Новости

23.11.2022

ИНФОРМАЦИЯ

Арбитражный суд Астраханской области объявляет о втором этапе конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы – старшего специалиста 1 разряда  отдела делопроизводства

02.11.2022

Информация о работе Арбитражного суда Астраханской области за 9 месяцев 2022 года

краткий анализ основных статистических показателей

Извещение № 10зк/10 от 07.06.2010г. о размещении государственного заказа способом запроса котировок на заправку картриджей для принтеров Арбитражного суда Астраханской области

АРБИТРАЖНЫЙ СУД
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6
414014, г. Астрахань
Тел. (8512) 48-23-23
E-mail: info@astrahan.arbitr.ru
http://astrahan.arbitr.ru
ОКПО 03499276, ОГРН 1033000819114
ИНН/КПП 3015009989/301501001
07.06.2010г. № 10зк/10
«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель председателя Арбитражного суда
Астраханской области
________________ С.А. Спиридонов
«07» июня 2010 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о размещении государственного заказа способом запроса котировок на заправку
картриджей для принтеров Арбитражного суда Астраханской области

( Проводится только для участников размещения государственного заказа -
субъектов малого предпринимательства)

1. Заказчик: Арбитражный суд Астраханской области;

Почтовый адрес: 414014, г. Астрахань, пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6;

Адрес электронной почты: info@astrahan.arbitr.ru,

2. Источник финансирования заказа: федеральный бюджет.

3. Предмет государственного контракта: Заправка картриджей для принтеров Арбитражного суда Астраханской области (согласно Приложению № 1 к Извещению о запросе котировок).

4. Форма котировочной заявки: котировочная заявка подается в соответствии с Приложением № 2 к Извещению о запросе котировок.

5. Место оказания услуг: г. Астрахань, пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6.

6. Срок оказания услуг: со дня заключения Государственного контракта до 30.09.2010 г.

7. Структура цены контракта: Цена контракта должна включать в себя общую стоимость оказания услуг с учетом всех расходов на материалы, перевозку, страхование, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

8. Начальная (максимальная) цена контракта: 23 000,00 рублей (двадцать три тысячи рублей).

9. Порядок и место подачи котировочных заявок:

9.1. Место подачи: г. Астрахань, пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6.

9.2. Контактные телефоны: (8512) 48-55-77,

9.3. Адрес электронной почты: info@astrahan.arbitr.ru,

9.4. Срок подачи заявок: с 8.30 час. 08.06.2010г. до 17.30 час. 15.06.2010г.

9.5. Контактное лицо: Баляба Сергей Викторович.

10. Оплата контракта: Оплата оказанных услуг будет произведена в российских рублях по безналичному расчету без предварительной оплаты в течение 5 (пяти) банковских дней по факту оказания услуг в соответствии с платежными документами и актом приема-передачи оказанных услуг.

11. Срок подписания государственного контракта: в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12. Условие оказания услуг: сведения об участнике размещения заказа (фирме - поставщике услуг) должны отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

13. Участниками размещения заказа должны соответствовать требованиям, установленным пунктами 1, 2, 3 части 1 статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", в соответствии с которым к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям:

1) для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов;

2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать следующего предельного значения средней численности работников для субъектов малого предпринимательства - сто человек включительно;

3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для субъектов малого предпринимательства.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 556 предельные значения выручки от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий год без учета налога на добавленную стоимость для категорий субъектов малого предпринимательства составляют 400 млн. рублей.

Котировочные заявки, поданные участниками размещения заказа, не являющимися субъектами малого предпринимательства,отклоняются.

14. Дополнительная информация: Рассмотрение котировочных заявок участников размещения заказа будет проводиться в соответствии с пунктами 1, 2, 3 части 1 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», статьями 44, 47 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» на соответствие требованиям, установленным в извещении о запросе котировок (в том числе на соответствие требованиям, установленным в Приложении № 1 к Извещению о запросе котировок (Спецификации). К котировочной заявке участника размещения заказа могут быть приложены копии сертификатов и (или) лицензий (в случае сертифицирования, лицензирования данного вида деятельности, товара).

Победителем признается участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, Приложении № 1 к Извещению о запросе котировок и в которой указана наиболее низкая цена оказания услуг.

