Новости

23.11.2022

ИНФОРМАЦИЯ

Арбитражный суд Астраханской области объявляет о втором этапе конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы – старшего специалиста 1 разряда  отдела делопроизводства

02.11.2022

Информация о работе Арбитражного суда Астраханской области за 9 месяцев 2022 года

краткий анализ основных статистических показателей

Извещение № 8зк/10 от 21.05.2010г. о запросе котировок на поставку питьевой бутилированной воды для нужд Арбитражного суда Астраханской области

АРБИТРАЖНЫЙ СУД
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6
414014, г. Астрахань
Тел. (8512) 48-23-23
E-mail: info@astrahan.arbitr.ru
http://astrahan.arbitr.ru
ОКПО 03499276, ОГРН 1033000819114
ИНН/КПП 3015009989/301501001
21.05.2010г. № 8зк/10
«УТВЕРЖДАЮ»
И.о. председателя Арбитражного суда
Астраханской области
________________ Ю.В. Подосинников
«21» мая 2010 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о размещении государственного заказа способом запроса котировок на поставку питьевой бутилированной воды для нужд Арбитражного суда Астраханской области

1. Заказчик: Арбитражный суд Астраханской области;

Почтовый адрес: 414014, г. Астрахань, пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6;

Адрес электронной почты: info@astrahan.arbitr.ru,

2. Источник финансирования заказа: федеральный бюджет.

3. Предмет государственного контракта: Поставка питьевой бутилированной воды для нужд Арбитражного суда Астраханской области (краткие характеристики товара (работы, услуги) - согласно Приложению № 1 к Извещению о запросе котировок).

4. Количество товара: 150 шт. бутылей - по 13 л,

120 шт. бутылей - по 19 л.

5. Форма котировочной заявки: котировочная заявка подается в соответствии с Приложением № 2 к Извещению о запросе котировок.

6. Место доставки поставляемых товаров: г. Астрахань, пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6.

7. Срок поставки: с «01» июля 2010 г. по «31» декабря 2010 г.

8. Структура цены контракта: Цена должна включать в себя стоимость товара, упаковки, маркировки товара, погрузочно-разгрузочных работ, транспортных расходов по доставке товара по адресу Заказчика, расходы по страхованию, оплате таможенных пошлин, налогов (в том числе НДС), сборов и других обязательных платежей.

9. Начальная (максимальная) цена контракта: 45 000,00 рублей (сорок пять тысяч рублей).

10. Порядок и место подачи котировочных заявок:

10.1. Место подачи: г. Астрахань, пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6.

10.2. Контактные тел. (8512) 48-44-16, 48-44-08,

10.3. Адрес электронной почты: info@astrahan.arbitr.ru,

10.4. Срок подачи заявок: с 8.30 час. 24.05.2010г. до 17.30 час. 27.05.2010г.

10.5. Контактные лица: Сазонова Наталья Викторовна, Рубанович Владимир Николаевич.

11. Оплата контракта: В течение 10 (десяти) банковских дней по факту поставки товара после предоставления счета, счета-фактуры, товарной накладной.

Оплата производится по безналичному расчету.

12. Срок подписания государственного контракта: в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13. Требование к участникам размещения заказа: Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

К котировочной заявке участника размещения заказа могут быть приложены копии сертификатов и (или) лицензий (в случае сертифицирования, лицензирования данного вида деятельности, товара).

Победителем признается участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, Приложении № 1 к Извещению о запросе котировок и в которой указана наиболее низкая цена товара.

В случае вашего согласия принять участие в поставке вышеуказанного товара просим предоставить котировочную заявку в письменном виде за подписью уполномоченного лица с печатью организации по адресу: 414014, г. Астрахань, проспект Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6, комн. 107.

Перечень документов, которые могут быть представлены с котировочной заявкой:

  • копия свидетельства о регистрации юридического (физического) лица,
  • копия свидетельства о регистрации в налоговом органе.

В связи с тем, что в настоящее время Государственный заказчик не подключен к системе удостоверения электронных цифровых надписей и не имеет возможности проверки подтверждения поступающих электронных сообщений, прием заявок в виде электронных документов при проведении закупки технически не реализуем.

