Извещение № 1аэф/14 о проведении аукциона в электронной форме на поставку гофрокоробов (гофротары) и пластиковых пакетов с символикой «Почта России» для нужд Арбитражного суда Астраханской области
АРБИТРАЖНЫЙ СУД АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель председателя
Арбитражного суда
Астраханской области
____________ Ю.В. Подосинников
«___» февраля 2014 г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
на право заключения государственного контракта
на поставку гофрокоробов (гофротары) и пластиковых пакетов с символикой «Почта России»
Наименование электронной площадки: Электронная площадка ЗАО «Сбербанк — АСТ» www.sberbank-ast.ru
Наименование заказчика: Арбитражный суд Астраханской области
СОГЛАСОВАНО:
| Руководитель аппарата – администратор суда | __________________ | Карпов Виктор Валентинович |
| Начальник финансово-экономического отдела | __________________ | Полстянова Оксана Олеговна |
| Начальник отдела делопроизводства | __________________ | Белобородова Валерия Валентиновна |
г. Астрахань
2014 г.
СОДЕРЖАНИЕ
| Стр. | ||
| Часть 1 | Аукцион в электронной форме | 3 |
| Раздел 1.1 | Приглашение к участию в электронном аукционе | 3 |
| Раздел 1.2 | Общие условия проведения электронного аукциона | 3 |
| Раздел 1.3 | Содержание документации об электронном аукционе | 5 |
| Раздел 1.4 | Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе | 10 |
| Раздел 1.5 | Порядок проведения электронного аукциона | 11 |
| Раздел 1.6 | Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе | 13 |
| Раздел 1.7 | Антидемпинговые меры при проведении электронного аукциона | 15 |
| Раздел 1.8 |
Порядок и срок заключения, изменения и расторжения
государственного контракта |
16 |
| Раздел 1.9 | Сведения о возможности изменения количества поставляемого товара по контракту | 18 |
| Часть 2 | Информационная карта аукциона в электронной форме | 19 |
| Часть 3 | Обоснование начальной (максимальной) цены контракта | 25 |
| Часть 4 | Техническое задание | 26 |
| Часть 5 | Проект государственного контракта | 28 |
Часть 1.
АУКЦИОН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
РАЗДЕЛ 1.1. ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ
УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ ЗАКУПКИ!
Государственный заказчик – Арбитражный суд Астраханской области (далее – Заказчик) проводит аукцион в электронной форме (далее – электронный аукцион), предмет и условия которого указаны в Информационной карте электронного аукциона, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации об электронном аукционе.
В электронном аукционе могут принимать участие любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, являющиеся субъектом малого предпринимательства.
Заинтересованные лица могут бесплатно получить полный комплект документации об электронном аукционе на сайте электронной торговой площадки http://www.sberbank-ast.ru и на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации по закупкам http://www.zakupki.gov.ru
РАЗДЕЛ 1.2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА
1.2.1 Законодательное регулирование
Настоящая документация об аукционе в электронной форме подготовлена в соответствии с Федеральным законом от «05» апреля 2013 года № 44-Ф3 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – Закон о контрактной системе, Закон) и иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с закупками.
1.2.2 Правомочность и требования к участникам закупки
1. Участником закупки может быть любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя.
При осуществлении закупки к участникам закупки устанавливаются следующие единые требования:
1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;
2) правомочность участника закупки заключать контракт;
3) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
4) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
5) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчётности за последний отчётный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
6) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
7) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма.
8) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.
Кроме этого, заказчиком устанавливается требование - отсутствие в предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закона) Реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.
2. Требования, указанные выше, предъявляются ко всем участникам закупки.
3. Комиссия по осуществлению закупок проверяет соответствие участников закупок требованиям, указанным в пунктах 1, 2 и 6 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г., и в отношении отдельных видов закупок товаров, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с частью 2 статьи 31 Закона, если такие требования установлены Правительством Российской Федерации, а также вправе проверять соответствие участников закупок требованиям, указанным в пунктах 3 - 5, 7 - 9 части 1 статьи 31 Закона. Комиссия по осуществлению закупок не вправе возлагать на участников закупок обязанность подтверждать соответствие указанным требованиям, за исключением случаев, если указанные требования установлены Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 указанной статьи.
4. Отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или отказ от заключения контракта с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляется в любой момент до заключения контракта, если заказчик или комиссия по осуществлению закупок обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, указанным в частях 1 и 2 статьи 31 Закона, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям.
5. В случае отказа заказчика от заключения контракта с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) по основаниям, предусмотренным частями 9 и 10 статьи 31 Закона, заказчик не позднее одного рабочего дня, следующего за днем установления факта, являющегося основанием для такого отказа, составляет и размещает в единой информационной системе протокол об отказе от заключения контракта, содержащий информацию о месте и времени его составления, о лице, с которым заказчик отказывается заключить контракт, о факте, являющемся основанием для такого отказа, а также реквизиты документов, подтверждающих этот факт. Указанный протокол в течение двух рабочих дней с даты его подписания направляется заказчиком данному победителю.
РАЗДЕЛ 1.3. СОДЕРЖАНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ
1.3.1 Наименование и описание объекта закупки
1. Наименование и описание объекта закупки указаны в Информационной карте электронного аукциона (Часть 2 настоящей документации).
2. Наименование и описание объекта закупки, а также требования к качеству, техническим характеристикам товара, требования к его безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика, указаны в Техническом задании (Часть 4) и проекте контракта (Часть 5), являющихся неотъемлемой частью настоящей документации.
1.3.2 Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе в электронной форме
1. Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке.
2. Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.
3. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать указанную в одном из следующих подпунктов информацию:
1) при заключении контракта на поставку товара:
а) согласие участника такого аукциона на поставку товара в случае, если этот участник предлагает для поставки товар, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя товара, и (или) такой участник предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией;
б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в данной документации указания на товарный знак, знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя;
2) согласие участника такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией о таком аукционе, при проведении такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги;
3) при заключении контракта на выполнение работы или оказание услуги, для выполнения или оказания которых используется товар:
а) согласие, в том числе согласие на использование товара, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя товара, либо согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, указание на товарный знак (его словесное обозначение), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя товара и, если участник такого аукциона предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией, при условии содержания в ней указания на товарный знак (его словесное обозначение), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя товара, а также требование о необходимости указания в заявке на участие в таком аукционе на товарный знак (его словесное обозначение), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя товара;
б) согласие, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя товара при условии отсутствия в данной документации указания на товарный знак, знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя товара.
4. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе, может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается контракт.
5. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию:
1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона;
2) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона требованиям, установленным пунктами 1 и 2 части 1 и частью 2 статьи 31 (при наличии таких требований) Закона о контрактной системе, или копии этих документов, а также декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным пунктами 3 - 8 части 1 статьи 31 Закона;
3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией об электронном аукционе;
4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;
5) документы, подтверждающие право участника такого аукциона на получение преимущества в соответствии со статьями 28 - 30 Федерального закона о контрактной системе, или копии этих документов;
6) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, установленным заказчиком в соответствии со статьей 14 Федерального Закона о контрактной системе, или копии этих документов.
1.3.3. Обеспечение заявки. Дата и время окончания срока подачи заявок, срока рассмотрения и проведения аукциона в электронной форме.
1. Размер обеспечения заявки составляет один процент начальной (максимальной) цены контракта. Участники закупки обеспечивают заявку на участие в электронном аукционе путём внесения денежных средств на счёт оператора электронной площадки. Участие в электронном аукционе возможно при наличии на лицевом счёте участника закупки, открытом для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе на счёте оператора электронной площадки, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по лицевому счёту в соответствии с частью 18 статьи 44 Закона, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в таком аукционе, предусмотренный настоящей документацией.
Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в таком аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией о таком аукционе даты и времени окончания срока подачи на участие в таком аукционе заявок.
2. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих первую и вторую части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.
3. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки обязан присвоить ей порядковый номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику такого аукциона, подавшему указанную заявку, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера.
4. Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в таком аукционе в отношении каждого объекта закупки.
5. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки возвращает эту заявку подавшему её участнику такого аукциона в случае:
1) подачи данной заявки с нарушением требований, предусмотренных частью 2 статьи 60 Закона;
2) подачи одним участником такого аукциона двух и более заявок на участие в нем при условии, что поданные ранее заявки этим участником не отозваны. В указанном случае этому участнику возвращаются все заявки на участие в таком аукционе;
3) получения данной заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе;
4) получения данной заявки от участника такого аукциона с нарушением положений части 14 статьи 61 Закона;
5) отсутствия на лицевом счёте, открытом для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе участника закупок, подавшего заявку на участие в таком аукционе, денежных средств в размере обеспечения данной заявки, в отношении которых не осуществлено блокирование в соответствии с Законом.
6. Одновременно с возвратом заявки на участие в электронном аукционе в соответствии с частью 11 настоящей статьи оператор электронной площадки обязан уведомить в форме электронного документа участника такого аукциона, подавшего данную заявку, об основаниях её возврата с указанием положений Закона, которые были нарушены. Возврат заявок на участие в таком аукционе оператором электронной площадки по иным основаниям не допускается.
7. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе заявок на участие в аукционе, указаны в Информационной карте электронного аукциона.
8. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме: Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе не может превышать семь дней с даты окончания срока подачи указанных заявок.
9. Дата опубликования протокола рассмотрения первых частей заявок и допуска участников к аукциону: Протокол направляется заказчиком оператору электронной площадки и размещается в единой информационной системе не позднее даты окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе.
10. Дата проведения аукциона в электронной форме: Днём проведения электронного аукциона является рабочий день, следующий после истечения двух дней с даты окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в таком аукционе. Время начала проведения аукциона в электронной форме устанавливается оператором электронной площадки.
11. Дата размещения протокола проведения электронного аукциона на электронной площадке: Протокол проведения электронного аукциона размещается на электронной площадке её оператором в течение 30-ти минут после окончания такого аукциона.
12. Дата окончания срока рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме: Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе и документы, направленные заказчику оператором электронной площадки на соответствие требованиям, установленным документацией к аукциону в электронной форме. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе не может превышать три рабочих дня с даты размещения на электронной площадке протокола проведения электронного аукциона.
13. Дата размещения проекта контракта в единой информационной системе заказчиком без подписи: В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе указанного в части 8 статьи 69 Закона о контрактной системе протокола заказчик размещает в единой информационной системе без своей подписи проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной в заявке на участие в таком аукционе его участника, в проект контракта, прилагаемый к документации о таком аукционе.
1.3.4 Валюта контракта, применение официального курса, источник финансирования закупки
1. Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) – российский рубль.
2. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта: не применяется.
3. Источником финансирования закупки являются средства Федерального бюджета.
1.3.5 Обеспечение исполнения государственного контракта
1. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счёт, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.
2. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Законом о контрактной системе.
3. В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.
4. Размер обеспечения исполнения контракта должен составлять от пяти до тридцати процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки. В случае, если начальная (максимальная) цена контракта превышает пятьдесят миллионов рублей, заказчик обязан установить требование обеспечения исполнения контракта в размере от десяти до тридцати процентов начальной (максимальной) цены контракта, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса). В случае если аванс превышает тридцать процентов начальной (максимальной) цены контракта, размер обеспечения исполнения контракта устанавливается в размере аванса. В случае если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учётом положений статьи 37 Закона.
5. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.
6. В случае если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения Закона об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются.
7. В случае, предусмотренном частью 9 статьи 54 Закона, если судебные акты или обстоятельства непреодолимой силы, препятствующие подписанию контракта, действуют более чем тридцать дней, конкурс признается несостоявшимся и денежные средства, внесённые в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются победителю конкурса в течение пяти рабочих дней с даты признания конкурса несостоявшимся.
8. Денежные средства, внесённые в качестве обеспечения исполнения государственного контракта, возвращаются участнику закупки по окончании действия государственного контракта при условии надлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) всех своих обязательств по контракту в течение пятнадцати рабочих дней с момента подписания всех товарных накладных (актов выполненных работ, актов оказанных услуг).
1.3.6. Информация о контрактной службе (контрактном управляющем)
1. Информация о контрактном управляющем содержится в Информационной карте (часть 2 настоящей документации).
2. До «01» января 2017 г. работником контрактной службы может быть лицо, имеющее профессиональное образование или дополнительное профессиональное образование в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд (ч. 23 ст. 112 Закона № 44-ФЗ).
3. Контрактный управляющий в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", иными нормативными правовыми актами Россий- ской Федерации.
4. Основными принципами деятельности контрактного управляющего при осуществлении закупки товара, работы, услуги для обеспечения государственных или муниципальных нужд являются профессионализм, открытость и прозрачность, эффективность и результативность.
1.3.7 Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации аукциона
1. Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику.
2. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.
1.3.8. Внесение изменений в извещение
1. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении электронного аукциона не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Изменение объекта закупки при проведении такого аукциона не допускается.
2. В течение одного дня с даты принятия данного решения заказчик размещает в единой информационной системе указанные изменения. При этом срок подачи заявок на участие в таком аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения изменений, внесенных в извещение о проведении такого аукциона, до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе этот срок составлял не менее чем семь дней.
РАЗДЕЛ 1.4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПЕРВЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ
1. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе не может превышать семь дней с даты окончания срока подачи указанных заявок.
2. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе единая комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в таком аукционе, подписываемый всеми присутствующими на заседании единой комиссии ее членами не позднее даты окончания срока рассмотрения данных заявок.