В случае вашего согласия принять участие в оказании вышеуказанных услуг просим предоставить котировочную заявку в письменном виде за подписью уполномоченного лица с печатью организации по адресу: 414014, г. Астрахань, проспект Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6, комн. 107.

Перечень документов, представляемых с котировочной заявкой:

  • копия свидетельства о регистрации юридического (физического) лица,
  • копия свидетельства о регистрации в налоговом органе.

В связи с тем, что в настоящее время Государственный заказчик не подключен к системе удостоверения электронных цифровых надписей и не имеет возможности проверки подтверждения поступающих электронных сообщений, прием заявок в виде электронных документов при проведении закупки технически не реализуем.

В случае если предложенная в котировочных заявках цена контракта превысит максимальную цену, указанную в извещении, то такие заявки комиссия рассматривать не будет.

Заявки, полученные по факсу, телеграфу, электронной почте или иным способом, не подтвержденные оригиналом на бумажном носителе, не регистрируются и не принимаются к рассмотрению.

Уведомляем Вас, что направление заказчиком запроса котировки цен и представление поставщиком котировки цен не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока, не рассматриваются.

Рассмотрение и оценка котировочных заявок состоится «16» июня 2010г.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку.

Внесение изменений в котировочную заявку не допускается.

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме, заверена подписью уполномоченного представителя и печатью (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) (форма котировочной заявки - Приложение № 2 к настоящему запросу котировок). В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, заверены подписью уполномоченного лица и скреплены между собой (во избежание потери отдельных листов).

Условия исполнения государственного контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Приложение № 1: Спецификация товара.

Приложение № 2: Форма котировочной заявки.

Приложение № 3: Проект государственного контракта на поставку товара.

Приложение № 1
к Извещению № 10зк/10 от 07.06.2010г. о запросе котировок

1. Наименование и количество картриджей, предназначенных для заправки:

№ п/п Модель заправляемого картриджа Количество заправляемых картриджей
1. СЕ505А 60
2. Q2612А 50
Итого: единиц картриджей 110

2. Техническое задание на оказание услуг по заправке картриджей для принтеров Арбитражного суда Астраханской области:

2.1. Заправленные картриджи должны соответствовать технической документации для каждого типа картриджей.

2.2. Исполнитель дает гарантию, что передаваемые Заказчику картриджи являются полностью заправленными и отремонтированными.

4.2. Исполнитель обеспечивает упаковку картриджей в светонепроницаемую и недеформированную упаковку.

4.3. Подвижные элементы картриджей должны легко перемещаться, без перекосов и заеданий.

4.4. Картриджи должны быть герметизированы средствами, исключающими самопроизвольное высыпание или вытекание тонера или чернил.

4.5. Герметизирующие элементы должны легко удаляться перед установкой картриджа, не оставляя следов на поверхности картриджа. Картридж должен обеспечивать качество печати не хуже качества эталонной копии, иметь одинаковую плотность заправки, воспроизведения мелких деталей и тонких линий.

4.6. При работе картридж не должен допускать загрязнения подающего тракта принтера тонером. На отпечатках не должно быть дефектов изображения, пятен, точек, фона, в т.ч. и на обратной стороне отпечатка, размытого или нечёткого изображения.

4.7. Картридж должен обеспечивать получение числа копий, не менее указанного в технической документации на соответствующий тип печатающего устройства при заполнении страницы тонером по площади на 5%, по качеству соответствующей контрольной копии.

Приложение № 2
к Извещению № 10зк/10 от 07.06.2010г. о проведении запроса котировок

Заполняется на бланке организации

«___» ___________ ____ г.
№ _______________
В Арбитражный суд Астраханской области,
414014, г. Астрахань, пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6.