Уведомляем Вас, что направление заказчиком запроса котировки цен и представление поставщиком котировки цен не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока, не рассматриваются.

Рассмотрение и оценка котировочных заявок состоится «28» мая 2010г.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку.

Внесение изменений в котировочную заявку не допускается.

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме, заверена подписью уполномоченного представителя и печатью (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) (форма котировочной заявки - Приложение № 2 к настоящему запросу котировок).

Условия исполнения государственного контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Приложение № 1: Техническое задание на поставку питьевой бутилированной воды.

Приложение № 2: Форма котировочной заявки.

Приложение № 3: Проект государственного контракта на поставку товара.

Приложение № 1 к Извещению № 8зк/10 от 21.05.2010г. о запросе котировок

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА ПОСТАВКУ ПИТЬЕВОЙ БУТИЛИРОВАННОЙ ВОДЫ ДЛЯ НУЖД АРБИТРАЖНОГО СУДА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

I. Качество товара: должно соответствовать действующим государственным стандартам, техническим требованиям, паспортным данным, медико-биологическим, санитарным и экологическим нормам, установленным в Российской Федерации (ГОСТам, ОСТам).

II. Техническое описание воды:

- питьевая, негазированная, первой категории, оптимального качества;

- расфасована в бутыли, емкостью 13 литров для кулеров и 19 литров для кулеров;

- безопасна для потребления человеком в отношении микробиологических, паразитарных и радиологических показателей, безвредна по химическому составу, имеет благоприятные органолептические свойства в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1116-02, утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 15 марта 2002 г ТУ -0131.

- не допускается присутствия в расфасованной воде различных видимых невооруженным глазом включений, поверхностной плёнки и осадка;

- показатели химического состава воды не должны превышать следующих значений: общая минерализация - 400 мг/л, жесткость - 5 мг/л, натрий - 200 мг/л, кальций - 60 мг/л, магний - 25 мг/л, калий - 10 мг/л, железо - 0,3 мг/л, хлориды - 100 мг/л.

III. Техническое описание тары (упаковки):

- бутыль, ёмкостью 13 литров и 19 литров, прозрачная, многооборотная, из поликарбоната;

способ укупоривания бутыли (полиэтиленовый колпачок) должен обеспечивать герметичность и сохранность воды при транспортировке и хранении в течение срока годности продукции.

- наличие этикетки (маркировки), на которой нанесено наименование воды, изготовитель, юридический адрес изготовителя, наименование сайта в Интернете, категория качества воды, её жёсткость, общая минерализация, химический состав, условия хранения, срок годности, ТУ, информация о сертификации, номинальный объём.

IV. Для производства питьевой воды должна быть использована вода из артезианских скважин, глубиной 200 метров, находящихся в санитарной зоне.

V. Поставщик обязан предоставить следующие документы:

санитарно-эпидемиологическое заключение на воду водоисточника и на готовую продукцию.

- нормативную документацию на готовую продукцию (технические условия).

- утвержденный технологический регламент (или инструкцию).

- рабочую программу контроля качества производимой воды, согласованную с территориальным центром Госсанэпиднадзора.

- санитарно-эпидемиологическое заключение на бутыли (ёмкости) по их безопасности с учетом максимальных сроков хранения продукции.

- сертификат соответствия готовой продукции.

VI. Срок действия Государственного контракта:

с «01» июля 2010г. по «31» декабря 2010г. включительно.

VII. Общее количество бутылей, которое должно быть поставлено в течение срока действия государственного контракта:

150 шт. бутылей - по 13 л,

120 шт. бутылей - по 19 л.

VIII. Общие требования к поставке:

Поставка воды осуществляется партиями по заявке заказчика в течение 24 часов с момента поступления заявки. Первая партия поставляется без залоговой стоимости бутылей и без обмена на порожние бутыли. Последующие поставки партий воды - в обмен на порожние бутыли. Заключительная поставка по согласованию сторон может быть без обмена на порожние бутыли, которые будут возвращаться Заказчиком по мере их использования до окончания срока действия Государственного контракта.