3. В случае если по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе единая комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в таком аукционе всех участников закупки, подавших заявки на участие в нем, или о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, его участником, такой аукцион признаётся несостоявшимся. В протокол вносится информация о признании такого аукциона несостоявшимся.
4. В течение одного часа с момента поступления оператору электронной площадки протокола оператор электронной площадки обязан направить каждому участнику электронного аукциона, подавшему заявку на участие в нём, или участнику такого аукциона, подавшему единственную заявку на участие в нём, уведомление о решении, принятом в отношении поданных ими заявок.
В случае если единая комиссией принято решение об отказе в допуске к участию в таком аукционе его участника, уведомление об этом решении должно содержать обоснование его принятия, в том числе с указанием положений документации о таком аукционе, которым не соответствует данная заявка, предложений, содержащихся в данной заявке, которые не соответствуют требованиям документации о таком аукционе, а также положений федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нарушение которых послужило основанием для принятия этого решения об отказе.
РАЗДЕЛ 1.5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА
Аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке в порядке, установленном ст. 68 Закона о контрактной системе.
1. В электронном аукционе могут участвовать только аккредитованные и допущенные к участию в таком аукционе его участники.
2. Электронный аукцион проводится на электронной площадке в указанный в извещении о его проведении день. Время начала проведения такого аукциона устанавливается оператором электронной площадки в соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен заказчик.
3. Днём проведения электронного аукциона является рабочий день, следующий после истечения двух дней с даты окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в таком аукционе.
4. Электронный аукцион проводится путём снижения начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении такого аукциона, в порядке, установленном статьей 68 Закона.
5. Если в документации об электронном аукционе указана общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, оборудованию либо в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 42 Закона, начальная (максимальная) цена единицы товара, работы или услуги, такой аукцион проводится путём снижения указанных общей начальной (максимальной) цены и начальной (максимальной) цены в порядке, установленном статьёй 68 Закона.
6. Величина снижения начальной (максимальной) цены контракта (далее - "шаг аукциона") составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта.
7. При проведении электронного аукциона его участники подают предложения о цене контракта, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене контракта на величину в пределах "шага аукциона".
8. При проведении электронного аукциона любой его участник также вправе подать предложение о цене контракта независимо от "шага аукциона" при условии соблюдения требований, предусмотренных пунктом 9.
9. При проведении электронного аукциона его участники подают предложения о цене контракта с учётом следующих требований:
1) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, равное ранее поданному этим участником предложению о цене контракта или большее чем оно, а также предложение о цене контракта, равное нулю;
2) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта, сниженное в пределах "шага аукциона";
3) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта в случае, если оно подано таким участником электронного аукциона.
10. От начала проведения электронного аукциона на электронной площадке до истечения срока подачи предложений о цене контракта должны быть указаны в обязательном порядке все предложения о цене контракта и время их поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене контракта в соответствии с пунктом 11.
11. При проведении электронного аукциона устанавливается время приёма предложений участников такого аукциона о цене контракта, составляющее десять минут от начала проведения такого аукциона до истечения срока подачи предложений о цене контракта, а также десять минут после поступления последнего предложения о цене контракта. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене контракта, обновляется автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение такого аукциона, после снижения начальной (максимальной) цены контракта или поступления последнего предложения о цене контракта. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене контракта не поступило, такой аукцион автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.
12. В течение десяти минут с момента завершения электронного аукциона любой его участник вправе подать предложение о цене контракта, которое не ниже чем последнее предложение о минимальной цене контракта независимо от "шага аукциона", с учётом требований, предусмотренных подпунктами 1 и 3 пункта 9.
13. Оператор электронной площадки обязан обеспечивать при проведении электронного аукциона конфиденциальность информации о его участниках.
14. Во время проведения электронного аукциона оператор электронной площадки обязан отклонить предложения о цене контракта, не соответствующие требованиям, предусмотренным настоящей статьёй.
15. Отклонение оператором электронной площадки предложений о цене контракта по основаниям, не предусмотренным пунктом 14, не допускается.
16. В случае если участником электронного аукциона предложена цена контракта, равная цене, предложенной другим участником такого аукциона, лучшим признаётся предложение о цене контракта, поступившее раньше.
17. В случае проведения электронного аукциона его участником, предложившим наиболее низкую цену контракта, признается лицо, предложившее наиболее низкую общую цену запасных частей к технике, оборудованию и наиболее низкую цену единицы работы и (или) услуги по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, наиболее низкую цену единицы услуги.
18. Протокол проведения электронного аукциона размещается на электронной площадке ее оператором в течение тридцати минут после окончания такого аукциона. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания такого аукциона, начальная (максимальная) цена контракта, все минимальные предложения о цене контракта, сделанные участниками такого аукциона и ранжированные по мере убывания с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в таком аукционе, которые поданы его участниками, сделавшими соответствующие предложения о цене контракта, и с указанием времени поступления данных предложений.
19. В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола, оператор электронной площадки обязан направить заказчику указанный протокол и вторые части заявок на участие в таком аукционе, поданных его участниками, предложения о цене контракта которых при ранжировании в соответствии с частью 18 статьи 68 Закона получили первые десять порядковых номеров, или в случае, если в таком аукционе принимали участие менее чем десять его участников, вторые части заявок на участие в таком аукционе, поданных его участниками, а также документы этих участников, предусмотренные пунктами 2 - 6 и 8 части 2 статьи 61 Закона о контрактной системе и содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе в реестре его участников, получивших аккредитацию на электронной площадке. В течение этого срока оператор электронной площадки обязан направить также соответствующие уведомления этим участникам.
20. В случае, если в течение десяти минут после начала проведения электронного аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене контракта в соответствии с частью 7 статьи 68 Закона, такой аукцион признаётся несостоявшимся. В течение тридцати минут после окончания указанного времени оператор электронной площадки размещает на ней протокол о признании такого аукциона несостоявшимся, в котором указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания такого аукциона, начальная (максимальная) цена контракта.
21. Любой участник электронного аукциона после размещения на электронной площадке и в единой информационной системе указанного в части 18 статьи 68 Закона протокола вправе направить оператору электронной площадки запрос о даче разъяснений результатов такого аукциона. Оператор электронной площадки в течение двух рабочих дней с даты поступления данного запроса обязан предоставить этому участнику соответствующие разъяснения.
22. Оператор электронной площадки обязан обеспечить непрерывность проведения электронного аукциона, надежность функционирования программных и технических средств, используемых для его проведения, равный доступ его участников к участию в нём, а также выполнение действий, предусмотренных настоящей статьей, независимо от времени окончания такого аукциона.