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Изучив направленное Вами извещение о проведении запроса котировок, мы

_______________________________________________________________________________

(Полное наименование участника размещения заказа)

расположенный (проживающий) по адресу: _________________________________________
__________________________________________________________ Тел. ________________

Банковские реквизиты:
Наименование банка: ________________________________________
ИНН ____________________, КПП ____________________________
Р/счет _____________________, Корр./счет ______________________
БИК ______________________, ОКПО _________________________

готовы осуществить заправку картриджей для принтеров Арбитражного суда Астраханской области на условиях, предусмотренных запросом котировок от «07» июня 2010 г. № 10зк/10, а именно (полный и подробный перечень оказываемых услуг):

1. Наименование, количество картриджей, которые в соответствии с техническим заданием Заказчика обязуемся заправить, и цена контракта:

№ п/п Модель заправляемого картриджа Количество заправляемых картриджей Цена ед. услуг,
руб.
Общая цена,
руб.
1. СЕ505А 60    
2. Q2612А 50    
Итого цена контракта:  

Итого цена контракта составляет ______________ руб.
_________________________________________________________________________ .

(цена контракта прописью)

1. В соответствии с требованиями ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007г. № 209-ФЗ « О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» подтверждаем, что:

_____________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

является субъектом малого предпринимательства и соответствует требованиям, установленным данной статьей, в том числе:

1) (для юридических лиц) суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не превышает двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не превышает двадцать пять процентов;

2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не превышает предельного значения средней численности работников субъектов малого предпринимательства - сто человек включительно;

3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не превышает предельного значения, установленного Правительством Российской Федерации для субъектов малого предпринимательства.

Подтверждаем, что ___________________________________________________________.

(наименование участника размещения заказа)

отсутствует в реестре недобросовестных поставщиков.

Обязуемся выполнить все требования, указанные в запросе котировок и в Техническом задании на заправку картриджей для принтеров Арбитражного суда Астраханской области, а именно:

2.1. Заправленные картриджи должны соответствовать технической документации для каждого типа картриджей.

2.2. Исполнитель дает гарантию, что передаваемые Заказчику картриджи являются полностью заправленными и отремонтированными.

4.2. Исполнитель обеспечивает упаковку картриджей в светонепроницаемую и недеформированную упаковку.

4.3. Подвижные элементы картриджей должны легко перемещаться, без перекосов и заеданий.

4.4. Картриджи должны быть герметизированы средствами, исключающими самопроизвольное высыпание или вытекание тонера или чернил.

4.5. Герметизирующие элементы должны легко удаляться перед установкой картриджа, не оставляя следов на поверхности картриджа. Картридж должен обеспечивать качество печати не хуже качества эталонной копии, иметь одинаковую плотность заправки, воспроизведения мелких деталей и тонких линий.

4.6. При работе картридж не должен допускать загрязнения подающего тракта принтера тонером. На отпечатках не должно быть дефектов изображения, пятен, точек, фона, в т.ч. и на обратной стороне отпечатка, размытого или нечёткого изображения.

4.7. Картридж должен обеспечивать получение числа копий, не менее указанного в технической документации на соответствующий тип печатающего устройства при заполнении страницы тонером по площади на 5%, по качеству соответствующей контрольной копии.

Указанная нами цена товара включает в себя стоимость оказания услуг с учетом всех расходов на материалы, перевозку, страхование, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

Обязуемся доставить заправленные картриджи по адресу Заказчика: г. Астрахань, пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6, Арбитражный суд Астраханской области.

Согласны на оплату оказанных услуг в российских рублях, по безналичному расчету, без предварительной оплаты в течение 5 (пяти) банковских дней после оказания услуг в соответствии с платежными документами и актом приема-передачи оказанных услуг.

Перечень документов, представленных нами с котировочной заявкой: копия свидетельства о регистрации юридического (физического) лица, копия свидетельства о регистрации в налоговом органе.

Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировок и предложение поставщиком котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

________________________ _____________________ __________________________
(должность) (подпись) (Ф.И.О. подписавшего)
М.П.

Приложение № 3
к Извещению № 10зк/10 от 07.06.2010г. о запросе котировок

Проект

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № /10

г. Астрахань «___» ____________ 2010 г.

Арбитражный суд Астраханской области, именуемый в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице заместителя председателя Арбитражного суда Спиридонова Сергея Александровича, действующего на основании Федерального конституционного закона № 1-ФКЗ от 28.04.1995 г. «Об арбитражных судах в Российской Федерации» и Приказа от 28.05.2010г. № 24 д/с, с одной стороны, и __________________, именуемое(ый) в дальнейшем «Исполнитель», в лице_______________, действующего на основании ________________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и иного законодательства Российской Федерации, на основании результатов размещения государственного заказа путем запроса котировок цен и в соответствии с Протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок № /10 от «__» ________ 2010 г. на участие в запросе котировок цен на оказание услуг по заправке картриджей для принтеров Арбитражного суда Астраханской области, заключили настоящий Государственный контракт (далее - «Контракт») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. В соответствии с условиями настоящего контракта Исполнитель обязуется выполнить работу по заправке картриджей, указанных в Спецификации (Приложение № 1 к Контракту), а Государственный заказчик принять и оплатить выполненные работы и оказанные услуги.