Приложение № 2
к Извещению № 8зк/10 от 21.05.2010г. о запросе котировок

Заполняется на бланке организации

«___» ___________ ____ г.
№ _______________
В Арбитражный суд Астраханской области,
414014, г. Астрахань, пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6.

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Поставка питьевой бутилированной воды для нужд Арбитражного суда Астраханской области

Сведения об участнике размещения заказа

(Указать наименование и место нахождения (для юридического лица), имя и место жительства (для физического лица), банковские реквизиты)

Сведения о выполняемых работах и услугах
(указать в заявке подробный перечень с указанием характеристик)
Место поставки

г. Астрахань, проспект Губернатора Анатолия Гужвина, дом 6, Арбитражный суд Астраханской области.

Сведения о сроках исполнения обязательств

(указать срок)
Цена контракта

(Предлагаемая цена контракта с учетом всех расходов составляет (указать сумму и перечислить все расходы, включенные в стоимость).

Срок и условия оплаты
(указать срок и условия оплаты)

Подтверждаем, что ___________________________________________________________.
(наименование участника размещения заказа)
отсутствует в реестре недобросовестных поставщиков.
Обязуемся выполнить все требования, указанные в запросе котировок и в Техническом задании
Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировок и предложение поставщиком котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.
________________________ _____________________ __________________________
(должность) (подпись) (Ф.И.О. подписавшего)
М.П.

Приложение № 3
к Извещению № 8зк/10 от 21.05.2010г. о запросе котировок

ПРОЕКТ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № /10
на поставку питьевой бутилированной воды
для нужд Арбитражного суда Астраханской области

г. Астрахань «___» __________ 2010 г.

Арбитражный суд Астраханской области, именуемый в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице председателя Арбитражного суда Егорова Александра Николаевича, действующего на основании Федерального конституционного закона № 1-ФКЗ от 28.04.1995 г. «Об арбитражных судах в Российской Федерации» с одной стороны, и ____________________, именуемое(ый) в дальнейшем «Поставщик», в лице_______________, действующего на основании ________________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и иного законодательства Российской Федерации, на основании результатов размещения государственного заказа путем запроса котировок цен и в соответствии с Протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок № /10 от «__» ________ 2010 г. на участие в запросе котировок цен на поставку питьевой бутилированной воды для нужд Арбитражного суда Астраханской области, заключили настоящий Государственный контракт (далее - «Контракт») о нижеследующем:

1.

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик принимает на себя обязательства по поставке питьевой бутилированной воды (далее - Товары) для нужд Арбитражного суда Астраханской области в количестве, ассортименте и по цене, указанной в Приложении № 1, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленные Товары по цене, указанной в пункте 2.1 настоящего Контракта.

1.2. Доставка Товаров осуществляется в здание Арбитражного суда Астраханской области, расположенное по адресу: 414014, г. Астрахань, пр. Губернатора А. Гужвина, д. 6.

1.3. Поставка Товаров осуществляется партиями по заявкам Заказчика с «01» июля 2010 года до «31» декабря 2010 года включительно.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена настоящего Контракта составляет рублей (

рублей), в том числе НДС.

2.2. Цена настоящего Контракта включает общую стоимость всей продукции, транспортные расходы, расходы по погрузке-разгрузке, расходы по таможенному оформлению, страхованию, налоги и пошлины, а также иные расходы, связанные с исполнением обязательства по настоящему Контракту.

2.3. Стоимость единицы Товара определена в Приложении № 1.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Оплата по Контракту осуществляется из средств федерального бюджета по безналичному расчету путем перечисления Государственным заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Контракте (с представлением платежных документов). В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Государственному заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Государственным заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.

3.2. Изменение банковских реквизитов Стороны оформляют в форме дополнительного соглашения к настоящему Контракту.

3.3. Оплата по настоящему Контракту производится Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней после получения выставленного Поставщиком счета. Основанием для выставления счета является получение Заказчиком Товаров в соответствии с Приложением № 1, передача Заказчику счетов-фактур и товарных накладных на Товары.