23. В случае если при проведении электронного аукциона цена контракта снижена до половины процента начальной (максимальной) цены контракта или ниже, такой аукцион проводится на право заключить контракт. При этом такой аукцион проводится путём повышения цены контракта исходя из положений настоящего Федерального закона о порядке проведения такого аукциона с учетом следующих особенностей:
1) такой аукцион в соответствии с настоящей частью проводится до достижения цены контракта не более чем сто миллионов рублей;
2) участник такого аукциона не вправе подавать предложения о цене контракта выше максимальной суммы сделки для этого участника, указанной в решении об одобрении или о совершении по результатам такого аукциона сделок от имени участника закупки, которое содержится в реестре участников такого аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке;
3) размер обеспечения исполнения контракта рассчитывается исходя из начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении такого аукциона.
РАЗДЕЛ 1.6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ВТОРЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК
НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ
1. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе и документы, направленные заказчику оператором электронной площадки в соответствии с частью 19 статьи 68, частью 2 статьи 61 Закона, в части соответствия их требованиям, установленным документацией о таком аукционе.
2. Единой комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в таком аукционе требованиям, установленным документацией о таком аукционе, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящей статьей. Для принятия указанного решения Единая комиссия рассматривает информацию о подавшем данную заявку участнике такого аукциона, содержащуюся в реестре участников такого аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке.
3. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе, направленных в соответствии с частью 19 статьи 68, частью 2 статьи 61 Закона, до принятия решения о соответствии пяти таких заявок требованиям, установленным документацией о таком аукционе. В случае, если в таком аукционе принимали участие менее чем десять его участников и менее чем пять заявок на участие в таком аукционе соответствуют указанным требованиям, аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми его участниками, принявшими участие в нём. Рассмотрение данных заявок начинается с заявки на участие в таком аукционе, поданной его участником, предложившим наиболее низкую цену контракта, и осуществляется с учетом ранжирования данных заявок в соответствии с частью 18 статьи 68, частью 2 статьи 61 Закона.
4. В случае если в соответствии с частью 3 статьи 69 Закона не выявлено пять заявок на участие в электронном аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией о таком аукционе, из десяти заявок на участие в нем, направленных ранее заказчику по результатам ранжирования, в течение одного часа с момента поступления соответствующего уведомления от заказчика оператор электронной площадки обязан направить заказчику все вторые части этих заявок, ранжированные в соответствии с частью 18 статьи 68, частью 2 статьи 61 Закона, для выявления пяти заявок на участие в таком аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией о нем.
5. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе не может превышать три рабочих дня с даты размещения на электронной площадке протокола проведения электронного аукциона.
6. Заявка на участие в электронном аукционе признается не соответствующей требованиям, установленным документацией о таком аукционе, в случае:
1) непредставления документов и информации, которые предусмотрены пунктами 1, 3-5, 7 и 8 части 2 статьи 62, частями 3 и 5 статьи 66, части 2 статьи 61 Закона несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным документацией о таком аукционе, наличия в указанных документах недостоверной информации об участнике такого аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе;
2) несоответствия участника такого аукциона требованиям, установленным в соответствии со статьей 31 Закона.
7. Результаты рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе фиксируются в протоколе подведения итогов такого аукциона, который подписывается всеми участвовавшими в рассмотрении этих заявок членами аукционной комиссии, и не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания указанного протокола, размещаются заказчиком на электронной площадке и в единой информационной системе. Указанный протокол должен содержать информацию о порядковых номерах пяти заявок на участие в таком аукционе (в случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в таком аукционе требованиям, установленным документацией о таком аукционе, или в случае принятия аукционной комиссией на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми участниками такого аукциона, принявшими участие в нём, решения о соответствии более чем одной заявки на участие в таком аукционе, но менее чем пяти данных заявок установленным требованиям), которые ранжированы в соответствии с частью 18 статьи 68, частью 2 статьи 61 Закона и в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией о таком аукционе, или, если на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми его участниками, принявшими участие в нём, принято решение о соответствии установленным требованиям более чем одной заявки на участие в таком аукционе, но менее чем пяти данных заявок, а также информацию об их порядковых номерах, решение о соответствии или о несоответствии заявок на участие в таком аукционе требованиям, установленным документацией о нем, с обоснованием этого решения и с указанием положений Закона, которым не соответствует участник такого аукциона, положений документации о таком аукционе, которым не соответствует заявка на участие в нём, положений заявки на участие в таком аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией о нём, информацию о решении каждого члена аукционной комиссии в отношении каждой заявки на участие в таком аукционе.
8. Любой участник электронного аукциона, за исключением его участников, заявки на участие в таком аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов такого аукциона, вправе отозвать заявку на участие в таком аукционе, направив уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента опубликования указанного протокола.
9. Участник электронного аукциона, который предложил наиболее низкую цену контракта и заявка на участие в таком аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией о нем, признается победителем такого аукциона.
10. В случае, предусмотренном частью 23 статьи 68, частью 2 статьи 61 Закона, победителем электронного аукциона признаётся его участник, который предложил наиболее высокую цену за право заключения контракта и заявка на участие в таком аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией о таком аукционе.
11. В течение одного часа с момента размещения на электронной площадке и в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона оператор электронной площадки направляет участникам такого аукциона, вторые части заявок которых на участие в нем рассматривались и в отношении заявок которых на участие в таком аукционе принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям, установленным документацией о таком аукционе, уведомления о принятых решениях.
12. В случае, если единой комиссией принято решение о несоответствии требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, всех вторых частей заявок на участие в нем или о соответствии указанным требованиям только одной второй части заявки на участие в нем, такой аукцион признается несостоявшимся.
РАЗДЕЛ 1.7 АНТИДЕМПИНГОВЫЕ МЕРЫ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА
1. Если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки.
2. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов и подтверждающая исполнение таким участником в течение не менее чем одного года до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе трех контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней) либо четырёх и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должно быть исполнено без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить контракт.
4. Информация, подтверждающая добросовестность такого участника, предоставляется участником закупки при направлении заказчику подписанного проекта контракта. При невыполнении таким участником, признанным победителем аукциона, данного требования или признании комиссией по осуществлению закупок предоставленной информации недостоверной контракт с таким участником не заключается, и он признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае решение комиссии по осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников аукциона не позднее рабочего дня, следующего за днём подписания указанного протокола.
5. Обеспечение исполнения контракта предоставляется участником закупки, с которым заключается контракт, до его заключения. Участник закупки, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае уклонение участника закупки от заключения контракта оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников закупки не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
6. Если предметом контракта является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственные средства, топливо), участник закупки, предложивший цену контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, обязан представить заказчику обоснование предлагаемой цены контракта, которое может включать в себя гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара, документы, подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные документы и расчеты, подтверждающие возможность участника закупки осуществить поставку товара по предлагаемой цене.