1.2. Заправка картриджей включает в себя: предварительное тестирование картриджа на ремонтопригодность, переборка картриджа, заполнение его тонером или чернилами, тестирование качества печати на принтере.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА, УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена контракта составляет _______ ( __________________________________ ) рублей.

2.2. Оплата производится в форме безналичного расчета на основании счета-фактуры и акта выполненных работ в течение 5 (пяти) банковских дней со дня фактического выполнения работ путем перечисления денежных средств на расчетный чет Исполнителя за счет средств федерального бюджета в пределах лимита бюджетных обязательств, утвержденного на 2010 год.

2.3. Обязательства Заказчика по оплате стоимости работ считаются выполненными с момента поступления денежных средств на счет Исполнителя.

3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Используемые Исполнителем запасные части и расходные материалы должны иметь сертификаты качества и соответствовать ГОСТам, ТУ, действующим в Российской Федерации (гарантирующие качество и безопасность товаров), иметь товарный знак.

3.2. Доставка заправленных картриджей к Исполнителю осуществляется транспортом Исполнителя и за счет Исполнителя.

3.3. В течение 3 (трех) рабочих дней после получения от Заказчика картриджей, предназначенных для заправки, Исполнитель осуществляет их заправку.

3.4. Заправка картриджей включает в себя: разборку, чистку, замену блоков фотобарабана и ракеля, замену и чистку зарядного ролика заряда, замену чипа (при наличии), замену дозирующего лезвия магнитного вала, его оболочки, с последующей заправкой сертифицированным тонером.

3.5. Моментом исполнения обязательств Исполнителя по выполнению работ считается приемка Заказчиком заправленных и отремонтированных картриджей и подписание сторонами акта выполненных работ.

3.6. Указанные в п. 2.2. настоящего контракта документы должны быть переданы Заказчику в день доставки картриджей и, в случае их неполучения, Исполнитель несет ответственность за все расходы, связанные с просрочкой поставки.

3.7. Исполнитель обязан передать Заказчику картриджи в упаковке (индивидуальная упаковка для каждого картриджа), обеспечивающей их сохранность при обычных условиях хранения и транспортировки.

3.8. Заказчик имеет право при приемке картриджей осуществить выборочное тестирование.

4. КАЧЕСТВО РАБОТ

4.1. Исполнитель гарантирует, что передаваемые Заказчику картриджи являются полностью заправленными и отремонтированными.

4.2. Исполнитель обеспечивает упаковку Картриджей в светонепроницаемую и недеформированную упаковку.

4.3. Подвижные элементы картриджей должны легко перемещаться, без перекосов и заеданий.

4.4. Картриджи должны быть герметизированы средствами, исключающими самопроизвольное высыпание тонера.

4.5. Герметизирующие элементы должны легко удаляться перед установкой картриджа, не оставляя следов на поверхности картриджа. Картридж должен обеспечивать качество печати не хуже качества эталонной копии, иметь одинаковую плотность заправки, воспроизведения мелких деталей и тонких линий.

4.6. При работе картридж не должен допускать загрязнения подающего тракта принтера тонером. На отпечатках не должно быть дефектов изображения, пятен, точек, фона, в т.ч. и на обратной стороне отпечатка, размытого или нечёткого изображения.

4.7. Картридж должен обеспечивать получение числа копий, не менее, указанного в технической документации на соответствующий тип печатающего устройства при заполнении страницы тонером по площади на 5%, по качеству соответствующей контрольной копии.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1. Исполнитель гарантирует качество передаваемых картриджей в течение 2 (двух) месяцев, но не менее 2000 копий с момента начала использования полученных Заказчиком по результатам оказания услуг Исполнителя картриджей. Данное положение действует в отношении каждой единицы.