3.4. В случае поставки Товаров партиями по согласованию с Заказчиком оплата товаров производится за фактически поставленные товары в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Контракта.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. поставлять Товары не позднее даты, указанной в пункте 1.3 настоящего Контракта, в количестве и ассортименте, указанном в Приложении № I настоящего Контракта;

4.1.2. поставка Товара осуществляется партиями по заявке Заказчика в течение 24 часов с момента поступления заявки. Первая партия поставляется без залоговой стоимости бутылей и без обмена на порожние бутыли. Последующие поставки партий воды осуществляются в обмен на порожние бутыли. Заключительная поставка по согласованию сторон может быть осуществлена без обмена на порожние бутыли, которые будут возвращаться Заказчиком по мере их использования до окончания срока действия Контракта;

4.1.3. согласовать с Заказчиком точное время и дату поставки;

4.1.4. доставить и передать товары Заказчику в соответствии с условиями настоящего Контракта. Адрес поставки: 414014, г. Астрахань, проспект Губернатора Анатолия Гужвина, дом 6;

4.1.5. поставить товары Заказчику согласно настоящего Контракта за свой счет собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или с привлечением третьих лиц;

4.1.6. передать Заказчику оригиналы товарных накладных и счетов-фактур, подписанные Поставщиком, не позднее пяти дней, следующих за днем отгрузки товаров Заказчику;

4.1.7. участвовать в приемке-передаче товаров в соответствии с разделом 6 настоящего Контракта;

4.1.8. предоставить сертификаты, обязательные для данного вида Товара, и иные документы, подтверждающие качество Товаров, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации;

4.1.9. устранять недостатки Товаров или предоставить другой Товар в течение 3 (трех) дней с момента заявления о них Заказчиком. Расходы, связанные с устранением недостатков Товаров и его заменой, несет Поставщик;

4.1.10. в случае если у Заказчика возникают претензии по качеству поставляемых Товаров, ему предоставляется право заявить о них в срок до 30 (тридцати) календарных дней после подписания товарных накладных;

4.1.11. поставщик имеет право доставить товары досрочно по согласованию с Заказчиком;

4.1.12. обязательства Поставщика по поставке Товаров по настоящему Контракту считаются исполненными и факт поставки подтвержденным после передачи Заказчику товарных накладных и счетов-фактур в установленные в настоящем Контракте сроки.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. принять Товары в соответствии с разделом 6 настоящего Контракта и, при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик Товаров, подписать товарные накладные и передать один экземпляр Поставщику;

4.2.2. оплатить поставку Товаров в соответствии с условиями настоящего Контракта;

4.2.3. обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными в момент списания денежных средств со счета Заказчика в адрес Поставщика.

5. КАЧЕСТВО ТОВАРА И УПАКОВКА

5.1. Товар должен отгружаться в заводской упаковке с учетом необходимых маркировок, тара и упаковка входят в цену поставляемого Товара.

5.2. Качество поставляемого Товара должно соответствовать техническим параметрам, указанным в спецификации, товарной накладной и документации на поставленный Товар.

5.3. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Товара и предохранять его от повреждения при транспортировке.

6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРОВ

6.1. Поставщик не позднее 1 (одного) рабочего дня перед доставкой Товаров обязан известить Заказчика о готовности отгрузить Товар и согласовать точную дату и время доставки.

6.2. Приемка Товаров осуществляется уполномоченными представителями Заказчика и Поставщика путем проверки соответствия поставленных Товаров комплектности, указанной в товаросопроводительной документации, прилагаемой к поставленным Товарам, и отсутствия видимых повреждений поставленных Товаров.

6.3. По факту приемки Товара Заказчик подписывает предоставленные Поставщиком товарные накладные на поставленные Товары.

6.4. В случае недостачи Товара либо поставки некачественного Товара уполномоченными представителями Заказчика и Поставщика составляется двусторонний акт, который является основанием для замены или допоставки Товара.

6.5. Право собственности на Товары, а также риски переходят от Поставщика к Заказчику с момента подписания Сторонами товарных накладных.

