не позднее 15 числа месяца следующего за отчетным.
5.6. Стороны производят окончательные расчеты по настоящему контракту исходя из объема фактически полученных Заказчиком Товаров.
Окончательные расчеты по настоящему контракту подтверждаются первичными бухгалтерскими документами.
5.7. При перечислении денежных средств по настоящему контракта Заказчик обязан указывать в платежном поручении дату и номер настоящего контракта, а также назначение платежа: оплата за Товары.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Возмещение ущерба, убытков и уплата штрафов и пеней не освобождает виновную Сторону от выполнения своих обязательств по настоящему контракту.
6.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафа, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства.
Размер такой пени устанавливается в размере не менее чем одна трехсотая действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком.
Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке , установленном Правительством Российской Федерации.
6.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней).
Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств.
Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.
6.5. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательство, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.
7. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего контракта, разрешаются путем переговоров.
7.2. В случае возникновения разногласий по количеству выбранных Товаров, их стоимости, Стороны считают, что достоверной является информация, указанная на Чеке Оборудования, контрольном чеке Оборудования (второй экземпляр Чека Оборудования, остающийся у Поставщика).
7.3. В случае возникновения разногласий по качеству Товара Заказчик обязан в течение 24 (Двадцати четырех) часов с момента получения некачественного Товара обеспечить получение Поставщиком письменной претензии о качестве Товара.
Поставщик в течение 30 (Тридцати) дней с момента получения от Заказчика письменной претензии о качестве Товара обязан довести до сведения Заказчика информацию о результатах проверки качества Товара.
В письменной претензии о качестве нефтепродукта Заказчик обязан указать следующие данные:
- адрес Торговой точки, где Заказчиком был получен Товар;
- номер Карты, с использованием которой был получен Товар;
- дата и точное время, когда был получен Товар;
- тип и количество полученного Товара.
К письменной претензии о качестве Товара Заказчик обязан приложить Чек Оборудования.
В случае, если в установленном законом порядке будет доказано факт передачи Заказчику Товара ненадлежащего качества, Заказчик вправе требовать от Поставщика:
- возмещения стоимости некачественного Товара;
- возмещение реального ущерба, понесенного Заказчиком, в связи с использованием переданного Заказчику некачественного Товара.
Заказчик вправе требовать от Поставщика возмещение стоимости некачественного Товара и/или возмещение реального ущерба, понесенного Заказчиком, в связи с использованием переданного Заказчику некачественного Товара только в случае соблюдения условий, изложенных в настоящем пункте.
7.4. Стороны признают обязательным соблюдение претензионного (досудебного) порядка урегулирования споров, вытекающих и/или возникающих в связи с исполнением настоящего договора.
7.5. Сторона, получившая претензию, за исключением случаев описанных в п. 7.3. настоящего контракта, обязана представить Стороне – предъявителю претензии обоснованный отзыв с приложением к нему необходимых документов в течение 15 (Пятнадцати) дней с момента получения претензии.
7.6. Если в ответе на претензию Сторона не отказывается уплатить (или исполнить иное действие), но не указывает конкретный срок оплаты, претензия не считается удовлетворенной.
7.7. При не достижении согласия, а именно: полный или частичный отказ в удовлетворении претензии, непредставление ответа на претензию в срок, указанный в настоящем контракте, спор подлежит разрешению в арбитражном суде Московской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8. ФОРС-МАЖОР
8.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (наводнения, пожара, землетрясения, эпидемии, военных конфликтов, военных переворотов, террористических актов, гражданских волнений, забастовок, предписаний, приказов или иного административного вмешательства со стороны правительства, или каких-либо других постановлений, административных или правительственных ограничений), оказывающих влияние на выполнение обязательств сторонами по настоящему контракту, или иных обстоятельств вне разумного контроля сторон, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту, если данные обстоятельства значительно влияют на выполнение всего контракта или той его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств форс-мажора.
8.2. Стороны должны в течение 5 (пяти) календарных дней известить письменно друг друга о начале и окончании обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по контракту.
8.3. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.
8.4. Если обстоятельства, указанные в п. 8.1 настоящего контракта, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
9. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
9.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, и иных условий Контракта.
9.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренное Контрактом количество товара не более чем на 10%. При увеличении количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в контракте цены единицы товара, но не более чем на 10% цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара.
9.3. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям, предусмотренным Контрактом и законодательством Российской Федерации.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Настоящий контракт вступает в действие с даты его подписания Сторонами и действует по «30» апреля 2014 года включительно, а в части расчетов – до окончательного их завершения Сторонами.
10.2. Стороны признают, что документы, связанные с исполнением обязательств по настоящему контракту и направленные по почтовому адресу, указанному в разделе 11 «Адреса и банковские реквизиты Сторон» настоящего контракта, считаются направленными надлежащим образом.