7. Обоснование предлагаемой цены контракта представляется участником закупки, с которым заключается контракт, при направлении заказчику подписанного проекта контракта при проведении аукциона. В случае невыполнения таким участником данного требования он признается уклонившимся от заключения контракта. При признании комиссией по осуществлению закупок предложенной цены контракта необоснованной контракт с таким участником не заключается и право заключения контракта переходит к участнику аукциона, который предложил такую же, как и победитель аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после условий, предложенных победителем аукциона. В этих случаях решение комиссии по осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников аукциона не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
8. В случае признания победителя аукциона уклонившимся от заключения контракта на участника закупки, с которым в соответствии с положениями Закона заключается контракт, распространяются требования настоящей статьи в полном объеме.
РАЗДЕЛ 1.8. ПОРЯДОК И СРОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА,
ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
1. По результатам электронного аукциона контракт заключается с победителем такого аукциона, а в случаях, предусмотренных статьей 70 Закона, с иным участником такого аукциона, заявка на участие в котором признана соответствующей требованиям документации.
2. В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона заказчик размещает в единой информационной системе без своей подписи проект контракта, который составляется путём включения цены контракта, предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной в заявке на участие в таком аукционе его участника, в проект контракта, прилагаемый к документации о таком аукционе.
3. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица.
4. Победитель электронного аукциона, с которым заключается контракт, в случае наличия разногласий по проекту контракта, размещенному в соответствии с частью 2 статьи 70 Закона, размещает в единой информационной системе протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона. При этом победитель такого аукциона, с которым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим извещению о проведении такого аукциона, документации о нем и своей заявке на участие в таком аукционе, с указанием соответствующих положений данных документов.
5. В течение трёх рабочих дней с даты размещения победителем электронного аукциона в единой информационной системе протокола разногласий согласно предыдущему пункту заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает в единой информационной системе доработанный проект контракта либо повторно размещает в единой информационной системе проект контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя такого аукциона. При этом размещение в единой информационной системе заказчиком проекта контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя такого аукциона допускается при условии, что победитель такого аукциона разместил в единой информационной системе протокол разногласий не позднее чем в течение тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов аукциона.
6. В течение трёх рабочих дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе документов, предусмотренных частью 5 статьи 70 Закона, победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица, или предусмотренный частью 4 статьи 70 Закона протокол разногласий.
7. В течение трех рабочих дней с даты размещения в единой информационной системе проекта контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронного аукциона, и предоставления таким победителем обеспечения исполнения контракта заказчик обязан разместить контракт, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, в единой информационной системе.
8. С момента размещения в единой информационной системе подписанного заказчиком контракта он считается заключённым.
9. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона.
10. Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении электронного аукциона и документации о таком аукционе, по цене, предложенной его победителем.
11. Победитель электронного аукциона признаётся уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные статьей 70 Закона, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, или направил протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 70 Закона, по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов аукциона или не исполнил требования, предусмотренные статьёй 37 Закона.
12. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
13. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.
14. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
15. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта будет установлено, что поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика.
РАЗДЕЛ 1.9. СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА
ПОСТАВЛЯЕМОГО ПО КОНТРАКТУ ТОВАРА
1. При заключении государственного контракта заказчик по согласованию с участником, с которым заключается такой государственный контракт, вправе уменьшить или увеличить не более чем на 10 процентов количество поставляемого товара.
2. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на 10 процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.
Часть 2.
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Следующая информация и данные для конкретного аукциона на подлежащие закупке товары (работы, услуги) изменяют и (или) дополняют положения вышеприведенных разделов настоящей документации. При возникновении противоречия положения Информационной карты имеют приоритет над положениями вышеприведенных разделов документации.
| Пункт 1. | Адрес электронной площадки |
| ЗАО «Сбербанк-АСТ» http://www.sberbank-ast.ru | |
| Пункт 2. | Наименование Заказчика. Почтовый адрес и местонахождения Заказчика |
|
Арбитражный суд Астраханской области. Почтовый адрес и местонахождения: 414014, Астраханская область, г. Астрахань, проспект Губернатора Анатолия Гужвина, дом 6, Контактное лицо: Ильина Ирина Михайловна. Тел. 8-(8512) 48-44-08; факс 8-(8512) 48-23-23. Адрес электронной почты: astrahan.info@arbitr.ru |
|
| Пункт 3. | Предмет аукциона в электронной форме |
| Поставка гофрокоробов (гофротары) и почтовых пластиковых пакетов с символикой «Почта России». | |
| Пункт 4. | Описание объекта закупки |
| Гофрокороба (гофротара) и пластиковые пакеты с символикой «Почта России» используются для упаковки и пересылки судебной и иной корреспонденции Арбитражного суда Астраханской области. Качество и характеристики – в соответствии с требованиями Технического задания (Часть № 4 настоящей документации) и проекта Государственного контракта (Часть № 5 настоящей документации). | |
| Пункт 5. | Начальная (максимальная) цена контракта |
| 87 096,00 рублей (восемьдесят семь тысяч девяносто шесть рублей 00 коп.). | |
| Пункт 6. | Обоснование начальной (максимальной) цены контракта |
| Начальная (максимальная) цена контракта на поставляемые товары определяется методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) коммерческих предложений на поставку гофрокоробов (гофротару) и пластиковые пакеты различных поставщиков и на сайтах в сети Интернет (Часть № 3 настоящей документации). | |
| Пункт 7. | Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчётов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) |
| Российский рубль | |
| Пункт 8. | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключённого государственного контракта |
| Не применяется | |
| Пункт 9. | Источник финансирования заказа |
| Федеральный бюджет | |
| Пункт 10. | Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов |
| Не предусмотрено | |
| Пункт 11. | Участие субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в закупках |
| Не предусмотрено | |
| Пункт 12. | Место и условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |
| Поставка товара производится по адресу Заказчика: Астраханская область, г. Астрахань, проспект Губернатора Анатолия Гужвина, дом 6. | |
| Пункт 13. | Срок поставки товара, завершения выполнения работ, оказания услуг |
| В срок не более 15 (пятнадцати) календарных дней с даты подписания Контракта обеими сторонами. | |
| Пункт 14. | Количество поставляемого товара, объёма выполняемых работ, оказываемых услуг |
| Согласно Техническому заданию (Часть № 4 настоящей документации) | |
| Пункт 15. | Требования к гарантии качества товара |
| Поставщик гарантирует соответствие товара обязательным требованиям, установленным на территории Российской Федерации для данного вида Товара, а также иметь необходимые сертификаты. Заверенные в установленном порядке копии таких сертификатов должны передаваться на каждую партию Товара одновременно с её передачей Заказчику. Требования указаны в Техническом задании (Часть № 4 настоящей документации). | |
| Пункт 16. | Требования к объёму предоставления гарантий качества товара |
| Гарантия распространяется на весь объём поставляемых товаров. Требования указаны в Техническом задании (Часть № 4 к настоящей документации). | |
| Пункт 17. | Порядок формирования цены контракта |
| В цене контракта учтены затраты на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, расходы товара, расходы на отгрузку товара Заказчику, транспортировку и разгрузку Товара по адресу Заказчика. | |
| Пункт 18. | Форма, сроки и порядок оплаты |
| Оплата Товара Заказчиком производится на основании выставленных счетов, счетов-фактур, товарной накладной путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика, в течение 10 (десяти) банковских дней после полной поставки Товара. | |
| Пункт 19. | Возможность изменить условия контракта |
При исполнении контракта допускаются следующие изменения условий контракта по соглашению сторон:
|
|
| Пункт 20. | Срок заключения государственного контракта |
|
Победитель электронного аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя от подписания контракта, обязан подписать проект контракта в течение пяти дней с момента размещения заказчиком в единой информационной системе (на официальном сайте) проекта контракта. Контракт может быть заключён не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе (на официальном сайте) протокола подведения итогов электронного аукциона. |
|
| Пункт 21. | Расторжение контракта |
| Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. | |
| Пункт 22. | Требования к участникам закупки в соответствии с действующим законодательством РФ |
Участником закупки может быть любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, или юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, в случае, если их участие не ограничено федеральными законами.