7. ГАРАНТИИ И РЕКЛАМАЦИИ

7.1. Поставщик настоящим безусловно заявляет и гарантирует, что:

1) Товары являются собственностью Поставщика, не заложены, не находятся под арестом, не имеют каких-либо обременений и/или ограничений, не были ранее использованы;

2) Товары соответствуют требованиям, указанным в котировочной заявке Поставщика.

7.2. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемых товаров в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данные виды товаров, и наличием сертификатов, обязательных для данных видов товаров, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. ОТЧЕТНОСТЬ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО КОНТРАКТУ

8.1. Заказчик и Поставщик обязаны своевременно предоставлять друг другу информацию, необходимую для исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

9.3. В случае несоответствия количества и качества поставленных Товаров, ненадлежащего исполнения или просрочки исполнения Поставщиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

9.4. Уплата неустойки не освобождает Сторону, нарушившую Контракт, от исполнения своих обязательств.

9.5. Поставщик не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, если причиной этого стало неисполнение Заказчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

9.6. При нарушении Заказчиком установленных настоящим Контрактом сроков подписания и передачи накладных без предъявления претензий Поставщику срок исполнения обязательств по Контракту Поставщиком сдвигается на число дней просрочки Заказчика.

9.7. Все претензии по качеству и срокам исполнения обязательств направляются Сторонами в письменном виде. Срок рассмотрения претензии - 5 (пять) рабочих дней от даты ее получения.

9.8. Расторжение Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда, по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: стихийных бедствий, диверсий, военных действий, блокад, изменений законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, и которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

10.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана не позднее 5 (пяти) рабочих дней после их возникновения предоставить другой Стороне необходимые документы компетентных учреждений или органов государственной власти либо доказать, что эти обстоятельства имели место, в противном случае условия настоящего Контракта должны быть выполнены без изменений.

10.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение условий настоящего Контракта в срок.

10.4. Обязательство Стороны прекращается невозможностью исполнения, вызванной обстоятельством, за которое ни одна из Сторон не отвечает. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения Товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

11. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

11.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров, с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

11.2. В случае не достижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту решаются в судебном порядке. До передачи спора на разрешение в судебный орган Стороны принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан письменный ответ по существу Стороной, которой адресована претензия, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней от даты ее получения Поставщиком.

11.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Московской области в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

11.4. К отношениям Сторон по настоящему Контракту и в связи с ним применяется законодательство Российской Федерации.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме.

12.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.3. Поставщик не вправе передавать свои права и обязанности (кроме указанных в п. 4.1.4 настоящего Контракта обязанностей) по настоящему Контракту полностью или частично другому лицу без согласования с Заказчиком.

12.4. Поставщик представляет по запросу Государственного заказчика, в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.

12.5. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала.

12.6. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Приложения к настоящему Контракту, являющиеся его неотъемлемыми частями:

Приложение № 1 - Перечень и цена поставляемых товаров - на 1 л,

Приложение № 2 - Техническое задание - на 2 л.

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК»

Арбитражный суд
Астраханской области

Местонахождение и почтовый адрес:
414014, г. Астрахань,
пр-кт Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6, ИНН 3015009989/КПП 301501001;
УФК по Астраханской области (Арбитражный суд А.О. л/сч. 03251498820);
ГРКЦ ГУ Банка России по Астраханской обл.,
Р/Сч. № 40105810200000010001;
БИК 041203001; ОКПО 03499276;
8 (8512) 48-44-08, 48-44-16.
/факс: 8 (8512) 48-23-23.
«ПОСТАВЩИК»



Местонахождение и почтовый адрес:

ул.
ИНН /КПП
Р/СЧ.
Банк получателя:

К/СЧ.
БИК


Тел.

14. ПОДПИСИ СТОРОН

От Заказчика:

Арбитражный суд
Астраханской области

_____________________ /А.Н. Егоров/
« » 2010 г.

МП
  От Поставщика:



____________________ / /
« » 2010 г.


МП

Приложение № 1
к Государственному контракту
№ /10 от « » 2010г.