5.2. Если в течение срока использования (п. 5.1. контракта) будут выявлены дефекты картриджей, Исполнитель обязуется за свой счет устранить выявленные дефекты.

5.3. Устранение дефектов производится Исполнителем в течение 5 (пяти) календарных дней с момента заявления о них Заказчиком. Расходы, связанные с устранением дефектов, несет Исполнитель.

5.4. При обнаружении дефектов, не подлежащих устранению, и невозможности дальнейшего использования картриджей картриджи подлежат замене за счет Исполнителя на идентичные в течение 5 (пяти) календарных дней с даты заявления Заказчиком о выявленных недостатках.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. Права и обязанности Заказчика:

6.1.1. При эксплуатации восстановленных и заправленных картриджей придерживаться требований, норм и правил, установленных инструкцией по эксплуатации, а также рекомендаций специалистов-инженеров.

6.1.2. Своевременно осуществлять оплату Исполнителю за проведенные работы в порядке и размере, определенные в разделе 2 настоящего Государственного контракта.

6.2. Права и обязанности Исполнителя:

6.2.1. Качественно выполнять силами своих специалистов предусмотренные Государственным контрактом работы в порядке и сроки, установленные п. 3.3.

6.2.2. В случае нарушения Заказчиком сроков платежа по выполненным работам Исполнитель вправе приостановить работы по договору до уплаты задолженности или расторгнуть договор.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты оказанных услуг Исполнитель вправе требовать уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы задолженности за каждый день просрочки. Государственный заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.

7.3. В случае нарушения сроков исполнения Исполнителем его обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Государственный заказчик вправе требовать уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта за каждый день просрочки. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения последнего и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств и которые Стороны были не в состоянии предвидеть или предотвратить.

8.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему контракте отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств.

8.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении и возможной продолжительности их действия.

8.4. Если обстоятельства, указанные в п. 8.1. настоящего контракта, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

9. ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПОЛНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

9.1. Изменение, дополнение и расторжение настоящего контракта возможно по соглашению сторон, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9.2. Контракт считается расторгнутым по соглашению сторон с момента подписания Сторонами соглашения о его расторжении, при условии урегулирования материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения контракта обязательствам.

10. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

10.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия, касающиеся исполнения настоящего контракта, были урегулированы в претензионном порядке.

10.2. В случае получения претензии одной из сторон, последняя должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

10.3. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются в соответствии с действующим законодательством в Арбитражном суде Московской области.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

11.1. Настоящий Контракт вступает в действие с момента его подписания и действует до исполнения сторонами всех своих обязательств.

11.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего, она обязана в течение двух дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

11.3. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

11.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение к Государственному контракту, являющееся его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 - Спецификация - на 1 л.

12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК»

Арбитражный суд
Астраханской области

Местонахождение и почтовый адрес:

414014, г. Астрахань,
пр-кт Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6, ИНН 3015009989/КПП 301501001;
УФК по Астраханской области (Арбитражный суд А.О. л/сч. 03251498820);
ГРКЦ ГУ Банка России по Астраханской обл.,
Р/Сч. № 40105810200000010001;
БИК 041203001; ОКПО 03499276;
8 (8512) 48-44-04, 48-55-77,

/факс: 8 (8512) 48-23-23.

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»


 

Местонахождение и почтовый адрес:

ул.
ИНН /КПП
Р/СЧ.
Банк получателя:

К/СЧ.
БИК

Тел.

13. ПОДПИСИ СТОРОН

От Заказчика:

Арбитражный суд
Астраханской области

__________________ /С.А. Спиридонов/
« » 2010 г.

МП
  От Исполнителя:



____________________ / /
« » 2010 г.

МП

Приложение № 1
к Государственному контракту № /10 от « » 2010г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ п/п Модель заправляемого картриджа Количество заправляемых картриджей Цена ед. услуг,
руб.
Общая цена,
руб.
1. СЕ505А 60    
2. Q2612А 50    
Итого цена контракта:  
От Заказчика:

Арбитражный суд
Астраханской области

__________________ /С.А. Спиридонов/
« » 2010 г.

МП
  От Исполнителя:



____________________ / /
« » 2010 г.

МП
Сервис временно не доступен