|
|
| Пункт 23. | Требования к содержанию и составу заявки |
|
Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей (ст. 66 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующую информацию:
Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию:
|
|
| Пункт 24. | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе |
| «26» февраля 2014 года, 10:00 | |
| Пункт 25. | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе |
| «28» февраля 2014 года | |
| Пункт 26. | Дата проведения электронного аукциона |
|
«03» марта 2014 года Время начала проведения электронного аукциона устанавливается оператором электронной площадки. |
|
| Пункт 27. | Требования к обеспечению заявки на участие в электронном аукционе |
|
Размер обеспечения - 1% от начальной (максимальной) цены контракта: 870,96 рублей (восемьсот семьдесят рублей 96 коп.). Порядок внесения обеспечения заявки:
|
|
| Пункт 28. | Обеспечение исполнения государственного контракта, срок и порядок его предоставления |
|
Обеспечение исполнения контракта осуществляется победителем аукциона до подписания контракта в форме банковской гарантии либо перечисления денежных средств на счёт Заказчика. Размер обеспечения исполнения контракта, в форме перечисления денежных средств, составляет 10% от начальной (максимальной) цены контракта – 8 709,60 рублей (восемь тысяч семьсот девять рублей 60 коп.). Если при проведении аукциона участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере 15% от начальной (максимальной) цены контракта – 13 064,40 рублей (тринадцать тысяч шестьдесят четыре рубля 40 коп.), или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии со ст. 37 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Платёжные реквизиты для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта: Арбитражный суд Астраханской области, Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:
|
|
Часть 3.
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
на поставку гофрокоробов и почтовых пластиковых пакетов для нужд Арбитражного суда Астраханской области
Начальная (максимальная) цена контракта сформирована методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 22, части 2 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Для обоснования начальной (максимальной) цены государственного контракта был исследован рынок цен с использованием коммерческих предложений компаний о стоимости гофрокоробов и почтовых пластиковых пакетов с символикой «Почта России» и цен с сайтов в сети Интернет.
| Наименование товара | Предложение поставщика № 1, в рублях, (исх. № б/н от 22.01.2014г.) | Предложение поставщика № 2, в рублях, (исх. № б/н от 13.02.2014г.) | Предложение поставщика № 3, в рублях, (исх. № б/н от 14.02.2014г.) |
| Стоимость за 1 шт. (руб.) (цены указаны с учетом НДС) | |||
| Гофрокороб формат Б (425х265х190 мм) с символикой «Почта России» | 86,00 | 50,00 | 48,00 |
| Почтовые пластиковые пакеты (360х500 мм) с символикой «Почта России» | 40,00 | 16,00 | 25,00 |
|
Средняя стоимость за 1 шт. (руб.) |
|||
| Гофрокороб формат Б (425х265х190 мм) с символикой «Почта России» | {(86+50+48) : 3} = 61,33 | ||
| Почтовые пластиковые пакеты (360х500 мм) с символикой «Почта России» | {(40+16+25) : 3} = 27,00 | ||
| Общая средняя стоимость требуемого товара (руб.) | |||
| Гофрокороб формат Б (425х265х190 мм) с символикой «Почта России» | (1200 шт. х 61,33 руб.) = 73 596,00 руб. | ||
| Почтовые пластиковые пакеты (360х500 мм) с символикой «Почта России» | (500 шт. х 27,00 руб.) = 13 500,00 руб. | ||
| Итого начальная (максимальная) цена контракта | 87 096,00 рублей | ||
Исходя из представленных коммерческих предложений и исследования цен в сети Интернет на товары, являющиеся предметом электронного аукциона на право заключения государственного контракта, начальная (максимальная) цена контракта составляет 87 096,00 рублей (восемьдесят семь тысяч девяносто шесть рублей 00 копеек.).
Часть 4.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку почтовых гофрокоробов (гофротары) и почтовых пластиковых пакетов с символикой «Почта России» для нужд Арбитражного суда Астраханской области
1. Для упаковки судебной и иной почтовой корреспонденции и транспортировки (пересылки) посылок используются ящики из гофрированного картона, изготовленные в соответствии с ТУ ОП 5471-005-47376014-04 "Ящики из гофрированного картона", а также почтовые пластиковые пакеты.
Повторное использование стандартной упаковки не допускается.
2. Спецификация и размеры почтовых гофрокоробов и почтовых пакетов:
| № п/п | Наименование | Размер Д х Ш х В, мм | Количество, шт. |
| 1. | Гофрокороб формат Б | 425х265х190 | 1200 |
| 2. | Почтовые пластиковые пакеты | 360х500 | 500 |
3. Технические требования:
Требования к качеству и техническим характеристикам Товара:
1. Конструкция почтовых гофрокоробов и почтовых пластиковых пакетов в закрытом виде должна исключать доступ хотя бы к части вложения без повреждения тары.
2. Гофрокороба (гофротара - картонные почтовые коробки) с символикой Почты России используются для упаковки и отправки бандеролей и посылок. Технические условия и дизайн гофрокоробов согласованы с ФГУП «Почта России» и являются стандартными для использования на всей территории Российской Федерации. Конструкция почтовых коробов – самосборная, то есть картонный короб для посылок собирается и закрывается без использования клея и скотча. Гофрокороба выполнены из прочного трехслойного гофрокартона и предназначены для почтовых отправлений грузов через Почту России или иную транспортную компанию.