ПЕРЕЧЕНЬ И ЦЕНА ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ


п/п
Наименование товаров Описание и технические характеристики товара Ед. изм. Кол-во Цена ед.,
руб.
Общая цена,
руб.
1 2 3 4 5 6 7
             
             
             

Сумма контракта итого цифрами __________ и прописью _________________ .

От Заказчика:

Арбитражный суд
Астраханской области

_____________________ /А.Н. Егоров/
« » 2010 г.

МП
  От Поставщика:



____________________ / /
« » 2010 г.


МП

Приложение № 2
к Государственному контракту
№ /10 от « » 2010г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА ПОСТАВКУ ПИТЬЕВОЙ БУТИЛИРОВАННОЙ ВОДЫ
ДЛЯ НУЖД АРБИТРАЖНОГО СУДА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

I. Качество товара: должно соответствовать действующим государственным стандартам, техническим требованиям, паспортным данным, медико-биологическим, санитарным и экологическим нормам, установленным в Российской Федерации (ГОСТам, ОСТам).

II. Техническое описание воды:

  • питьевая, негазированная, первой категории, оптимального качества;
  • расфасована в бутыли, емкостью 13 литров для кулеров и 19 литров для кулеров;
  • безопасна для потребления человеком в отношении микробиологических, паразитарных и радиологических показателей, безвредна по химическому составу, имеет благоприятные органолептические свойства в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1116-02, утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 15 марта 2002 г ТУ -0131.
  • не допускается присутствия в расфасованной воде различных видимых невооруженным глазом включений, поверхностной плёнки и осадка;
  • показатели химического состава воды не должны превышать следующих значений: общая минерализация - 400 мг/л, жесткость - 5 мг/л, натрий - 200 мг/л, кальций - 60 мг/л, магний - 25 мг/л, калий - 10 мг/л, железо - 0,3 мг/л, хлориды - 100 мг/л.

III. Техническое описание тары (упаковки):

  • бутыль, ёмкостью 13 литров и 19 литров, прозрачная, многооборотная, из поликарбоната;
  • способ укупоривания бутыли (полиэтиленовый колпачок) должен обеспечивать герметичность и сохранность воды при транспортировке и хранении в течение срока годности продукции.
  • наличие этикетки (маркировки), на которой нанесено наименование воды, изготовитель, юридический адрес изготовителя, наименование сайта в Интернете, категория качества воды, её жёсткость, общая минерализация, химический состав, условия хранения, срок годности, ТУ, информация о сертификации, номинальный объём.

IV. Для производства питьевой воды должна быть использована вода из артезианских скважин, глубиной 200 метров, находящихся в санитарной зоне.

V. Поставщик обязан предоставить следующие документы:

  • санитарно-эпидемиологическое заключение на воду водоисточника и на готовую продукцию.
  • нормативную документацию на готовую продукцию (технические условия).
  • утвержденный технологический регламент (или инструкцию).
  • рабочую программу контроля качества производимой воды, согласованную с территориальным центром Госсанэпиднадзора.
  • санитарно-эпидемиологическое заключение на бутыли (ёмкости) по их безопасности с учетом максимальных сроков хранения продукции.
  • сертификат соответствия готовой продукции.

VII. Срок действия Государственного контракта:

с «01» июля 2010г. по «31» декабря 2010г. включительно.

VII. Общее количество бутылей, которое должно быть поставлено в течение срока действия государственного контракта:

  • 150 шт. бутылей - по 13 л,
  • 120 шт. бутылей - по 19 л.

VIII. Общие требования к поставке:

Поставка воды осуществляется партиями по заявке заказчика в течение 24 часов с момента поступления заявки. Первая партия поставляется без залоговой стоимости бутылей и без обмена на порожние бутыли. Последующие поставки партий воды - в обмен на порожние бутыли. Заключительная поставка по согласованию сторон может быть без обмена на порожние бутыли, которые будут возвращаться Заказчиком по мере их использования до окончания срока действия Государственного контракта.

От Заказчика:

Арбитражный суд
Астраханской области

_____________________ /А.Н. Егоров/
« » 2010 г.


МП
  От Поставщика:



____________________ / /
« » 2010 г.


МП
Сервис временно не доступен