Отказ Стороны от получения документов, направленных надлежащим образом, или отсутствие Стороны по почтовому адресу, указанному в разделе 11 «Адреса и банковские реквизиты Сторон» настоящего контракта, не является основанием для последующего заявления Стороной о неполучении вышеуказанных документов.
10.3. В случае изменения местонахождения или других реквизитов сторон в течение срока действия контракта стороны обязуются известить друг друга в пятидневный срок с момента вступления в силу таких изменений.
10.4. Во всем ином, не урегулированном в настоящем государственном контракте, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10.5. Все дополнения к настоящему контракту и изменения настоящего контракта и приложения к нему составляются в письменном виде и вступают в силу с даты их подписания обеими сторонами.
10.6. Признание недействительным какого-либо из пунктов настоящего контракта не влечет признания недействительным контракта в целом.
10.7. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах (по одному для каждой из Сторон), имеющих одинаковую юридическую силу.
11. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
| «ЗАКАЗЧИК»Арбитражный судАстраханской области Местонахождение и почтовый адрес: 414014, г. Астрахань, пр-кт Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6, ИНН 3015009989/КПП 301501001; УФК по Астраханской области (Арбитражный суд А.О. л/сч. 03251498820); ГРКЦ ГУ Банка России по Астраханской обл., Р/Сч. № 40105810200000010001; БИК 041203001; ОКПО 03499276; '(8512) 48-44-04, 48-44-16, '/факс: (8512) 48-23-23, E-Mail:astrahan.info@arbitr.ru | «ПОСТАВЩИК» Местонахождение и почтовый адрес: ИНН /КПП Банк получателя: Р/СЧ. К/СЧ. БИК ОКПО 'Тел. , '/факс: E-Mail: |
12. Подписи сторон
| От Заказчика:Арбитражный судАстраханской области__________________/Ю.В. Подосинников/ « » 2014 г.МП | От Поставщика:__________________ / / « » 2014 г.МП |
Приложение № 1
к государственному контракту
№ ____________ от ___________ 20___ г.
ПЕРЕЧЕНЬ ТОРГОВЫХ ТОЧЕК
| От Заказчика:Арбитражный судАстраханской области ________________ Ю.В. Подосинников/ « » 2014 г.МП | От Поставщика:_________________ / / « » 2014 г.МП |
Приложение № 2
к государственному контракту
№ ____________ от __________ 20___ г.
Оформляется на бланке Заказчика
Кому:
Заявление о занесении информации
на электронный счет аналитического учета
В соответствии с условиями __________ контракта № ______________ от ______________ _______(наименование Заказчика)__________________________ просит
______________ _______(наименование Поставщика)__________________________, занести на электронный счет аналитического учета информацию, позволяющую получить в Торговых точках с использованием Карт товары на сумму _____________ (__________________________) рублей.
С уважением,
________________ _______________ _________________
(должность) (подпись) (ФИО)
(М.П.)
Исполнитель: _______________
Тел. _______________________
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
| ПОДПИСИ СТОРОН: | |
| От Поставщика: ____________________________________ ____________________________________ _________________________/_________/ «______»__________________20__ г. | От Заказчика: ______________________________________ ______________________________________ __________________/___________________/ «______»__________________20__ г. |
Приложение № 3
к государственному контракту
№ _____________ от _________ 20___ г.
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ТОПЛИВНОЙ КАРТОЙ
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
С правилами ознакомлен (представитель заказчика) _______________ (____________________).
Приложение № 4
к государственному контракту
№ _____________ от __________ 20__ г.
ЗАЯВКА
на подготовку кредитных сертификатов
по государственному (муниципальному) контракту №_____________
от «___»_______________20___г.
_________________________________________________________ в дальнейшем именуется Поставщик.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________ в дальнейшем именуется Заказчик.
Кредитный сертификат в дальнейшем именуется КС.
| № п/п | Номер Карты | Сумма КС, руб. | Регион Назначения КС | №№ и месторасположения Торговых точек для записи информации с помощью КС (заполняется Поставщиком) | Период времени, в течение которого Заказчик имеет право произвести запись информации с помощью КС (заполняется Поставщиком) |
| 1 | с __:__ __.__.20__. по __:__ __.__.20__. | ||||
| 2 | с __:__ __.__.20__. по __:__ __.__.20__. | ||||
| 3 | с __:__ __.__.20__. по __:__ __.__.20__. | ||||
| 4 | с __:__ __.__.20__. по __:__ __.__.20__. | ||||
| ИТОГО: |
|
|
|
||
| Дата и время принятия Заявки на подготовку КС Поставщиком от Заказчика: | __:__ «_____» __________ 20__ года (заполняется Поставщиком) |
| От Поставщика: | От Заказчика: |
| _________________ / _______________ о по доверенности № _______ от __________) | ________________ / _________________ по доверенности № ______ от ________) |
| От Заказчика:Арбитражный судАстраханской области ________________ / / « » 2014 г.МП | От Поставщика:_________________ / / « » 2014 г.МП |
Опубликовано: 04.03.2014 17:58 Обновлено: 27.04.2023 18:13