Коробки имеют нанесенную одноцветную синюю флексопечать на всех сторонах коробки с символикой «Почта России» с обозначением государственной почтовой структуры, коим является Почта России, а также область заполнения для данных и адреса отправителя и получателя отправляемого груза.
3. Почтовые пластиковые пакеты изготавливаются из особо прочного трехслойного непрозрачного полиэтилена и рассчитаны на максимальный вес вложения до 7 кг.
Почтовые пакеты (их еще называют пластиковые конверты, полиэтиленовые конверты) используются для упаковки и почтовой рассылки писем, бандеролей, плоских посылок.
Пакеты снабжены:
- Самоклеящейся полоской, позволяющей надежно упаковать пакет, защитив письмо, бандероль, посылку от несанкционированного вскрытия. Оторвать и повторно приклеить полоску невозможно, при этом рвется сам пакет.
- Поверхность для нанесения почтовых отметок.
- Защитная полоска с микрошрифтом. Надписи (микрошрифт Почта России) на защитном слое вдоль всего почтового пакета защищают почтовое отправление от вскрытия в процессе доставки. Невозможно проникнуть внутрь и извлечь вложение без заметного повреждения почтового пакета. Поэтому почтовые пакеты не нуждаются в дополнительной почтовой обработке в виде опечатывания, зашивания в мешки и т.д.
Почтовые пакеты утверждены Почтой России как стандартная упаковка. Пакеты изготавливаются из особо прочного трехслойного непрозрачного полиэтилена и рассчитаны на максимальный вес вложения до 7 кг.
Качество Товара должно соответствовать обязательным требованиям, установленным на территории Российской Федерации для данного вида Товара.
Каждая единица поставляемого Товара должна соответствовать по качеству, комплектности и весовым характеристикам наполнения техническим условиям, установленным изготовителем соответствующего Товара.
Товар не должен иметь дефектов, должен быть новым, не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением, должен быть изготовлен не ранее второго полугодия 2013 года.
Требования к упаковке Товара:
Доставка товара производится в стандартной упаковке, обеспечивающей сохранность товара при его перевозке и, при необходимости, последующем хранении.
При приёмке Товара Заказчик обязан проверить его на надлежащее качество, целостность упаковки, соответствие заявке Заказчика и накладной Поставщика по наименованию и количеству. Упаковка Товара, имеющая внешние дефекты, которые не позволяют использовать её при транспортировке и хранении, возвращается Поставщику вместе с товаром, находящимся в ней. Такой товар не засчитывается в счёт исполнения обязательств по Контракту. Заказчик имеет право провести технический контроль и/или проверку Товара для подтверждения их соответствия техническим условиям Контракта, и при этом не понести каких-либо дополнительных расходов. Товар, имеющий внешние дефекты, выявленные при распаковке, возвращается Поставщику. Такой товар не засчитываются в счёт исполнения обязательств по Контракту.
Требования к объёму предоставления гарантий качества Товара:
Гарантийный срок хранения Товара в заводской упаковке должен составлять не менее чем 12 (двенадцать) месяцев с даты поставки или в пределах ресурса Товара, установленного производителем (информация о ресурсе Товара указывается на упаковке и/или в прилагаемой к нему документации).
Поставщик должен гарантировать, что предлагаемый Товар является не бывшим в употреблении.
Замена бракованного товара осуществляется за счёт Поставщика. Некачественный товар возвращается Поставщику за его счет.
Поставщик обязан обеспечить устранение недостатков или замену Товара, в пределах гарантийного срока, в течение 10 (десяти) календарных дней с момента поступления заявки.
Заказчик вправе требовать полного возмещения убытков, причинённых ему вследствие поставки Товара ненадлежащего качества, в том числе нарушения их комплектности.
Требования к отгрузке и доставке товара:
Погрузочно-разгрузочные работы, доставка товара осуществляются силами Поставщика либо с привлечением третьих лиц за счёт Поставщика.
Сроки (периоды) поставки товара: в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента подписания Контракта.
Поставка товара осуществляется Заказчику по адресу Заказчика: 414014, Астраханская область, г. Астрахань, проспект Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6, Арбитражный суд Астраханской области.
Частичная поставка товаров не допускается.
Часть 5.
Проект
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № _______
на поставку почтовых гофрокоробов и почтовых пластиковых пакетов с символикой «Почта России» для нужд Арбитражного суда Астраханской области
г. Астрахань «____»____________ 2014 г.
Арбитражный суд Астраханской области, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя председателя Арбитражного суда Астраханской области Подосинникова Юрия Васильевича, действующего на основании Федерального конституционного закона от «28» апреля 1995г. № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации и приказа Арбитражного суда Астраханской области от «27» января 2014 г. № 10д/с, с одной стороны, и __________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", по результатам проведения аукциона в электронном форме, извещение № _________________ от _________ 2014г., и на основании протокола подведения итогов электронного аукциона № _____________ от «___» ___________ 2014г., заключили настоящий государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. По настоящему Контракту Поставщик обязуется поставить Заказчику почтовые гофрокороба (гофротару) и почтовые пластиковые пакеты для нужд Арбитражного суда Астраханской области (далее – Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего Контракта.
1.2. Наименование, характеристики, комплектность, количество и цена Товара определены в Приложении № 1, которое является неотъемлемой частью настоящего Контракта.
1.3. Финансирование и оплата Товара осуществляется за счёт средств федерального бюджета.
2. ЦЕНА КОНТРАКТА
2.1. Цена настоящего Контракта составляет _____________ (_____________________ рублей ___ копеек) (в т.ч. НДС).
2.2. Цена Контракта включает все затраты Поставщика, включая затраты на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, необходимых для исполнения контракта, а также расходы на приобретение Товара, расходы на отгрузку Товара Заказчику и разгрузку Товара по адресу Заказчика.
2.3. Цена настоящего контракта является твёрдой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением случаев, предусмотренных п. 9.1 настоящего контракта.
3. СРОК И МЕСТО ПОСТАВКИ
3.1. Поставка Товара Заказчику по настоящему Контракту составляет 15 (пятнадцать) календарных дней с даты подписания настоящего Контракта обеими сторонами.
3.2. Поставка Товара осуществляется по адресу Заказчика: Астраханская область, г. Астрахань, проспект Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Поставщик обязан:
4.1.1. Осуществить своевременную поставку Товара в соответствии с условиями настоящего Контракта по адресу Заказчика. Поставка Товара производится в стандартной упаковке, обеспечивающей сохранность товара при его перевозке и, при необходимости, последующем хранении.
Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъёмных средств, осуществляются Поставщиком за свой счёт собственными техническими средствами или с привлечением третьих лиц.
4.1.2. Передать Товар по качеству и количеству, соответствующим условиям настоящего Контракта.
