Незаконный отказ от исполнения муниципального контракта

Незаконный отказ от исполнения муниципального контракта

21.12.2018 между Управлением по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» (Заказчик) и ООО «АстДомСтрой-Инвест» (Подрядчик) заключен муниципальный контракт на строительство детского сада на 330 мест в рамках реализации программы «Развитие образования в Астраханской области» в Трусовском районе г. Астрахани, микрорайон «Западный-2».

Решением от 08.11.2019 Управление по капитальному строительству отказалось от исполнения контракта, в связи с тем, что обществом выполнено 31% от всего объема строительных работ, что свидетельствовало об отставании от календарного графика.

Общество обратилось в Арбитражный суд Астраханской области с заявлением о признании решения об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта недействительным, указывая, что нарушение сроков выполнения работ явилось следствием нарушения Заказчиком своих обязательств по Контракту.

Суд первой инстанции, установив факт нарушения подрядчиком сроков выполнения работ, отставание от календарного графика, а также факт отсутствия уведомления заказчика о наличии препятствующих выполнению этапов работ обстоятельств, отказал в удовлетворении требований о признании решения об одностороннем  отказе от исполнения контракта недействительным.

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд пришел к выводу, что подрядчик не мог выполнить этапы работ в сроки, предусмотренные графиком, по вине Управления по капитальному строительству, допустившего нарушение сроков передачи подрядчику документации, необходимой для проектирования, в связи с чем срок исполнения контракта подлежал продлению на 84 дня (длительность просрочки выполнения работ по вине заказчика). Кроме того, с момента расторжения договора до окончания контракта (с учетом его продления) оставался 121 день, следовательно у подрядчика имелась возможность завершить работы в срок, установленный контрактом. В связи с чем, оснований для отказа в удовлетворении заявления о признании решения об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта недействительным не имелось.

Решение суда первой инстанции отменено, принят новый судебный акт о признании решения об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта недействительным.

С текстом судебных актов, принятых судами первой и апелляционной инстанций  по делу № А06-15645/2019, можно ознакомиться здесь.

Опубликовано: 09.09.2021 21:54 Обновлено: 27.04.2023 18:13