4.1.2. Передать Заказчику оформленные в установленном порядке оригиналы товарных накладных и счетов (счетов-фактур) на Товар на русском языке.
4.1.3. Предоставить сертификаты, обязательные для данного вида Товара, и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Принять Товар в соответствии с условиями настоящего Контракта и при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик Товара, подписать товарные накладные и передать один экземпляр Поставщику;
4.2.2.Оплатить поставку Товара в соответствии с условиями настоящего Контракта.
4.2.3. Провести приёмку Товара по количеству и качеству в течение одного рабочего дня.
В случае отказа от приёмки Товара Заказчик в течение одного рабочего дня письменно уведомляет Поставщика о выявленных несоответствиях или недостатках Товара, при этом сторонами составляется двухсторонний акт.
5. ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
5.1. Оплата Товара Заказчиком производится на основании выставленных счетов, счетов-фактур, товарной накладной путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в течение 10 (десяти) банковских дней после полной поставки Товара.
5.2. Заказчик считается исполнившим своё обязательство по оплате Товара со дня списания денежных средств с расчётного счёта Заказчика на расчётный счёт Поставщика.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно (неисполнение) явилось следствием обязательств непреодолимой силы, возникшие в результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, не поддающихся контролю Сторон, включая пожар, наводнение, землетрясение и любые другие стихийные бедствия, а также войну, военные действия, восстание, саботаж, забастовки, локауты, объявления эмбарго или блокады, враждебные действия какого-либо другого государства, существующие де-юре или де-факто, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.
6.2. Сторона, которая по причине обстоятельств непреодолимой силы не может исполнить обязательства по настоящему Контракту, обязана в течение 3 (трёх) дней уведомить другую Сторону о наступлении и предполагаемом сроке действия этих обстоятельств, после чего Стороны в срок не более 3-х дней проводят взаимные консультации для принятия необходимых мер.
6.3. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые местными компетентными органами административной территории, на которой находится Сторона, заявившая о таких обстоятельствах, или на которой произошло такое событие.
6.4. Неуведомление, несвоевременное и (или) ненадлежащим образом оформленное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Стороны права ссылаться на любые из них как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательства.
6.5. Если какое-либо из обстоятельств непреодолимой силы непосредственно повлияет на выполнение каких-либо обязательств по Контракту, период их выполнения по соглашению Сторон может быть продлён на срок действия указанных обстоятельств.
6.6. Если эти обстоятельства будут продолжаться более трёх месяцев, Стороны в срок не более 3-х дней проведут переговоры для обсуждения сложившейся ситуации и поиска возможных путей её разрешения.
6.7. Если в срок, указанный в п. 6.2 и 6.6 настоящего Контракта, Стороны не найдут взаимоприемлемого решения, то каждая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения Контракта, при этом Стороны обязаны произвести полные взаиморасчёты по уже реализованной части настоящего Контракта, и ни одна из Сторон не будет иметь право на возмещение убытков и упущенной выгоды.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Контракту или в связи с ним, разрешаются путём переговоров между сторонами.
7.2. В течение 3-х рабочих дней со дня возникновения спора стороны назначают по полномочному представителю. Полномочным представителям устанавливается срок 5 (пять) рабочих дней для разрешения спора по существу.
7.3. В случае невозможности разрешения разногласий путём переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Московской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Возмещение ущерба, убытков и уплата штрафов и пеней не освобождает виновную Сторону от выполнения своих обязательств по настоящему контракту.
8.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафа, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства.
Размер такой пени устанавливается в размере не менее чем одна трехсотая действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком.
Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
8.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней).
Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств.
Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.
8.5. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательство, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.
9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
При исполнении контракта допускаются следующие изменения условий контракта по соглашению сторон:
- снижение цены контракта без изменений иных условий контракта;
- увеличение или уменьшение предусмотренного контрактом количества товара не более чем на десять процентов с пропорциональным изменением цены контракта;
- улучшение качественных, функциональных характеристик товара по сравнению с характеристиками, установленными контрактом
9.2. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического статуса, адреса, наименования или банковских реквизитов она обязана в течение пяти рабочих дней со дня возникновения изменений известить об этом другую сторону в письменном виде.
9.3. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон или по решению суда.
9.4. При расторжении Контракта по обоюдному согласию Стороны определяют и производят взаиморасчёты по возмещению понесённых затрат и убытков по предмету Контракта.
9.5. Сторона имеет право обратиться в суд в случае существенного нарушения другой Стороной условий настоящего Контракта.
9.6. Заказчик имеет право расторгнуть контракт в одностороннем порядке в соответствии с гражданским законодательством.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
10.1. Срок действия Контракта устанавливается с даты подписания контракта до «30» апреля 2014 года, но в любом случае до полного исполнения обязательств по Контракту.
11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
11.1. Заказчиком установлено требование обеспечения Контракта в размере 10 650,00 рублей (Десять тысяч шестьсот пятьдесят рублей 00 копеек).
11.2. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счёт, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.
11.3. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменён способ обеспечения исполнения Контракта.
11.4. В случае если в качестве обеспечения исполнения Контракта Поставщиком были внесены денежные средства на счёт Заказчика, Заказчик обязан вернуть указанные денежные средства на расчётный счёт Поставщика в течение 10 (десяти) банковских дней с даты исполнения Контракта.
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1. Все изменения и дополнения по настоящему Контракту оформляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
12.2. Во всём, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
12.3. Настоящий Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
|
«ЗАКАЗЧИК» Арбитражный суд Местонахождение и почтовый адрес: |
«ПОСТАВЩИК» Местонахождение и почтовый адрес:ИНН /КПП Банк получателя: Р/СЧ. К/СЧ. БИК ОКПО ' Тел. , '/факс: E-Mail: |
14. Подписи сторон
|
От Заказчика: Арбитражный суд Астраханской области __________________/Ю.В. Подосинников/ « » 2014 г. МП |
От Поставщика: __________________ / / « » 2014 г. МП |
Приложение № 1
к государственному контракту
№ ___ от ____________ 2014 г.
Спецификация (заполняется при заключении государственного контракта)
| № п/п | Наименование товара, размеры | Количество, шт. | Цена за ед. товара, руб. | Общая стоимость товара, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Гофрокороб формат Б с символикой «Почта России» (425х265х190 мм) | 1200 | ||
| 2. | Почтовые пластиковые пакеты с символикой «Почта России» (360х500 мм) | 500 |
Итого общая стоимость товара составляет __________________ руб. ____ коп. (в скобках указывается общая сумма прописью), НДС не предусмотрен.
|
От Заказчика: Арбитражный суд Астраханской области __________________/Ю.В. Подосинников/ « » 2014 г. МП |
От Поставщика: __________________ / / « » 2014 г. МП |
Опубликовано: 28.03.2014 16:02 Обновлено: 27.04.2023 18:13